2026综合评标专家-海南-海南综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解

2026综合评标专家-海南-海南综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、工程勘察成果文件中，下列哪项不属于岩土工程勘察报告的必备内容？A.工程概况B.勘察依据和方法C.施工队伍资质说明D.结论与建议2、根据《重庆市政府投资建设项目管理办法》，政府投资建设项目实行制度。A.代建制B.代理制C.承包制D.租赁制3、工程设计招标开标时，投标文件出现以下哪种情形应当作为废标处理？A.投标文件未加盖投标人公章B.投标文件采用电子版形式提交C.投标文件有细微偏差但不影响实质性内容D.投标文件超过投标截止时间一分钟送达4、工程勘察设计单位超越资质等级承接业务的，由建设行政主管部门责令停止违法行为，并处罚款。A.合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下B.合同约定的勘察费、设计费2倍以上5倍以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上50万元以下5、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列哪种情况招标人应当重新招标？A.投标人少于3个B.有效投标人少于5个C.评标委员会提出质疑D.投标人对评标结果有异议6、工程勘察单位在勘察作业过程中发现地下管线等设施，应当。A.自行处理B.及时通知产权单位并采取相应保护措施C.继续作业并记录位置D.上报建设行政主管部门等待处理7、工程设计文件中，建筑节能设计应符合要求。A.建设单位最经济的要求B.国家及地方节能标准C.施工单位施工便利的要求D.设计单位技术水平的要求8、根据《重庆市政府集中采购目录及标准》，工程设计服务属于以下哪类采购？A.货物类采购B.工程类采购C.服务类采购D.无形资产采购9、工程勘察单位注册土木工程师（岩土）的执业范围不包括以下哪项内容？A.岩土工程勘察B.岩土工程设计C.地基基础设计D.主体结构设计和施工10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中属于措施项目费的是哪一项？A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.规费D.税金11、在工程招标投标活动中，评标委员会成员人数应当为多少人以上单数？A.3人B.5人C.7人D.9人12、根据海南省建设工程造价管理规定，下列哪项费用属于规费不可竞争费用？A.材料费B.人工费C.社会保险费D.企业管理费13、工程量清单计价中，综合单价不包括下列哪项费用？A.人工费B.材料费C.规费D.管理费14、根据《海南经济特区建设工程造价管理规定》，建设工程造价咨询企业应当具备相应的资质证书等级，甲级资质可以承担各类建设工程的造价咨询业务，其注册资本金不得低于多少万元？A.100万元B.200万元C.300万元D.500万元15、在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程停工，承包人可以索赔的费用不包括下列哪一项？A.人工窝工费B.机械闲置费C.利润损失D.现场管理费16、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中属于以他人名义投标的是哪一项？A.使用伪造的资质证书B.使用伪造的财务报表C.使用其他单位的资质证书D.提供虚假的项目业绩17、在工程竣工结算中，发包人收到承包人提交的竣工结算文件后，应在多少天内完成审核？A.14天B.28天C.42天D.56天18、根据《海南省建设工程造价管理办法》，建设工程造价咨询企业出具的造价成果文件应当由谁签字并加盖执业印章？A.项目负责人B.造价工程师C.技术负责人D.法定代表人19、下列费用中，属于工程建设其他费用的是哪一项？A.建筑安装工程费B.建设期利息C.工程设备购置费D.建筑材料的检验试验费20、根据《海南经济特区建设工程造价管理规定》，工程造价管理机构应当定期发布工程造价指数，发布周期一般为多久？A.每季度B.每半年C.每年D.每月21、在工程招标过程中，投标保证金的数额不得超过招标文件规定投标总价的多少百分比？A.1%B.2%C.3%D.5%22、根据工程量清单计价规范，下列关于暂估价的表述正确的是哪一项？A.暂估价是指承包人可以自行调整的材料价格B.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额C.暂估价不需要参与结算D.暂估价由投标人自行确定23、下列情形中，招标人应当重新招标的是哪一项？A.投标人少于3个B.投标截止时间前撤回投标文件C.投标人之间协商投标报价D.投标人提供虚假材料24、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于预付款的说法正确的是哪一项？A.预付款必须在合同签订前支付B.预付款的扣回方式应在合同中约定C.预付款不得从进度款中扣回D.预付款金额不得超过合同价款的50%25、在工程变更估价中，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更价款由谁提出？A.承包人提出，发包人确认B.发包人提出，承包人确认C.监理人提出，双方确认D.造价咨询机构提出26、根据《海南经济特区建设工程造价管理规定》，建设工程造价文件应当由具备相应资质的工程造价咨询企业编制，下列说法正确的是哪一项？A.任何企业均可编制工程造价文件B.仅需造价工程师签字即可，无需加盖企业公章C.工程造价咨询企业应当对编制的工程造价文件承担法律责任D.造价工程师可以同时在两个以上企业执业27、下列费用中，属于建安工程费中企业管理费的是哪一项？A.工程定位复测费B.检验试验费C.工会经费D.脚手架费28、根据《招标投标法》，下列关于标底的说法正确的是哪一项？A.招标项目必须设有标底B.标底必须在开标前公布C.一个招标项目只能有一个标底D.标底可以作为否定投标的直接依据29、在工程索赔中，可索赔的工期延误是指哪种情况？A.