2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、民航机场飞行区指标Ⅱ为5以上的跑道，其道面混凝土的配合比设计应满足以下哪项要求？A.水灰比不应大于0.45B.水泥用量不应少于350kg/m³C.混凝土设计弯拉强度不应低于4.0MPaD.砂率宜为30%~35%2、在民航机场工程项目风险管理中，关于风险识别的说法正确的是？A.风险识别只需在项目开工前进行一次B.风险识别应采用定性分析不需要定量分析C.风险识别应全面分析项目内外部环境中的各种风险因素D.风险识别完成后无需进行风险应对规划3、民航机场工程项目施工现场文明施工管理中，关于施工现场平面布置的要求，正确的是？A.材料堆场可随意布置在施工现场任意位置B.施工道路应形成环形通道，保证消防通道畅通C.临时办公区和生活区可与施工作业区混在一起D.建筑垃圾可不设专门堆放场地4、民航机场工程项目施工质量控制中，关于混凝土配合比试验的说法，正确的是？A.配合比设计只需考虑强度和耐久性指标B.机场混凝土配合比设计应进行耐久性指标试验C.配合比试验无需考虑当地原材料的质量波动D.配合比设计由监理单位负责完成5、在民航机场工程项目施工组织设计中，关于施工进度计划的优化方法，以下说法正确的是？A.进度计划优化只需考虑工期因素B.工期优化可通过压缩关键线路上的工作持续时间实现C.资源优化只需考虑人力资源的平衡D.费用优化与工期优化无关6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和。A.追加费用并补偿利润B.只追加费用不补偿利润C.只补偿利润不追加费用D.延长工期但不补偿任何费用7、固定总价合同中，承包人承担的风险主要包括。A.价格风险和工程量风险B.价格风险和工料上涨风险C.工程量风险和变更风险D.政治风险和自然灾害风险8、某建设工程采用单价合同，关于单价合同的说法，错误的是。A.单价合同的特点是单价优先B.实际工程款按实际完成的工程量乘以合同单价计算C.承包商投标时可选择低单价策略以获取低价中标D.单价合同中发承包双方风险分担较均衡9、根据《标准施工招标文件》，合同工期应自起算。A.监理人发出开工通知之日B.承包人收到开工通知之日C.开工通知中载明的开工日期D.实际进场施工之日10、工程索赔依据不包括。A.合同文件B.法律法规C.工程图纸D.索赔意向通知书11、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到承包商提交的索赔报告后，应在天内作出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天12、在施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致的损失，应由承包人自行承担的是。A.工程本身的损害B.第三方人员伤亡C.承包人施工机械损坏D.运至现场的材料损坏13、关于单价合同计价方式的说法，正确的是。A.单价合同只能采用固定单价B.单价合同结算时需根据实际工程量调整C.单价合同不存在价格调整条款D.单价合同不适用于工期较长的工程14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7天B.14天C.28天D.42天15、某工程施工合同约定采用变动单价合同，下列说法正确的是。A.合同履行期间无论何种情况均不调整单价B.仅当工程量变化超过一定比例时才调整单价C.当法律变化或市场价格波动超过约定幅度时可调整单价D.单价合同均不允许调整16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的义务不包括。A.提供施工场地B.组织竣工验收C.支付工程款D.编制施工组织设计17、下列有关工程预付款的说法，正确的是。A.预付款必须用于购买材料B.预付款应在进度款中分期扣回C.预付款的支付比例不得低于合同价款的30%D.预付款不需要提供担保18、在施工合同履行过程中，承包人未按约定时间提交竣工结算文件，监理人催告后仍未提交的，发包人有权。A.直接按自行计算的结算价支付B.委托第三方编制结算文件C.拒绝支付工程款D.按已有资料审查结算19、关于工程质量保证金的说法，错误的是。A.质量保证金可用于扣留缺陷责任期内发生的修复费用B.质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.质量保证金应在缺陷责任期满后退还承包人D.质量保证金只能在进度款中扣除20、某工程合同价格为500万元，合同约定预付款比例为20%，则预付款金额为万元。A.50B.100C.150D.20021、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求。A.延长工期和增加费用B.只延长工期不增加费用C.只增加费用不延长工期D.既不延长工期也不增加费用22、在建设工程施工合同中，履约担保的金额一般为合同价的。A.5%～10%B.10%～20%C.20%～30%D.30%～50%23、关于施工合同解除的说法，正确的是。A.承包人可以随时解除合同B.发包人可以随时解除合同C.一方违约致使合同目的不能实现的，另一方可解除合同D.