浙江杭州苗木采购合同范本

浙江杭州苗木采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：杭州绿源园林工程有限公司。

甲方地址：浙江省杭州市西湖区文三路553号科创创业园B座12层。

甲方法定代表人/负责人：张明华。

甲方联系方式电子邮箱zhangminghua@。

甲方是一家专注于高品质苗木种植、销售及园林景观设计的综合性企业，成立于2005年，注册资本5000万元人民币。公司总部位于杭州市西湖区，占地面积约200亩，拥有先进的苗木培育技术和完善的供应链体系。甲方在浙江省内及长三角地区享有较高的市场声誉，与多家大型房地产开发商、市政工程单位及高端私家园林建立了长期稳定的合作关系。近年来，甲方积极响应国家生态文明建设政策，致力于推广绿色环保的园林解决方案，不断提升苗木产品品质和技术含量。为满足业务发展需求，甲方现需采购一批优质苗木用于城市绿化项目及商业园林工程，经市场调研及多方比选，决定与乙方建立采购合作关系，以保障项目进度及苗木质量。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：浙江蓝海苗木有限公司。

乙方地址：浙江省杭州市萧山区义蓬街道现代农业示范园区内，具体地址：义蓬大道888号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式电子邮箱liqiang@。

乙方是一家专业从事各类苗木种植、繁育及销售的农业企业，成立于2010年，注册资本3000万元人民币。公司位于杭州市萧山区，占地面积150亩，拥有标准化苗木生产基地及专业的技术团队。乙方主要经营乔木、灌木、花卉及地被植物等四大类苗木品种，品种库涵盖200余种，年产量超过500万株。乙方以“品质优先、服务至上”为核心经营理念，通过了ISO9001质量管理体系认证，并与多家高校及科研机构合作开展苗木新品种研发。近年来，乙方凭借稳定的苗木供应能力和过硬的产品质量，成为浙江省内知名的苗木供应商，先后为杭州奥体中心、西湖文化广场等大型公共项目提供苗木支持。基于乙方的优质产品及良好信誉，甲方经多方评估后选择与乙方合作，以获取符合项目需求的各类苗木产品。

双方基于长期合作、互利共赢的原则，经友好协商，就苗木采购事宜达成一致，特制定本合同。本合同旨在明确双方的权利义务，确保苗木采购及交付流程的规范性和高效性，为后续合作奠定坚实基础。甲方采购需求主要涉及城市绿化、商业广场及高端住宅小区等场景，要求苗木品种丰富、规格统一、成活率高；乙方承诺提供符合国家标准及甲方特定需求的优质苗木，并提供必要的售后技术支持。双方将通过本合同约定价格、数量、交付时间等关键条款，确保苗木采购项目顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在苗木采购及交付过程中的权利与义务，确保甲方能够按照项目需求及时、足量、合格地采购所需苗木，乙方能够依约提供符合标准的苗木产品。合同范围包括但不限于苗木的品种、规格、数量、质量标准、包装要求、交付地点、运输方式、价格条款、付款条件、验收程序以及违约责任等内容。具体涉及甲方采购的苗木种类涵盖常绿乔木、落叶乔木、灌木、地被植物及花卉等，具体品种及规格以附件一《苗木采购清单》为准；乙方负责按照合同约定及附件一的要求进行苗木的培育、起挖、包装、运输及交付，并对苗木的质量承担保证责任。双方将通过本合同的签订与履行，完成特定批次的苗木采购任务，为甲方的绿化工程提供物资保障。

第二条定义

1.**苗木**：指本合同项下乙方供应给甲方的各类植物，包括但不限于乔木、灌木、花卉、地被植物等，具体品种、规格、规格等级以附件一为准。

2.**成活率**：指交付的苗木在甲方指定地点按照标准种植条件下，经过约定的养护期后（通常为六个月或一年，具体以合同约定为准）存活的百分比。

3.**交付地点**：指甲方指定接收苗木的地点，具体地址以本合同附件二《交付地点及运输条款》为准。

4.**标准包装**：指符合苗木运输及种植要求的包装方式，包括裸根苗木的裹土、容器苗木的填充、捆绑等，具体标准由乙方根据苗木类型制定并提供甲方确认。

5.**验收合格**：指甲方按照本合同约定的验收标准对交付苗木进行检验，确认苗木的品种、规格、数量、质量均符合要求，并出具验收确认书或签收单。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、疫情等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权利：甲方有权要求乙方按照合同约定的品种、规格、数量及质量标准提供苗木；甲方有权对乙方交付的苗木进行验收，并有权拒收不符合合同约定的苗木；甲方有权要求乙方承担因苗木质量问题造成的损失；甲方有权根据项目进度调整采购计划，但需提前书面通知乙方并协商一致。

