自动驾驶测试评估协议

自动驾驶测试评估协议1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：智行未来科技有限公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：中国北京市海淀区中关村南大街5号智行大厦15层1501室。

甲方法定代表人/负责人：李明。

甲方联系方式企业总机），liming@（电子邮箱）。

甲方是一家专注于自动驾驶技术研发与应用的高新技术企业，致力于通过自动驾驶技术提升城市交通效率与安全性。为验证其自主研发的L4级自动驾驶系统在实际复杂交通环境中的性能表现，甲方需借助专业的测试评估服务，确保系统符合国家及行业相关标准。基于此，甲方委托乙方提供自动驾驶测试评估服务，以全面评估系统的感知、决策、控制等关键功能模块的稳定性和可靠性。

在本次合作中，甲方将提供测试所需的车辆、传感器设备及部分测试数据，并负责制定测试计划与评估标准；乙方则负责提供专业的测试场地、测试设备、技术专家团队，并出具符合行业规范的测试评估报告。双方基于平等互利、诚实信用的原则，通过本次合作共同推动自动驾驶技术的商业化落地，为未来智能交通系统的建设奠定技术基础。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：安途智能科技有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区博云路88号安途研发中心2层2001室。

乙方法定代表人/负责人：王强。

乙方联系方式企业总机），wangqiang@（电子邮箱）。

乙方是一家专业的自动驾驶测试评估服务机构，拥有先进的测试场地、高精度传感器网络及经验丰富的技术团队，致力于为自动驾驶企业提供全场景、高标准的测试评估服务。乙方已为多家国内外知名车企、科技公司提供过自动驾驶测试评估服务，积累了丰富的测试案例与数据资源，并具备国家认可的第三方测试评估资质。

在本次合作中，乙方将依据甲方的测试需求，制定详细的测试方案，并利用其专业的测试场地（包括城市道路、高速公路、隧道、交叉路口等复杂场景）及测试设备（如激光雷达、毫米波雷达、摄像头等），对甲方的自动驾驶系统进行全面测试。测试过程中，乙方将全程配备技术专家团队，实时监控测试数据，并最终出具客观、准确的测试评估报告，为甲方提供系统优化建议。双方通过本次合作，旨在共同推动自动驾驶技术的快速迭代与标准化进程，为行业提供可靠的技术验证依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方对其自主研发的L4级自动驾驶系统（以下简称“自动驾驶系统”）进行全面的测试评估，以验证该系统在模拟及真实交通环境下的性能、安全性与可靠性，并输出符合行业标准的测试评估报告。具体范围包括：

1.根据甲方提供的测试需求文档，乙方负责制定详细的测试方案，涵盖城市道路、高速公路、复杂天气条件、紧急场景等多种测试场景；

2.乙方利用其专业的测试场地、高精度传感器网络（包括激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头等）及数据采集设备，对自动驾驶系统的感知、决策、控制等核心功能进行实车测试；

3.乙方配备至少3名资深测试工程师及1名算法专家全程参与测试，实时监控测试过程，记录故障数据及性能指标；

4.乙方负责对测试数据进行清洗、分析，并依据国家标准（如GB/T40429-2021《自动驾驶功能测试规程》）及行业最佳实践，出具详细的测试评估报告，包括系统得分、优缺点分析及优化建议；

5.测试周期初步设定为30个自然日，乙方需确保在周期内完成所有测试项目并提交报告初稿，经甲方确认后最终定稿。

第二条定义

1.“自动驾驶系统”指由甲方开发或拥有的，具备L4级自动驾驶功能的智能驾驶系统，包括感知模块、决策模块、控制模块及相关软硬件；

2.“测试场地”指由乙方提供的用于自动驾驶测试的封闭或半封闭场地，包含标准道路、动态障碍物场景、恶劣天气模拟区等；

3.“测试评估报告”指乙方根据测试数据编制的，包含测试过程、结果分析、系统评分及改进建议的正式文件；

4.“性能指标”指衡量自动驾驶系统表现的关键数据，如车道保持误差、加减速平稳性、紧急制动响应时间等；

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照测试方案开展测试工作，并监督测试进度与质量；

（2）甲方需向乙方提供自动驾驶系统的详细技术文档、算法模型及接口说明，确保乙方充分理解测试需求；

（3）甲方负责提供测试所需的车辆（需符合国家机动车上路要求），并确保车辆状态良好；

（4）甲方需指派1名项目对接人，全程协调测试事宜，并配合乙方解决测试过程中出现的技术问题；

（5）甲方需按本合同约定支付测试服务费用，逾期支付需承担违约责任；

（6）甲方对测试过程中产生的原始数据及测试方案具有知情权，但不得用于乙方合同约定范围外的目的。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权根据测试需求制定测试方案，并要求甲方在5个工作日内确认；若甲方无正当理由不予确认，乙方有权按原方案执行；

（2）乙方需配备符合资质的测试工程师及设备，确保测试过程符合国家标准，并承担因设备故障导致的测试延误责任；

（3）乙方需对测试数据进行严格保密，测试报告中的商业敏感信息需经甲方书面同意后方可对外披露；

（4）乙方需在测试开始前3日向甲方提交完整的测试方案及应急预案，并获得甲方书面批准后方可实施；

（5）乙方需确保测试评估报告的专业性，若因分析错误导致报告结论严重偏差，需无条件修正并承担相应责任；

（6）乙方有权要求甲方配合完成测试前的车辆调试及测试后的数据核对工作，甲方需在收到通知后24小时内响应；

（7）乙方需保证测试场地安全，并配备必要的交通管制人员及应急设备，如因乙方管理疏忽导致事故，乙方需承担全部赔偿责任；

（8）测试过程中如遇系统故障或不可抗力导致的测试中断，乙方需及时向甲方通报，并协商后续测试安排，双方需根据实际情况合理调整测试周期。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的自动驾驶测试评估服务费用总额为人民币伍拾万元整（¥500,000.00）；