承包人管理不善导致的延误B.承包人设备故障导致的延误C.因发包人原因或不可抗力导致的延误D.承包人施工人员不足导致的延误30、某招标项目采用综合评估法，商务标评审中投标人A的投标报价为评审价最高价，投标人B的投标报价为评审价最低下浮12%，海南现行计价依据下若采用合理低价法评标，当投标人报价低于最高投标限价一定比例时需进行成本评审，该比例为多少？A.5%B.8%C.10%D.15%31、某政府投资工程建设项目采用工程量清单计价方式招标，投标人在投标时擅自修改了招标人提供的工程量清单中的项目编码，评标委员会对该投标文件应如何处理？A.允许修改后继续评审B.要求其澄清后评审C.作为无效投标处理D.按原清单报价评审32、某造价咨询企业接受委托对EPC总承包项目进行造价控制，合同约定采用固定总价方式。项目实施过程中主要材料价格波动超过合同约定幅度，下列关于调价的说法正确的是？A.固定总价合同不得调整B.全部由承包人承担C.超过约定幅度部分可调D.发包人应承担全部风险33、评标委员会成员王某在评标过程中发现某投标人拟派项目经理存在在建工程未竣工的情况，但该项目已于上月取得竣工验收备案表，王某的处理方式正确的是？A.直接认定不符合要求B.要求投标人提供证明并核实C.报告招标人后自行判断D.置之不理34、某工程项目招标控制价编制完成后，公布前需经相关部门审核。根据海南省规定，招标控制价公布时间应在投标截止时间的多少日前完成？A.3日B.5日C.7日D.10日35、某投标人参与政府投资项目投标，投标保证金金额为80万元，该项目估算价为6000万元。关于投标保证金的说法正确的是？A.保证金金额符合规定B.保证金金额超出规定上限C.应采用保函形式D.无需缴纳保证金36、某工程造价纠纷案件进入仲裁程序，仲裁庭由3名仲裁员组成。申请人指定了1名仲裁员，被申请人未在规定期限内指定，仲裁委员会主任指定了第2名仲裁员，关于首席仲裁员的产生方式正确的是？A.由申请人指定B.由被申请人指定C.由仲裁委员会主任指定D.由双方共同指定37、某招标人委托造价咨询机构编制招标控制价，在编制过程中遇到设计图纸标注不明的问题，正确的处理方式是？A.自行推断后编制B.忽略该部分编制C.提请招标人clarificationD.按市场价编制38、某投标人对招标控制价提出异议，认为某分部分项工程综合单价明显高于市场价。招标人组织核查后发现确实存在偏差，下列处理方式正确的是？A.维持原控制价B.修正控制价并重新公布C.告知投标人自行承担D.修改招标文件要求39、评标委员会在某项目评标中发现，投标人甲的投标文件中技术标与商务标密封不一致，技术标外密封袋标注商务标字样，评标委员会应如何处理？A.接受该投标文件B.要求投标人重新封装C.否决其投标D.仅评审技术标40、某政府投资项目招标，招标文件要求投标人须提供近三年完成的同类业绩，下列说法正确的是？A.业绩要求合理合法B.业绩年限应为五年C.业绩项目规模应与招标项目相当D.不得设定业绩条件41、某评标委员会由5人组成，其中技术经济专家3人，招标人代表2人，该组成是否符合规定？A.符合规定B.专家比例过低C.总人数应为7人以上单数D.招标人代表不得超过1人42、某投标人撤回已提交的投标文件，招标文件规定投标保证金不予退还。该规定是否合法？A.合法，招标人有权扣除保证金B.不合法，保证金应退还C.视撤回时间而定D.投标保证金永远不退43、某建设项目采用最低价中标法确定中标人，中标价格为800万元，招标文件约定履约保证金为中标价格的10%，中标人提交的履约保函金额为70万元，监理单位的意见正确的是？A.履约保函金额符合规定B.履约保函金额不足，要求补足C.应改为现金缴纳D.无需提交履约保证金44、某工程造价咨询企业在执业过程中发现委托方要求压低招标控制价，该企业正确的做法是？A.按委托方要求编制B.拒绝委托并报告主管部门C.编制后不签名D.建议委托方自行调整45、某招标项目在开标过程中，有3家投标人因迟到未能按时送达投标文件，开标记录应如何记载？A.记录迟到但开放标B.记录迟到并拒收投标文件C.等待迟到投标人到达D.由评标委员会决定46、某评标专家李某在评标过程中私下接触投标人张某，接受其宴请，该行为违反了评标委员会的哪项纪律要求？A.保密义务B.回避义务C.廉洁义务D.公正义务47、某政府投资工程采用工程量清单计价，投标报价中某分部分项工程的综合单价明显低于成本，评标委员会应如何处理？A.直接按投标报价评审B.要求投标人说明理由并核实C.修改该综合单价D.否决该投标48、某招标项目投标人不足3家重新招标后仍不足3家，经批准可不再进行招标。下列说法正确的是？A.必须继续招标B.经批准可采用其他采购方式C.由招标代理机构决定D.直接发包49、某投标人在投标截止日期前一天提交了投标文件，次日因发现计算错误自行修改后重新递交，招标人接受了修改后的文件。该做法是否正确？A.正确，投标人有权修改B.不正确，投标文件递交后不得修改C.需经评标委员会同意D.需招标人同意50、某工程项目采用邀请招标方式，招标人向5家具备相应资质的企业发出投标邀请书。其中一家企业在接受邀请后表示不参与投标，招标人可直接邀请其他企业参加吗？A.不可邀请其他企业B.可直接邀请其他符合条件的企业C.必须重新招标D.需报监管部门批准51、根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A.十日B.十五日C.二十日D.三十日52、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的比例是？A.三分之一B.二分之一C.三分之二D.四分之三53、工程造价咨询企业未取得资质等级证书从事工程造价咨询活动的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门给予警告，责令限期改正，并处以罚款。罚款金额为？A.1万元以上3万元以下B.3万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下54、注册造价工程师在执业活动中，因过错造成工程造价成果文件质量问题的，应由本人承担相应责任。同一项目连续注册满多少年的，应当继续注册？A.两年B.三年C.四年D.