输变电工程施工专业分包合同（2023标准版）

输变电工程施工专业分包合同（2023标准版）合同编号：________________________签订地点：________________________签订日期：______年____月____日第一部分协议书鉴于承包人（甲方）承接了业主方的输变电工程项目，现将本工程部分专业施工内容依法分包给具备相应资质的分包人（乙方）施工。根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及电力工程建设相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本输变电工程专业分包施工事宜，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。一、合同双方主体信息承包人（甲方）：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________分包人（乙方）：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________资质等级：电力工程施工相关专业承包资质（________级）安全生产许可证编号：________________________地址：________________________联系电话：________________________二、工程概况1.工程名称：________输变电工程（线路/变电/电缆配套工程）2.工程地点：________________________3.建设单位（业主）：________________________4.分包工程内容及范围：乙方承接本工程范围内专业施工内容（含但不限于）：基础施工、杆塔组立、架线施工、电缆敷设、设备安装、接地施工、配套土建、调试配合、场地清理、缺陷整改、竣工验收配合、质保期维保等全部配套工作（具体以甲方施工图纸、工程量清单、技术交底、变更文件为准）。5.分包方式：□纯劳务分包□包工包料专业分包□包工辅材机具分包6.工程质量标准：严格按照国家、行业、电力规程规范、设计图纸及业主、监理、甲方要求施工，工程质量达到合格及以上标准，满足竣工验收、并网送电要求。三、合同工期1.计划开工日期：______年____月____日2.计划竣工日期：______年____月____日3.合同总工期：______日历天4.工期调整：因业主、甲方图纸变更、征地协调、不可抗力导致工期延误的，工期顺延；因乙方人员、机具、组织不力、质量返工、安全违规造成工期延误的，工期不予顺延，乙方承担全部工期违约责任。四、合同价款与计价方式1.合同总价（含税）：人民币（大写）________________元（¥________元）2.计价方式：□固定总价合同：图纸范围内包干，不因人工、材料、机具、天气、场地变化调整价款；□固定单价合同：按清单固定单价、实际完成合格工程量结算；□其他方式：________________________。3.税率及发票：乙方按国家规定开具增值税专用发票，税率______%，发票作为甲方付款必备凭证。4.本合同价款包含人工、材料、机械、运输、安装、调试配合、安全文明施工、临时设施、垃圾清运、质检、报验、税费、质保维保等全部费用，无其他隐形费用。五、付款方式1.进度款支付：按月/节点结算，甲方收到业主对应工程款后，依据乙方当期合格完成工程量，支付已完合格工程量对应价款的______%；2.竣工结算款：工程竣工验收合格、资料齐全归档、完成结算对账后，付至结算总价的______%；3.质保金：预留结算总价______%作为质量保证金，质保期满、无质量缺陷、维保完成后无息一次性付清；4.付款前提：乙方必须足额发放工人工资、提供合规发票、无安全质量事故、无违约投诉，否则甲方有权顺延付款、暂缓结算，不承担违约责任。六、质量保修期本工程质保期按照国家电力工程建设标准及业主合同要求执行，自整体工程竣工验收合格、并网投运之日起计算，质保期______年。质保期内乙方无条件免费维修、整改缺陷，确保工程正常运行。七、合同生效与份数1.本合同自双方法定代表人/授权代表人签字、加盖公章之日起生效；2.本合同一式______份，甲方______份、乙方______份，具有同等法律效力，可用于报审、归档、结算、维权。（以下无正文，为签字盖章页）承包人（甲方）（盖章）：法定代表人/授权代表人签字：______________日期：______年____月____日分包人（乙方）（盖章）：法定代表人/授权代表人签字：______________日期：______年____月____日第二部分通用合同条款第一条双方一般权利与义务1.1甲方权利义务1.负责对接业主、监理单位，统筹项目整体进度、质量、安全管理；2.向乙方提供施工图纸、技术交底、施工节点计划，协调现场施工条件；3.对乙方施工质量、安全、进度、人员、机具、文明施工进行全过程监督、检查、考核；4.按合同约定及时办理结算、支付工程款；5.有权对乙方违规施工、质量缺陷、安全隐患下达整改、停工、处罚指令。1.2乙方权利义务1.乙方保证具备合法有效的施工资质、安全生产许可、人员证件，严禁无证施工、超资质施工、转包、违法再分包；2.