合同解除后双方权利义务关系终止，但结算条款仍然有效24、根据《标准施工招标文件》，承包人提出索赔的时限规定为。A.索赔事件发生后7天内提出B.索赔事件发生后14天内提出C.索赔事件发生后28天内提出D.索赔事件发生后42天内提出25、某工程采用总价合同，合同约定固定总价为800万元。施工中发包人提出设计变更，经确认增加工程造价50万元。结算时承包人应得的工程款为万元。A.800B.850C.750D.无法确定26、关于公路工程项目工程量清单计价，下列说法错误的是：A.清单由招标人编制B.投标人自主报价C.工程量可以随意修改D.单价合同以清单为准27、公路工程项目施工测量中，控制网的主要作用是：A.装饰美化B.提供基准点位C.减少材料浪费D.培训施工人员28、关于公路工程项目环境保护，下列说法正确的是：A.施工不必考虑环保B.应编制环保专篇C.环保设施可后建D.扬尘不需要控制29、公路工程项目安全生产责任制的核心是：A.安全员负责一切B.项目经理负总责C.工人自己负责安全D.建设单位负责安全30、关于公路工程项目信息管理，下列说法错误的是：A.信息应真实准确B.重要信息应留存备份C.信息可以不归档D.沟通渠道应畅通31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于履约担保的说法，正确的是。A.履约担保的有效期应当截止至工程竣工验收之日B.履约担保金额不得超过中标合同价款的20%C.履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式D.履约担保应当由发包人提供32、根据《标准施工招标文件》，关于工期顺延的说法，正确的是。A.因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求延长工期和增加费用，但不包括利润B.因异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期，但不包括费用和利润C.因承包人的原因造成工期延误的，承包人应支付逾期竣工违约金，工期不予顺延D.因政府行为导致工期延误的，承包人只能要求延长工期，费用和利润不予补偿33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于预付款的说法，正确的是。A.预付款的支付时间应在合同签订后开工前7天内B.预付款的金额一般为合同价款的10%至30%C.预付款应在工程进度款结算时一次性扣回D.预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备等34、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，下列关于责任承担的说法正确的是。A.永久工程的损害由承包人和发包人共同承担B.承包人设备的损坏由发包人承担C.停工期间应发包人要求照管工程的费用由发包人承担D.发包人和承包人各自的人员伤亡由对方承担35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的是。A.质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的10%B.质量保证金的预留方式只能是扣留进度款C.质量保证金的返还时间应在缺陷责任期满后14天内D.缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，维修费用由发包人在质量保证金中扣除36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，错误的是。A.变更指示只能由监理人发出B.承包人收到变更指示后应立即执行变更C.变更导致已标价工程量清单项目的工程量增加超过15%时，该项目的综合单价应予调整D.变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂估价的说法，正确的是。A.暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额B.暂估价材料、工程设备的采购由承包人自行决定C.暂估价专业工程通过招标无法确定的，由承包人直接委托实施D.暂估价项目的价格调整不计入合同价款的调整38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于计日工的说法，正确的是。A.计日工适用于工程量清单中没有合适项目的工作B.计日工的价格由承包人自主报价，发包人不得调整C.计日工的工程量由监理人核实后报发包人确认D.计日工的费用应在竣工结算时一次性支付39、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保修的说法，错误的是。A.质量保修书是施工合同的组成部分B.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时应出具质量保修书C.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等D.屋面防水工程的最低保修期限为3年40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是。