五年55、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费的计算应依据招标文件中提供的工程量清单和项目特征描述，结合企业定额或参照国家或省级建设主管部门发布的消耗量定额进行。下列哪项费用不应计入分部分项工程费？A.人工费B.材料费C.规费D.施工机具使用费56、招标人在招标文件中要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的金额不得超过中标合同金额的多少？A.百分之五B.百分之十C.百分之十五D.百分之二十57、工程造价司法鉴定中，鉴定人应当依据什么开展鉴定工作？A.鉴定人个人经验B.委托鉴定事项C.法院主观判断D.当事人协商意见58、下列关于工程量清单计价格式中投标报价的说法，正确的是？A.措施项目费投标人不可自主报价B.其他项目费按招标文件规定填报C.规费可根据市场竞争情况调整D.税金可按优惠税率计算59、某工程项目招标，招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，该行为？A.合法，招标人有权自行选定B.违法，应重新招标C.合法但需说明理由D.经主管部门批准后可行60、根据《政府采购法》，政府采购工程项目以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用？A.政府采购法B.招标投标法C.合同法D.建筑法61、造价工程师初始注册需要提交的材料中，下列哪项不是必须的？A.初始注册申请表B.资格证书C.与聘用单位签订的劳动合同D.继续教育证明62、下列情形中，招标人应当重新招标的是？A.投标文件未密封B.投标截止时只有三家投标人C.有效投标不足三个且评审后无合格标D.中标人放弃中标63、工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自分支机构取得营业执照之日起多少日内，向分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案？A.十五日B.二十日C.三十日D.四十日64、关于投标报价低于成本的说法，正确的是？A.只要不低于招标控制价即可B.低于个别成本属于不正当竞争C.评标委员会不得否决低于成本的报价D.政府指导价范围内的报价有效65、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标文件截止时间至少多少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人？A.十日B.十五日C.二十日D.三十日66、工程项目竣工决算的编制依据不包括？A.竣工验收报告B.工程合同价款C.设计变更文件D.市场调研报告67、下列关于联合体投标的说法，错误的是？A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质C.联合体各方应签订共同投标协议D.联合体中标的，各成员独立承担各自义务68、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师有下列哪种情形的，不予注册？A.不具有完全民事行为能力B.取得造价工程师资格证书已满一年C.在两个单位注册D.继续教育合格E.年龄超过六十周岁69、下列哪项属于工程量清单项目的综合单价组成部分？A.规费B.税金C.企业管理费D.安全文明施工费70、依法必须进行招标的项目，招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额千分之十以下的罚款，以下哪项情形不属于此类？A.应当公开招标而不公开招标B.在指定的媒介发布招标公告C.依法应当招标的项目不招标D.接受未通过资格预审的单位投标71、某工程造价咨询企业接受委托从事工程造价咨询活动，不得有下列哪种行为？A.出具具有虚假记载的造价成果文件B.同时接受招标人和投标人对同一工程的造价咨询C.转包承接的工程造价咨询业务D.以上都是72、招标控制价应由谁编制？A.投标人B.具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人C.评标委员会D.建设行政主管部门73、根据《标准施工招标文件》，投标保证金有效期应当超出投标有效期多少天？A.十日B.二十日C.三十日D.六十日74、关于工程变更价款的调整原则，下列说法正确的是？A.已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格C.没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更价格D.变更价款由建设单位单方面确定75、下列属于招标文件应当包含的内容有？A.投标人须知B.评标标准和方法C.拟签订合同的主要条款D.以上都是76、招标项目的投标保证金数额最高不得超过招标项目估算价的多少比例？A.百分之二B.百分之三C.百分之五D.百分之十77、关于工程量清单招标的评标办法，下列说法错误的是？A.综合评估法适用于难以对施工方案进行详细评审的项目B.经评审的最低投标价法适用于具有通用技术性能标准的项目C.最低价中标是唯一合法的评标方法D.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法评审78、造价工程师在执业中应当保守的秘密包括？A.委托方的技术秘密和商业秘密B.个人隐私C.国家秘密D.以上都是79、下列哪项不属于注册造价工程师的权利？A.使用注册造价工程师名称B.依法独立执行业务C.发起设立工程造价咨询企业D.签署具有法律效力价款的成果文件80、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中应列入分部分项工程费的是：A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.脚手架工程费D.混凝土及钢筋混凝土工程费81、某拟建项目年产能力为100万吨，已建同类项目年产80万吨，投资额为6400万元。若生产能力指数为0.7，调整系数为1.1，则拟建项目投资额最接近：A.7245万元B.7812万元C.8008万元D.8800万元82、根据《海南省建设工程造价管理规定》，工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当：A.