(2)义务：甲方应按照本合同约定及时向乙方支付货款；甲方应提供准确的采购需求清单及交付地点信息；甲方应配合乙方进行苗木的交付及验收工作；甲方应在收到苗木后按照乙方提供的种植建议进行养护，并对苗木的成活率承担相应的养护责任；甲方如需变更采购计划或增加订单，应提前十五日书面通知乙方，并承担由此可能产生的额外费用。

2.乙方的权力和义务：

(1)权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款；乙方有权要求甲方提供准确的交付地点及种植条件信息；乙方有权拒绝甲方提出的违反合同约定或标准的采购要求。

(2)义务：乙方应按照合同约定的品种、规格、数量及质量标准提供苗木，并保证苗木的健康状况及成活潜力；乙方应负责苗木的培育、起挖、包装、运输及交付工作，确保苗木在运输过程中不受损害；乙方应提供苗木的规格证明及质量检验报告，并在交付时随附相关资料；乙方应按照甲方指定的交付地点及时间进行苗木交付，并承担运输费用（除非合同另有约定）；乙方应配合甲方的验收工作，并对验收过程中提出的问题进行解释或整改；乙方应保证所供苗木的品种、规格、质量与附件一《苗木采购清单》一致，如发生差异，乙方应承担违约责任；乙方应遵守相关法律法规，确保苗木的来源合法，无侵权风险；乙方应提供必要的种植技术指导，并承担因苗木质量问题（非养护不当造成）造成的损失赔偿责任；乙方应保证提供苗木的成活率不低于合同约定的标准，如因苗木本身质量问题导致成活率低于约定标准，乙方应负责更换或承担相应损失。

（注：以上内容根据合同范本要求编写，实际应用中需根据具体情况进行调整和完善。）

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本合同项下苗木的价格根据附件一《苗木采购清单》约定的品种、规格、数量及质量标准确定。苗木单价为人民币每株/每平方米/每立方米（根据计量单位确定），具体金额以附件一为准。如遇市场价格波动，双方可协商调整价格，但调整幅度不应超过合同签订时市场平均水平的百分之十，超出部分由双方另行协商确定。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付货款。乙方应在收到甲方支付的通知后，将货款汇入乙方指定的银行账户。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点支付货款：

(1)预付款：本合同签订后三日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之二十（20%）作为预付款；

(2)起挖款：甲方通知乙方开始起挖苗木前三日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之五十（50%）作为起挖款；

(3)尾款：苗木交付完毕并经甲方验收合格后十日内，甲方向乙方支付剩余的百分之三十（30%）作为尾款。

4.账户信息：乙方指定的收款账户信息如下：

开户行：中国农业银行杭州萧山支行

户名：浙江蓝海苗木有限公司

账号：622202********123456

5.发票：乙方应在收到甲方每笔款项后十日内，向甲方开具等额的增值税专用发票。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同签订之日起一年，即至[具体日期]止。如合同到期后双方有继续合作的意愿，应提前一个月书面协商续签事宜。

2.订单履行期限：甲方应在[具体日期]前向乙方提供附件一《苗木采购清单》，乙方应在收到采购清单后[具体天数]日内确认并书面回复甲方。双方确认后，乙方应在[具体日期]前完成所有苗木的起挖、包装及准备工作。具体交付时间以甲方通知为准，乙方应在收到甲方交付通知后[具体天数]日内将苗木运输至交付地点并完成交付。如因季节、天气或不可抗力因素影响交付时间，双方应协商调整。

3.验收期限：甲方应在苗木交付当日或次日内完成验收工作，并出具验收确认书或签收单。如甲方在收到苗木后[具体天数]日内未进行验收，视为验收合格。

4.付款期限：甲方应按照第四条约定的时间节点向乙方支付货款，逾期支付的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)未按时支付预付款：若甲方未按照本合同第四条约定的期限支付预付款，每逾期一日，应按未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失，包括但不限于乙方已产生的苗木培育成本、运输成本等。

(2)未按时支付起挖款或尾款：若甲方未按照本合同第四条约定的期限支付起挖款或尾款，每逾期一日，应按未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停发货或拒绝交付剩余苗木，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

(3)拒绝接收合格苗木：若甲方无正当理由拒绝接收符合合同约定的合格苗木，每逾期一日，应按该批苗木价值的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，视为甲方验收合格，甲方仍需支付全部货款及违约金。

(4)提供错误交付信息：若甲方提供错误的交付地点或联系方式，导致苗木无法按时交付或产生额外费用，甲方应承担由此产生的全部费用，包括但不限于运输费、仓储费等，并按该笔费用的百分之二十向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：

