地下车库环氧地坪及交通设施施工合同 车库地坪涂装标线车位制作协议书范本

甲方（发包方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：乙方（承包方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：鉴于：

1.甲方系地下车库项目的建设单位或管理单位，拟对位于【项目地址留空】的地下车库开展环氧地坪涂装、交通标线施划、车位标识制作等工程施工工作，具备发包该工程的合法资质及权限。

2.乙方系从事地坪工程、交通设施工程施工的专业主体，具备承接本工程所需的全部施工资质、技术能力及人员设备，同意按照本合同约定的标准承接案涉工程。

3.双方已就工程施工的全部事宜充分沟通，达成一致意见，自愿按照本合同约定履行各自义务，承担相应责任。一、工程概况工程名称：地下车库环氧地坪及交通设施施工工程

工程地点：

工程范围：地下车库范围内所有环氧地坪涂装、交通标线施划、车位编号喷涂、导向标识制作安装、减速带安装、挡车器安装等双方确认的施工内容，具体以甲方书面确认的施工图纸、工程量清单为准。

承包方式：乙方包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包质保期维保的全包方式，所有施工所需材料、设备、人工及相关费用均已包含在合同总价内，甲方无需额外支付任何费用。二、合同工期总工期：共计【】日历天，自甲方书面通知的开工之日起计算，至乙方完成全部施工内容并提交竣工验收申请之日止。

开工条件：甲方已完成场地清场、水电接驳等施工前置准备工作，向乙方出具书面开工通知。

工期顺延的情形：

（1）因甲方原因导致施工延迟，包括但不限于未按时提供施工场地、临时变更施工方案、未按约定支付工程款项等，工期相应顺延，乙方无需承担逾期责任。

（2）遭遇不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、政府管控要求、公共卫生事件等，导致施工无法正常开展的，工期相应顺延，乙方应在事件发生后3个工作日内向甲方提交工期顺延申请及相关证明材料，甲方应在5个工作日内予以答复，逾期未答复视为同意顺延。

（3）非乙方原因导致的其他施工阻碍，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

工期延误责任：

（1）因乙方原因导致工期逾期的，每逾期1日历天，乙方应向甲方支付合同总金额千分之三的违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担差额赔偿责任。

（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应赔偿乙方因此产生的人工窝工、设备租赁等实际损失，工期相应顺延。三、工程质量及验收标准1.材料质量要求（1）环氧地坪涂料采用符合国家环保及质量标准的无溶剂型环氧树脂材料，固含量不低于80%，附着力等级达到1级，耐磨性（750g/500r）不高于30mg，材料进场前需向甲方提供产品合格证、检测报告，经甲方验收确认后方可使用。

（2）交通标线涂料采用热熔型反光涂料，厚度不低于1.5mm，反光系数不低于150mcd·m⁻²·lx⁻¹，符合道路交通标线质量要求。

（3）车位挡车器采用橡胶材质，高度不低于100mm，厚度不低于50mm，导向标识采用反光膜材质，规格尺寸以甲方确认的图纸为准。2.施工工艺要求（1）环氧地坪施工需依次完成基层打磨处理、底漆施工、中涂砂浆施工、腻子层施工、面涂施工五道工序，每道工序完成后需经甲方现场验收合格后方可进行下一道工序施工。

（2）交通标线施划前需进行场地清理、放线定位，标线边缘整齐、厚度均匀，无气泡、开裂、脱落现象，尺寸误差不超过±5mm。

（3）车位编号喷涂字体为黑体，高度不低于300mm，颜色与标线颜色一致，位置统一位于车位前端居中位置。3.验收流程（1）乙方完成全部施工内容后，应向甲方提交书面竣工验收申请及完整的施工资料，包括材料检测报告、工序验收记录、工程量结算清单等。

（2）甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收，验收不合格的，甲方应向乙方出具书面整改意见，乙方需在甲方要求的期限内完成整改并重新申请验收，整改期间计入乙方工期。

（3）验收合格的，双方签署竣工验收确认书，验收合格之日为工程竣工日期；甲方逾期未组织验收也未提出书面异议的，视为工程验收合格。

（4）工程未经验收，甲方擅自使用的，视为工程验收合格，使用之日为竣工日期，此后出现的质量问题除乙方施工原因外，由甲方自行承担责任。四、合同价款及支付方式合同总价款：人民币【】元（大写：【】圆整），该价款为固定总价，包含本工程所有施工内容的材料费、人工费、机械费、运输费、管理费、税费、质保期维保费用等全部费用，施工过程中除非甲方书面确认的工程量变更，否则合同价款不予调整。

付款节点：

（1）本合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币【】元（大写：【】圆整）。

（2）乙方完成全部环氧地坪施工，经甲方阶段性验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，即人民币【】元（大写：【】圆整）。