取得工程造价咨询企业资质B.取得建筑工程施工总承包资质C.取得工程监理资质D.取得勘察设计资质83、某工程材料原价为500元/吨，运杂费为30元/吨，运输损耗率为1%，采购及保管费率为2%，则该材料单价为：A.561.10元/吨B.565.00元/吨C.571.62元/吨D.580.00元/吨84、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当依据鉴定事项委托时提供的证据材料进行鉴定，鉴定证据材料的来源应当：A.由鉴定人自行收集B.由当事人提供并经质证C.由法院直接指定D.由仲裁机构指定85、某分项工程人工费为80万元，材料费为120万元，机械费为40万元，管理费费率为15%，利润费率为8%，则该分项工程的综合单价中管理费和利润合计为：A.26.4万元B.28.8万元C.30.4万元D.32.0万元86、根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从起计算。A.招标文件发售之日B.投标人提交投标文件截止之日C.开标之日D.评标结束之日87、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费800万元，设备购置费1200万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费率为10%，建设期价格上涨预备费率为5%，建设期为2年，每年投资额相等，则该项目建设期价格上涨预备费为：A.86万元B.90万元C.94万元D.100万元88、根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程进度款结算方式包括：A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.竣工后一次结算D.以上均正确89、某工程合同价为1000万元，合同约定采用造价信息调整价格差额。已知基准期人工单价为300元/工日，施工期人工单价为330元/工日，人工用量为5000工日，人工调差系数为0.8，则人工费调差金额为：A.12万元B.15万元C.18万元D.20万元90、根据《海南省房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价规程》，工程量清单应采用计价。A.综合单价B.全费用单价C.工料单价D.定额单价91、某建设项目固定资产投资1500万元，流动资金200万元，建设期为2年，生产期第1年达到设计生产能力的80%，第2年及以后各年达到100%。达产年销售收入为2000万元，年总成本费用为1600万元，年营业税金及附加为100万元，则该建设项目生产期第1年的投资利润率为：A.15.3%B.16.0%C.17.5%D.18.2%92、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业在出具工程造价成果文件时，应当由签字并加盖执业印章。A.造价工程师B.项目经理C.技术负责人D.法定代表人93、某工程分部分项工程费为800万元，措施项目费为120万元，其他项目费为60万元，规费费率为5%，增值税税率为9%，则该工程的含税造价为：A.1015.2万元B.1024.5万元C.1032.6万元D.1040.8万元94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和。A.赔偿损失B.支付违约金C.给予奖励D.减少价款95、某建设项目土建工程直接工程费为500万元，措施费为直接工程费的8%，间接费费率为12%，利润率为7%，税率为9%，则该工程含税造价为：A.638.5万元B.642.3万元C.646.8万元D.650.2万元96、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，工程总承包项目的保修责任期限自起计算。A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程交付使用之日D.缺陷责任期满之日97、某工程造价咨询企业承接了某项目的全过程造价咨询服务，服务内容包括：①投资估算编制；②设计概算编制；③施工图预算编制；④工程量清单编制；⑤招标控制价编制；⑥工程结算审核。上述服务内容中，属于项目实施阶段造价咨询服务的有项。A.3B.4C.5D.698、根据《海南省建设工程造价管理办法》，建设工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应当由签字并加盖执业印章。A.注册造价工程师B.高级工程师C.造价工程师D.项目负责人99、某工程材料采购合同总价为200万元，合同约定材料价格波动超过±5%时进行调整。已知基准价格为100元/单位，施工期间价格为115元/单位，则价格调整金额为：A.5万元B.7.5万元C.10万元D.12.5万元100、根据《建设工程工程量清单计价规范》，规费项目清单包括：社会保险费、住房公积金和。A.工程排污费B.安全文明施工费C.暂列金额D.计日工

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】岩土工程勘察报告应包括工程概况、勘察依据、勘察方法、场地工程地质条件分析、地基基础方案建议、结论与建议等内容。施工队伍资质说明属于招标文件或投标文件内容，不是勘察报告的组成部分。勘察报告应客观反映场地地质条件和岩土工程评价结论。2.【参考答案】A【解析】《重庆市政府投资建设项目管理办法》规定，政府投资建设项目可以实行代建制。代建制是指通过招标等方式选择专业项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位的制度。这一制度有助于提高政府投资项目建设管理水平。3.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标。选项B错误，因为现代招投标允许电子投标；选项C属于细微偏差可以澄清；选项D属于迟到投标文件应直接拒收而非废标。4.