2.费用包含测试场地使用费、设备租赁费、测试工程师劳务费、数据采集与处理费及测试评估报告编制费；

3.甲方应于合同签订后7个工作日内向乙方支付总费用的50%（即人民币贰拾伍万元整，¥250,000.00），作为项目启动预付款；乙方收到款项后需向甲方开具等额发票；

4.剩余50%（即人民币贰拾伍万元整，¥250,000.00）作为项目验收尾款，甲方需在收到乙方提交的最终测试评估报告且验收合格后30个工作日内支付，乙方收到款项后需向甲方开具等额发票；

5.支付方式：双方通过银行转账完成，甲方指定收款账户信息如下：

开户行：中国工商银行北京海淀支行

账户名称：安途智能科技有限公司

账号：6222020100123456789；

6.若甲方因故取消合同，已支付款项不予退还，且乙方已完成的工作量按实际发生费用结算。乙方因甲方原因导致的额外成本（如设备闲置费）由甲方承担。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自双方签字盖章之日起至测试评估报告最终交付之日止，预计总履行周期为45个工作日；

2.乙方需在合同签订后10个工作日内完成测试方案编制并提交甲方审核，甲方应在收到方案后5个工作日内给予书面反馈；

3.测试工作应在甲方确认测试方案后15个工作日内启动，期间乙方需每日向甲方汇报测试进度及异常情况；

4.测试评估报告初稿应在测试工作完成后的10个工作日内提交，甲方需在收到报告后7个工作日内组织专家评审并提出修改意见；

5.乙方应根据甲方意见在7个工作日内完成报告定稿，并正式交付甲方；若甲方逾期未提出修改意见，视为报告验收合格；

6.如遇特殊情况需延期履行（如不可抗力或关键设备故障），双方应提前5个工作日协商调整履行期限，并书面确认。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付已完成工作量80%的赔偿金；

（2）甲方未按约定提供测试车辆或技术资料，导致乙方测试工作无法正常开展，每延误一日，应向乙方支付合同总金额万分之五的违约金，延误超过15日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总金额的30%作为赔偿；

（3）甲方未在约定时间内确认测试方案或反馈修改意见，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额万分之五的违约金，逾期超过20日，乙方有权视为方案确认并据此执行，由此产生的额外费用由甲方承担。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时提交测试评估报告初稿，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金，逾期超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付款项的50%作为赔偿；

（2）测试过程中因乙方设备故障或操作失误导致测试数据严重失真或车辆损坏，乙方需承担全部赔偿责任，包括但不限于车辆维修费、数据重采费及第三方索赔费用；

（3）乙方提交的测试评估报告结论严重偏差或存在虚假记载，甲方有权要求乙方无条件重新测试并免费出具报告，同时乙方需向甲方支付合同总金额的50%作为违约金；若该报告已对外发布，乙方还需承担由此产生的全部法律责任及经济赔偿；

（4）乙方泄露甲方商业秘密或测试数据，造成甲方直接经济损失的，乙方需双倍赔偿损失，且甲方有权单方解除合同；

（5）乙方未按约定配备合格测试人员或未落实安全措施导致事故，乙方需承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的财产损失及人员伤害赔偿。

3.不可抗力导致的违约：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，协商变更或解除合同。如不可抗力持续超过30日，双方可终止合同并按已完成工作量比例结算费用。双方因不可抗力产生的损失各自承担。

第七条不可抗力

1.本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、雷击等）、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律法规变更、行政命令、政策调整等）、流行病疫情以及网络攻击等系统故障。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务的，应在不可抗力发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力导致合同无法继续履行，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际完成工作量比例结算，多退少补。

4.不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复履行合同义务，并采取措施减少损失。若不可抗力持续超过30日，双方可协商变更合同内容或解除合同，并书面确认。双方因不可抗力产生的费用由各自承担，但另有约定的除外。

5.本合同生效后，若发生不可抗力事件，双方应立即停止履行争议条款，直至不可抗力消除后恢复履行。不可抗力期间产生的争议，待不可抗力消除后协商解决。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面停止履行。

3.诉讼期间，若双方能达成调解协议，应签订书面调解书并经法院确认，调解书与判决书具有同等法律效力。

4.双方同意，在诉讼或仲裁期间，不因争议的解决而影响合同的继续履行或保密义务的履行。法院或仲裁机构作出的裁决或判决，双方应自觉履行。若一方不履行，另一方有权申请强制执行。

5.争议解决期间产生的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等），除另有约定外，由败诉方承担。双方均应积极配合提供证据材料，并承担各自提交证据的费用。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知均应采用书面形式（包括但不限于快递、挂号信、传真、电子邮件），寄出后3个工作日视为送达。若一方变更联系方式，应提前7个工作日书面通知对方，否则按原方式送达视为有效。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并以书面形式确认。口头约定或补充均不产生法律效力，除非双方后续签订书面补充协议。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部或部分测试服务转包给第三方，但可分包给具备相应资质的分包商协助完成部分非核心工作，分包商需符合甲方资质要求，且乙方对分包商的行为承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息及测试数据承担无限期保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。

5.合同终止：除本合同另有约定外，发生以下情况之一，本合同可终止：①双方协商一致解除；②一方严重违约，守约方根据本合同约定解除；③因不可抗力导致合同目的无法实现；④一方进入破产、清算程序。合同终止后，双方应妥善处理测试数据、设备归还等事宜，并结算费用。

6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，若协商或仲裁不能解决，均适用本条款约定。

7