（3）全部工程竣工验收合格，双方完成结算确认后10个工作日内，甲方向乙方支付至结算总金额的97%。

（4）剩余结算总金额的3%作为质量保证金，质保期届满且乙方无未履行的维保义务的，甲方在质保期届满后7个工作日内无息退还质量保证金。

付款方式：甲方以银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户，乙方应在每次收款前3个工作日内向甲方开具对应金额的合法有效增值税发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款责任。

乙方收款账户信息：

开户行：

账户名称：

账号：

逾期付款责任：甲方未按本合同约定支付款项的，每逾期1日历天，应按照应付未付金额的万分之三向乙方支付违约金，逾期超过30天的，乙方有权暂停施工，由此产生的工期延误及损失由甲方承担。五、双方权利义务1.甲方权利义务（1）负责施工前的场地清场工作，提供施工所需的水电接驳点，水电费用由甲方承担。

（2）向乙方提供施工图纸及技术要求，及时对乙方进场材料、工序施工质量进行验收，对施工过程中存在的问题及时提出整改意见。

（3）按照本合同约定的时间及金额向乙方支付工程款项。

（4）有权对乙方的施工进度、施工质量、安全管理进行监督检查，发现乙方存在违规施工、安全隐患等问题的，有权要求乙方立即整改。

（5）负责协调施工场地内与其他施工单位的交叉作业配合事宜，为乙方施工提供必要的便利条件。2.乙方权利义务（1）严格按照甲方确认的施工图纸、国家相关施工规范及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

（2）配备足够的施工人员、机械设备及材料，按照合同约定的工期完成施工任务。

（3）建立健全安全施工管理制度，为施工人员配备必要的安全防护用品，施工过程中严格遵守安全操作规范，承担施工过程中发生的所有安全事故责任及相关费用，如因乙方施工造成第三方人身或财产损失的，由乙方全额承担赔偿责任。

（4）施工过程中做好已完成工程的成品保护工作，避免造成损坏，施工期间产生的垃圾由乙方负责每日清理并运至甲方指定的场地堆放，竣工后负责全部施工垃圾的外运处置，相关费用已包含在合同总价内。

（5）工程竣工验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料，包括材料合格证、检测报告、施工图纸、验收记录等，配合甲方完成工程备案相关工作。

（6）质保期内接到甲方的维保通知后，应在24小时内安排人员到场维修，一般问题需在48小时内维修完毕，重大问题需在72小时内维修完毕，逾期未维修的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用从质量保证金中直接扣除，不足部分乙方应予以补足。六、工程变更施工过程中甲方如需变更施工内容、调整工程量的，应向乙方出具书面变更通知，明确变更内容及工程量调整情况，双方就变更部分的价款协商一致后，乙方方可进行变更施工。

乙方不得擅自变更施工方案及施工内容，确需变更的，应提前向甲方提交书面申请，经甲方书面同意后方可实施，未经甲方同意擅自变更的，乙方应负责恢复原状，并承担由此造成的工期延误及甲方的全部损失。

工程变更涉及价款调整的，按照本合同附件工程量清单中的单价计算，清单中没有对应单价的，由双方协商确定。七、质量保证期本工程的质量保证期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

质保期内，因乙方施工质量或材料质量问题导致的地坪起鼓、开裂、脱落，标线褪色、磨损，交通设施损坏等问题，乙方负责免费维修或更换，非乙方原因导致的损坏，乙方可收取合理的材料及人工费用。

质保期届满后，乙方可优先为甲方提供工程维保服务，费用由双方另行协商确定。八、合同解除双方协商一致的，可以解除本合同。

甲方有权单方解除合同的情形：

（1）乙方逾期施工超过15天，或经甲方催告后3日内仍未进场施工的。

（2）乙方施工质量不符合合同约定，经两次整改后仍未达到验收标准的。

（3）乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方的。

（4）乙方出现其他严重违约行为，导致合同目的无法实现的。

甲方依据上述情形解除合同的，应向乙方发出书面解除通知，通知到达乙方之日起合同解除，乙方应在合同解除后3日内退场，并按照本合同工期延误条款的约定承担违约责任。

乙方有权单方解除合同的情形：

（1）甲方逾期支付款项超过30天，经乙方催告后7日内仍未支付的。

（2）甲方未按约定提供施工场地，导致乙方无法施工超过10天的。

（3）甲方出现其他严重违约行为，导致合同目的无法实现的。

乙方依据上述情形解除合同的，应向甲方发出书面解除通知，通知到达甲方之日起合同解除，甲方应按照乙方已完成的合格工程量支付相应款项，并向乙方支付合同总金额10%的违约金。九、违约责任除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定的，应向守约方承担违约责任，赔偿守约方因此产生的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。

乙方提供的材料不符合本合同约定的，应立即更换为符合要求的材料，因此导致工期延误的，按照工期逾期条款承担违约责任，如给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。

乙方施工过程中造成甲方场地原有设施损坏的，应负责修复或照价赔偿。十、争议解决因本合同产生的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定本合同自双方法定代表人或授权代表