【参考答案】A【解析】《建设工程勘察设计管理条例》第三十五条规定，工程勘察设计单位超越资质等级承接业务的，责令停止违法行为，处以合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款。这一处罚力度旨在有效遏制超资质承揽业务的行为，维护市场秩序。5.【参考答案】A【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第四十四条规定，投标人少于3个的，招标人应当重新招标。这是为了保证招标具有充分的竞争性。有效投标人数量不足时可以进行评审但不必然重新招标。评标委员会质疑和投标人异议属于正常评标程序中的环节。6.【参考答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。发现地下管线等设施时，应及时通知产权单位并采取相应保护措施，防止发生安全事故。7.【参考答案】B【解析】《民用建筑节能条例》规定，设计单位应当依据建筑节能标准进行设计，保证建筑节能设计质量。工程设计文件应当注明建筑工程的热工性能指标、围护结构节能措施等内容。建筑节能设计是强制性要求，必须符合国家和地方的节能标准规定。8.【参考答案】C【解析】《重庆市政府集中采购目录及标准》将采购对象分为货物、工程和服务三大类。工程设计服务属于服务类采购范畴，与服务、咨询等同类。工程类采购主要针对建设工程本身。正确分类有助于选择适用的采购方式和程序。9.【参考答案】D【解析】注册土木工程师（岩土）的执业范围主要包括岩土工程勘察、岩土工程设计、地基基础设计、边坡工程、地下室工程、地基处理与检测等。主体结构设计和施工属于注册结构工程师的执业范围，超出了岩土工程师的执业领域。这一区分保证了各专业领域的技术专业性。10.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。安全文明施工费属于措施项目费的重要组成部分，包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费等。分部分项工程费是直接工程费用，规费和税金属于不可竞争费用，均不属于措施项目费范畴。11.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。这一规定旨在确保评标工作的专业性和公正性，防止因人数过少导致评标结果缺乏代表性。12.【参考答案】C【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金和工程排污费等。规费属于不可竞争费用，不得作为竞价削减的项目。材料费、人工费和企业管理费均属于可竞争费用，投标人可根据自身实力和管理水平进行合理报价。13.【参考答案】C【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。规费和税金是在综合单价之外单独计列的，不属于综合单价的组成部分。综合单价法是工程量清单计价的核心，体现了市场化定价的原则。14.【参考答案】D【解析】根据相关规定，建设工程造价咨询企业资质分为甲级和乙级。甲级资质企业可以承担各类建设工程的造价咨询业务，不受工程规模和投资额限制；乙级资质企业只能承担工程造价在5000万元以下的建设工程造价咨询业务。甲级资质企业的注册资本金要求不得低于500万元，以确保其具备足够的专业能力和风险承担能力。15.【参考答案】C【解析】因发包人原因导致工程停工时，承包人通常可以索赔人工窝工费、机械闲置费和现场管理费等实际损失费用。但一般情况下，利润损失不属于直接可索赔费用，除非合同中有明确约定或造成工期延误导致承包人丧失其他商业机会。索赔费用的计算应以实际发生的损失为依据，遵循补偿性原则。16.【参考答案】C【解析】以他人名义投标是指投标人挂靠其他单位或者以其他方式弄虚作假的行为。使用其他单位的资质证书投标属于典型的挂靠行为，违反了招投标活动的诚实信用原则。使用伪造的资质证书、财务报表或提供虚假业绩虽然也属于违法行为，但属于提供虚假材料的情形，与以他人名义投标有所区别。17.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》和《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，发包人收到承包人提交的竣工结算文件后，应当在28天内完成审核。若发包人逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算文件。这一规定旨在保护承包人的合法权益，防止发包人无故拖延结算。18.【参考答案】B【解析】根据相关规定，建设工程造价咨询企业出具的造价成果文件应当由注册造价工程师签字并加盖执业印章。注册造价工程师是造价咨询成果文件质量控制的关键责任人，其签字盖章具有法律效力。项目负责人负责日常管理，技术负责人负责技术把关，法定代表人在工商登记中具有代表权，但造价成果文件的法律效力来自造价工程师的签字盖章。19.【参考答案】B【解析】工程建设其他费用是指在建设期间发生的、与土地使用权取得、项目建设管理、生产准备等相关的费用。建设期利息是指建设期内为筹措项目建设资金而发生的借款利息支出，属于工程建设其他费用的组成部分。建筑安装工程费和工程设备购置费属于工程费用，建筑材料的检验试验费属于建筑安装工程费中的措施费或企业管理费。20.【参考答案】A【解析】工程造价指数是反映一定时期内工程造价变动趋势和程度的重要指标，对工程计价和成本控制具有重要指导作用。根据海南省的相关规定，工程造价管理机构应当定期发布工程造价指数，发布周期一般为每季度一次。定期发布造价指数有助于市场各方及时了解和掌握价格变动情况，提高工程造价管理的科学性和准确性。21.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。这一规定旨在防止投标人随意撤回投标，同时避免过高的保证金对投标人造成过重的资金负担。投标保证金可以采用现金、银行保函、担保保函等形式提交，招标人不得挪用投标保证金。22.【参考答案】B【解析】暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价的确定需要按照招标文件的要求进行，材料暂估价应按招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价中，专业工程暂估价应按招标人在招标文件中列出的金额填写。