严格按照图纸、规范、技术交底、安全规程组织施工，服从甲方、监理、业主统一管理；3.自行配置满足施工需求的管理人员、作业人员、机械设备、工器具、安全防护用品；4.全面负责施工现场安全生产、文明施工，承担施工全过程安全主体责任；5.负责工人实名制管理、工资足额发放、社保及意外伤害保险购买，杜绝欠薪、上访、投诉事件；6.负责施工资料同步整理、报验、配合竣工验收、并网验收及结算归档工作；7.负责施工全过程成品保护、场地清理、缺陷整改、质保期维保工作。第二条工期管理与延误责任1.乙方必须严格按照甲方施工进度计划、节点工期组织施工，确保按期完工；2.乙方原因造成工期滞后的，甲方有权责令整改、抢工，同时乙方承担工期违约金，每日按合同总价______‰计取，累计违约金不超过合同总价10%；3.工期严重滞后、影响整体并网投产的，甲方有权单方解除合同、清退乙方，乙方承担全部损失。第三条工程质量管理1.乙方严格执行国家、电力行业现行施工规范、验收标准、设计图纸及技术要求；2.所有隐蔽工程、关键工序必须自检合格后报甲方、监理验收，验收合格方可进入下一道工序；3.出现质量缺陷、不合格工程，乙方必须无偿返工、整改，直至验收合格，工期不予顺延，承担质量处罚及甲方损失；4.因乙方施工质量问题导致工程无法验收、无法并网、业主扣款、返工重建的，所有损失由乙方全额承担。第四条安全生产与文明施工（核心条款）1.乙方为本项目施工安全生产第一责任主体，全面承担施工现场人身、设备、电网安全风险及事故责任；2.开工前完成安全技术交底、班前安全教育、人员持证上岗、设备报验、安全防护布设；3.严格遵守电力施工现场“两票三制”、高处作业、带电作业、起重作业、临时用电安全管理规定，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；4.施工期间发生安全隐患，甲方有权立即停工整改，产生的工期、费用损失由乙方承担；5.若发生人身伤亡、设备损坏、电网安全事故，由乙方承担全部赔偿、处罚、追责责任，甲方有权扣除工程款、保证金，情节严重的解除合同并追责；6.乙方严格落实文明施工、扬尘治理、降噪施工、现场整洁管理，符合电力工程现场标准化要求。第五条人员、工资与劳资管理1.乙方所有进场人员必须实名制登记、持证上岗，特种作业人员100%持证；2.乙方必须按月足额支付所有务工人员工资，建立工资台账、考勤台账，接受甲方监督；3.严禁拖欠农民工工资，若发生讨薪、上访、投诉、仲裁诉讼事件，乙方承担全部责任及罚款，甲方有权代为支付、从工程款中直接扣除；4.乙方必须为所有进场作业人员购买工伤保险及意外伤害保险，未购买保险人员严禁进场施工。第六条材料、设备与机具管理1.甲方供材：乙方负责领用、保管、损耗控制、成品保护，超耗、丢失、损坏由乙方照价赔偿；2.乙方自购材料、机具必须符合设计及规范标准，进场前报验，不合格材料严禁使用；3.施工机具、设备由乙方负责检修、维保、检测报验，确保安全合规使用。第七条工程变更与签证1.所有工程变更、现场签证必须经甲方、监理、业主书面确认，无书面手续的不予计量结算；2.乙方擅自变更施工、私自增减工程量的，不予计价，造成返工及损失由乙方承担；3.合规变更工程量，按合同约定单价、计价原则据实结算。第八条结算与审计1.工程完工、验收合格、资料齐全后，乙方提交完整结算资料，甲方统一办理结算对账；2.最终结算金额以甲方及业主审计审定金额为准；3.乙方逾期不报结算、资料不全的，甲方有权顺延结算及付款，不承担违约责任。第九条违约责任1.乙方转包、违法分包、挂靠施工：甲方有权立即解除合同，没收履约保证金，乙方承担合同总价20%违约金，赔偿甲方全部损失；2.质量不合格、屡次整改不到位：甲方有权停工、扣款、清退，乙方承担返工及损失；3.安全违章、隐患拒不整改：甲方有权处罚、停工、终止合同，事故损失由乙方全责承担；4.拖欠工资引发信访投诉：乙方承担罚款及全部责任，甲方可直接代付工资并追偿；5.甲方逾期付款的，按同期银行贷款基准利率承担逾期利息（业主未回款除外）。第十条不可抗力地震、台风、暴雨、洪水、政策停工、疫情管控等不可抗力因素，双方互不追责，工期据实顺延，已完合格工程据实结算。第十一条保密与知识产权双方对项目图纸、技术资料、造价数据、项目信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得对外泄露、转让、用作其他用途。第十二条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同解除与终止1.乙方存在资质失效、挂靠、转包、重大质量安全事故、严重工期滞后、恶意欠薪等情形，甲方可单方解除合同；2.合同解除后，乙方立即退场、移交现场及资料，已完合格工程据实结算，不合格工程不予计价；3.质保期满、款项结清、无遗留问题，本合同自动终止。第十四条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；2.甲方下发的施工方案、技术交底、安全交底、进度计划、会议纪要、整改通知均为本合同有效组成文件；3.乙方现场负责人为________，全权负责现场施工、对接、签字确认，其签字行为视为乙方有效行为。第三部分专用条款（可自定义填写）1.履约保证金：乙方需缴纳履约保证金______元，竣工