(1)未按时交付苗木：若乙方未按照本合同第五条约定的期限交付苗木，每逾期一日，应按该批苗木价值的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方应承担违约责任，并按该批苗木价值的百分之十向甲方支付违约金。

(2)提供不合格苗木：若乙方交付的苗木品种、规格、质量不符合本合同约定或附件一《苗木采购清单》的要求，甲方有权拒收该部分或全部苗木，并要求乙方更换或赔偿。乙方应负责更换不合格苗木，并承担由此产生的全部费用。若乙方拒绝更换或无法在[具体天数]日内完成更换，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于甲方已支付的货款、采购替代苗木的费用、项目延误损失等。

(3)苗木成活率不达标：若乙方交付的苗木在甲方指定的养护条件下，经过约定的养护期后成活率低于合同约定的标准，乙方应负责免费更换直至达到约定标准，并承担由此产生的全部费用。若乙方无法在[具体天数]日内完成更换，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于甲方已支付的货款、采购替代苗木的费用、项目延误损失等。

(4)交付苗木存在瑕疵：若乙方交付的苗木存在病虫害、机械损伤、生长不良等瑕疵，甲方有权要求乙方在[具体天数]日内进行修复或更换。若乙方未能在规定时间内完成修复或更换，甲方有权拒收该部分苗木，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

(5)未按时开具发票：若乙方未按照本合同第四条约定的期限向甲方开具发票，每逾期一日，应按未开票金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.违约金上限：双方同意，本合同项下的违约金总额不应超过合同总金额的百分之三十。若违约金不足以弥补守约方的实际损失，守约方有权要求违约方赔偿超出违约金部分的损失。

4.解除合同：若一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的全部损失。解除合同后，已产生的费用及已支付的货款应按照实际履行情况及合同约定进行处理。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、干旱、雷击、火灾、战争、罢工、政府行为（如征收、征用、法律法规变更等）、流行病疫情等。不可抗力事件应导致或合理预期将导致履行合同义务严重困难或不可能。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内，以书面形式通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件（如政府公告、新闻报道、公证文书等）。通知应包含不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及预计持续期限等信息。

3.责任免除：因不可抗力事件导致合同部分或全部不能履行、延迟履行或履行存在障碍的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力事件的一方应及时采取合理措施减轻损失，并应承担因采取该措施而产生的费用。

4.合同解除：若不可抗力事件持续超过[具体天数]日，导致合同目的无法实现，双方均有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应相互返还已接受的财产，并就因合同解除所产生的费用及损失进行结算。因不可抗力事件造成的损失，双方应根据实际情况协商分担，但法律另有规定的除外。

5.不可抗力证明：双方应妥善保存不可抗力事件的证明文件，并在对方要求时及时提供。若因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应友好协商处理，任何一方不得据此要求对方承担违约责任。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行，争取在[具体天数]日内达成一致意见。

2.调解：若双方协商不成，可共同选择第三方进行调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解协议达成后，双方应自觉履行。调解不成的，可按照本合同第八条第3款约定解决。

3.仲裁：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应提交至[具体仲裁委员会名称]，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[具体仲裁地点]，仲裁语言为中文。

4.诉讼：若双方协商不成，且未选择仲裁，任何一方均有权向[具体人民法院名称，通常为被告住所地或合同履行地人民法院]提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理工作，并提供相关证据材料。

5.法律适用：本合同项下的所有争议均适用中华人民共和国法律进行解释和裁决。双方在签订本合同时，已充分了解并同意遵守相关法律法规的规定。

6.争议解决期限：双方同意，在争议解决过程中，除法律另有规定外，任何一方不得单方面中止履行本合同项下的义务，除非得到对方的书面同意或仲裁庭/法院的裁决/裁定。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递服务发送的通知，寄出后[具体天数]日视为送达；通过传真发送的通知，发送成功后视为送达；通过信函发送的通知，寄出后[具体天数]日视为送达。若一方使用本合同首部载明的地址或联系方式发送通知，则视为已有效送达。

2.合同变更：对本合同任何条款的修改或补充，均须经双方协商一致，并采用书面形式（如补充协议）作出。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面修改本合同。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何义务分包给任何第三方。若分包不可避免，乙方应在分包前获得甲方的书面许可，并确保分包方具备相应的能力和资质，且分包方的行为视为乙方自身的行为，乙方仍需对分包方的行为及其后果承担全部责任。

4.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或法院判决进行的转让除外。

5.完整性：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。除本合同载明的条款外，无任何其他协议或安排对双方具有约束力。

6.可分割性：若本合同任何条款被有管辖权的法院或仲