暂估价不属于承包人可以自行调整的内容。23.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法》规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。这一规定确保了招标竞争的充分性，避免因投标人过少导致竞争不足影响招标质量。投标人之间协商投标报价、提供虚假材料等属于违法行为，应当依法处理，但不必然导致重新招标。投标人正常撤回投标文件不影响招标的继续进行。24.【参考答案】B【解析】预付款是发包人为了帮助承包人解决施工前期的资金困难而预先支付的一笔款项。预付款的扣回方式、扣回时间和扣回比例等应当在施工合同中明确约定。预付款通常从工程进度款中按比例扣回，而不是直接抵销。预付款的金额一般不超过合同价款的30%，具体比例根据工程特点和合同约定确定。25.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目时，变更价款由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。承包人提出变更价款应当基于合理的成本核算和市场价格水平，发包人有权对不合理的价格提出异议并进行协商。26.【参考答案】C【解析】根据海南省的相关规定，工程造价咨询企业应当对编制的工程造价文件承担法律责任。这体现了权责一致的原则，确保造价文件的质量和专业性。工程造价文件必须由具备相应资质的企业编制，仅造价工程师签字而未按规范要求加盖公章的文件不具有法律效力。造价工程师不得同时在两个以上企业执业，以确保执业行为的规范性和独立性。27.【参考答案】C【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费等。工程定位复测费和检验试验费属于措施项目费或规费中的相关内容，脚手架费属于措施项目费。28.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第二十二条规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。标底在开标前必须保密，不得泄露给任何单位或个人。标底仅作参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。标底制度旨在控制工程造价，但并非强制要求。29.【参考答案】C【解析】工期索赔是指承包人因非自身原因导致的工期延误，向发包人提出延长工期的要求。可索赔的工期延误主要包括因发包人原因（如延迟提供图纸、场地、变更设计等）或不可抗力（如自然灾害、政策变化等）导致的延误。承包人自身管理不善、设备故障、人员不足等原因造成的延误属于承包人应承担的责任，不能索赔工期，且可能需要承担逾期竣工违约责任。30.【参考答案】C【解析】根据海南省建设工程招标投标相关规定，采用合理低价法评标时，当投标人报价低于最高投标限价的10%时，评标委员会应当要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，证明其报价不低于成本。若投标人不能提供合理说明或证明材料，评标委员会可认定其报价低于成本，否决其投标。这一规定旨在防止恶性低价竞争，保障工程质量安全。31.【参考答案】C【解析】工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量是法定招标内容，投标人不得随意更改。擅自修改项目编码属于实质性偏离招标文件要求，违反招标投标法第三十三条规定，评标委员会应当否决其投标。投标人对清单有疑问应通过质疑程序提出，不得自行改动。32.【参考答案】C【解析】固定总价合同并非绝对不可调整，当合同约定的风险范围外因素导致价格大幅波动时，可依据情势变更原则或合同约定进行调价。海南省相关规定明确，主要材料价格波动超过合同约定幅度的部分，可由发承包双方协商调整。这体现了风险共担原则，避免一方承担过分不合理的市场风险。33.【参考答案】B【解析】评标委员会成员应保持客观公正，对投标人资格条件的符合性进行审查时，需以有效证明材料为依据。项目经理取得竣工验收备案表表明其在建项目已竣工，不再构成投标限制条件。王某应要求投标人提供相关证明文件并核实其真实性，确认符合招标文件要求后方可认定合格。34.【参考答案】B【解析】根据《海南省建设工程招标投标管理办法》及相关规定，招标控制价应在投标截止时间至少5日前公布。这一时间要求旨在给予投标人充足的复核时间，确保投标人有时间对招标控制价提出质疑。招标控制价的公示有利于提高招投标透明度，防范高估冒算。35.【参考答案】A【解析】根据招标投标法实施条例，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且依法必须招标的项目投标保证金最高不超过80万元。本项目估算价6000万元的2%为120万元，扣除上限80万元后，投标保证金80万元符合规定。投标保证金可采用现金、银行保函等形式缴纳。36.【参考答案】D【解析】根据仲裁法规定，合议庭仲裁庭的首席仲裁员应由双方当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定。本案已确定2名仲裁员后，首席仲裁员尚未产生，应先由双方协商选定。若双方未能在约定或指定期限内共同选定，则由仲裁委员会主任指定首席仲裁员。37.【参考答案】C【解析】招标控制价编制应以招标文件、工程量清单和设计图纸为依据。当图纸标注不明时，编制人员不得擅自推断或忽略，而应通过招标人向设计单位请求澄清，待取得书面答复后再行编制。这既是对招投标严肃性的尊重，也是确保控制价准确性的必要程序。38.【参考答案】B【解析】招标控制价是招标人对招标项目设定的最高投标限价，应根据规定的计价依据和方法编制。经核查确属偏差的，应修正招标控制价并在投标截止时间至少10日前重新公布。招标人拒不修改且投标人提出异议的，投标人可向招投标监督管理部门投诉。39.【参考答案】C【解析】投标文件的密封和标记应符合招标文件要求。技术标与商务标密封袋标注错误属于投标文件的重大瑕疵，影响评标的公正性和保密性。根据评标委员会组成及评标规则，此类情况评标委员会应否决其投标，因为无法确认投标文件的真实性和完整性。40.【参考答案】C【解析】招标人对投标人设定业绩条件时，业绩项目的规模应与招标项目相适应，不得设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的条件。近三年业绩年限符合一般惯例，但业绩规模应合理匹配。禁止以特定行政区域或特定行业的业绩作为加分或中标条件。41.【参考答案】B【解析】依法必须招标项目的评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本项目5人委员会中专家仅3人，占比60%，低于三分之二要求，不符合规定。应增加专家人数或减少招标人代表直至满足比例要求。42.【参考答案】C【解析】根据招标投标法实施条例规定，投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人应当自收到撤回书面通知之日起5日内退还投标保证金。投标截止时间后撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。因此是否退还取决于撤回或撤销的时间节点。43.【参考答案】B【解析】履约保证金金额应为中标价格的10%，即80万元。中标人提交的履约保函金额70万元低于合同约定，监理单位应要求中标人补足差额或重新出具符合金额要求的履约保函。履约保证金是保障合同履行的重要措施，发承包双方均应严格执行合同约定。44.【参考答案】B【解析】工程造价咨询企业应依法依规独立开展业务，不得按照委托方的非法要求压低或抬高招标控制价。发现委托方有违法违规行为时，咨询企业应拒绝并要求改正，必要时可向住房城乡建设主管部门报告。这是维护招投标市场秩序和工程造价咨询行业诚信的重要要求。45.【参考答案】B【解析】投标人应当在招标文件规定的截止时间前递交投标文件。逾期送达的投标文件，招标人应当拒收。开标过程应当记录，对迟到的投标文件应明确记载其迟到情况及拒收决定，并由工作人员签字确认。此举确保开标程序的严肃性和规范性。46.【参考答案】C【解析】评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他好处。李某接受宴请的行为违反了廉洁义务，可能影响评标结果的公正性。有关行政监督部门可对违规行为给予警告、罚款等处罚。47.【参考答案】B【解析】当投标报价中某项综合单价明显低于市场价格且可能低于成本时，评标委员会应要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，证明其报价不低于个别成本。若投标人不能提供合理说明或证明材料，评标委员会应认定其报价低于成本并否决其投标。48.【参考答案】B【解析】根据相关规定，依法必须招标项目投标人不足3家的，应重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，属于需要审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标，采用其他采购方式。这体现了效率与规范的平衡。49.【参考答案】B【解析】投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。但投标截止时间后，投标人不得再对投标文件进行修改。本案中投标截止日后提交的修改文件不应被接受，招标人接受修改文件的作法违反法定程序，可能导致评标结果无效。50.【参考答案】B【解析】邀请招标中，被邀请的投标人放弃投标的，招标人可以直接邀请其他具备相应资质和能力的潜在投标人参加投标，无需重新招标或报批。但需注意被邀请的投标人数量仍应满足不少于3家的法定要求，以确保竞争性。这体现了邀请招标的灵活性。51.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第二十四条明确规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。该规定旨在保障投标人有充足时间研究招标文件、编制投标文件，确保招投标活动的公平公正。正确答案为C选项。52.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。53.【参考答案】A【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》相关规定，未取得资质等级证书从事工程造价咨询活动的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。该处罚措施旨在规范工程造价咨询市场秩序。54.【参考答案】B【解析】注册造价工程师注册有效期为三年。注册造价工程师应当在注册有效期内继续接受继续教育，保持和提高其专业能力。每注册周期内应参加继续教育不少于规定学时，以确保持续具备执业能力。注册满三年后需办理延续注册手续。55.【参考答案】C【解析】分部分项工程费包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。规费属于措施项目费之外的另一独立费用类别，包括社会保险费、住房公积金、工程排污费等，不计入分部分项工程费。规费应按国家或省级规定计算。56.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的百分之十。履约保证金可以是现金、支票、汇票、保函等形式。57.【参考答案】B【解析】《建设工程造价鉴定规范》规定，鉴定人应当根据委托鉴定事项及司法鉴定委托书载明的内容开展鉴定工作，依据现行法律法规、工程建设标准、规范等技术文件进行独立、客观、公正的鉴定。鉴定意见应当基于事实和技术依据得出。58.【参考答案】B【解析】工程量清单计价格式中，措施项目费投标人可自主报价；其他项目费应按招标文件规定填报；规费和税金应按国家或省级建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。选项B正确反映了计价规范要求。59.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第五十五条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则相关行为违法，应依法重新招标或追究责任。60.【参考答案】B【解析】《政府采购法》第四条规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，执行招标投标法的有关规定。这是法律适用的特别规定，体现了招投标程序的专门性。61.【参考答案】D【解析】初始注册只需提交初始注册申请表、资格证书、与聘用单位签订的劳动合同等证明材料。继续教育证明是在注册有效期内申请延续注册或注销后再次注册时需要提供的材料，不属于初始注册的必备材料。62.【参考答案】C【解析】《招标投标法实施条例》第四十四条规定，评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争力，评标委员会决定否决全部投标的，招标人应当重新招标。这是保障招标竞争性的必要措施。63.【参考答案】C【解析】《工程造价咨询企业管理办法》第十九条规定，工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自分支机构取得营业执照之日起三十日内，到分支机构工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。备案需提供分支机构营业执照等材料。64.【参考答案】B【解析】投标报价低于成本是指低于投标人完成招标项目所需的个别成本，属于不正当竞争行为。评标委员会应当否决其投标。成本是指投标人的个别成本，而非社会平均成本或招标控制价。低价恶性竞争会损害工程质量和其他投标人利益。65.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第二十三条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，不足十五日应顺延截止时间。66.【参考答案】D【解析】竣工决算是建设项目完工验收后编制的反映项目实际造价和投资效果的文件，编制依据包括竣工结算资料、设计变更文件、工程合同价款、竣工验收报告、财务资料等。市场调研报告不属于竣工决算编制的直接依据。67.【参考答案】D【解析】联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，而非各自独立承担义务。共同投标协议是联合体投标的必要文件，各方均应具备相应能力，同一专业按资质等级较低的确定。68.【参考答案】A【解析】《注册造价工程师管理办法》第十四条规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：不具有完全民事行为能力的；申请在两个或者两个以上单位注册的；未达到造价工程师继续教育合格标准的；前一个注册期内注册造价工程师注册有不良记录的等。69.【参考答案】C【解析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金属于不可竞争性费用，单独列项计算。安全文明施工费属于措施项目费范畴，不计入综合单价。70.【参考答案】B【解析】选项B属于招标发布媒介的选择问题，不属于"应当公开招标而不公开招标"或"依法应当招标的项目不招标"等严重违法行为。A、C、D三项均属于《招标投标法》规定的应责令改正并可处罚款的情形，B项相对情节较轻。71.【参考答案】D【解析】《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条规定，工程造价咨询企业不得有下列行为：出借、出租、转让资质证书；出具虚假成果文件；同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程的造价咨询；转包承接的工程造价咨询业务。以上行为均被禁止。72.【参考答案】B【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标控制价是招标人能够接受的最高交易价格，反映市场正常价格水平，投标人报价不得高于招标控制价。73.【参考答案】C【解析】《标准施工招标文件》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，并应超出投标有效期三十天。这一规定是为了确保在投标有效期届满后一定时间内，投标保证金仍然有效，能够约束投标人的行为，防止投标人在评标期间撤回投标。74.【参考答案】A【解析】工程变更价款调整应遵循合同约定原则：已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格；没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。75.【参考答案】D【解析】招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。投标人须知、评标标准和方法、合同条款均为招标文件必备内容。76.【参考答案】A【解析】《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之二。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。这一比例规定旨在平衡保护招标人利益和减轻投标人负担。77.【参考答案】C【解析】工程量清单招标可采用综合评估法或经评审的最低投标价法等多种评标方法，最低价中标并非唯一合法方法。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审，不同项目特点适用不同评标方法，这是评标公平性的体现。78.【参考答案】D【解析】造价工程师在执业中应当保守在执业活动中知悉的委托方的技术秘密和商业秘密，维护委托方的合法权益。同时，在涉及国家秘密和个人隐私的场合，也应当依法保守秘密。保密义务是造价工程师职业道德的基本要求。79.【参考答案】C【解析】注册造价工程师的权利包括使用注册造价工程师名称、依法独立执行业务、发起设立工程造价咨询企业（此为权利，但需符合资质管理规定）。但实际上选项C表述为权利，而题目要求选择"不属于"的权利。注册造价工程师的权利还包括签署工程造价成果文件、保管和使用本人注册证书