A.建筑工程一切险应由承包人投保B.工伤保险费由承包人缴纳C.人身意外伤害险由发包人投保D.承包人应为其施工设备投保财产保险41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于索赔程序的说法，正确的是。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内向监理人正式递交索赔报告C.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报发包人D.索赔事件具有连续影响的，承包人应按月提交中间索赔报告42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于违约金的说法，正确的是。A.违约金应由违约方支付给守约方，作为对损失的补偿B.合同约定的违约金低于造成的损失，守约方无权请求增加C.合同约定的违约金过分高于造成的损失，违约方无权请求适当减少D.违约金与赔偿金可以同时适用43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同解除的说法，错误的是。A.因承包人原因导致工程无法继续履行，发包人有权解除合同B.因发包人原因未能按合同约定支付工程款，承包人有权解除合同C.合同解除后，承包人应将已完成的工程和材料设备移交给发包人D.合同解除后，双方约定的结算和清理条款不再效力44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议评审的说法，正确的是。A.争议评审小组的成员应由合同双方当事人协商确定B.争议评审小组的决定对双方具有最终约束力C.当事人一方不接受评审意见的，可将争议提交仲裁或诉讼D.争议评审程序的启动须经双方一致同意45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂列金额的说法，正确的是。A.暂列金额是承包人用于施工期间可能发生的工程变更的备用金B.暂列金额应由发包人在工程量清单中列出，并包含在签约合同价中C.暂列金额在使用时由承包人自行决定用途D.暂列金额在使用后剩余的归承包人所有46、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于承包人项目经理的说法，正确的是。A.项目经理应由承包人正式任命并通知发包人B.项目经理可以同时担任两个及以上工程的项目经理C.发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在7天内更换D.项目经理在紧急情况下无权采取必要措施保证工程和人员安全47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任期的说法，正确的是。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算C.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用D.缺陷责任期届满后发包人应立即返还全部质量保证金48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人的违约责任，下列说法正确的是。A.发包人未按约定支付工程款的，应支付逾期付款利息B.发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期和赔偿利润损失C.发包人未能提供施工条件的，承包人有权解除合同D.发包人违约时，承包人可同时主张违约金和赔偿金49、施工合同的计价方式中，单价合同的特点是。A.承包商承担工程量变更的风险，发包人承担价格风险B.承包商承担价格风险，发包人承担工程量变更风险C.承包商同时承担价格和工程量变更风险D.发包人同时承担价格和工程量变更风险50、建设工程施工合同中，固定总价合同适用于的项目。A.工期超过一年B.工程规模大且技术复杂C.图纸完整、工程量明确D.紧急抢险工程51、根据建设工程施工合同示范文本，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4252、施工合同履行过程中，发包人不按时支付工程款，承包人有权暂停施工。发包人应支付。A.逾期付款利息及合理利润B.仅逾期付款利息C.仅赔偿承包人的损失D.违约金加赔偿金53、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供履约担保的目的是。A.保证发包人按约付款B.保证承包人按约履行合同义务C.保证工程质量合格D.保证工期按时完成54、施工合同中，不可抗力事件发生后，承包人应。A.立即停工并撤离现场B.采取措施减少损失并及时通知发包人和监理人C.等待发包人指示后再行动D.自行处理，无需通知55、根据建设工程施工合同，工程变更价款确定时，已标价工程量清单中有相同项目的，应按执行。A.已标价工程量清单中相同项目单价B.类似项目单价C.重新协商确定D.市场价56、施工合同解除后，已经完成的工程质量合格，发包人。A.可以拒绝支付工程款B.应按合同约定支付工程款C.只支付部分工程款D.需双方协商确定57、根据施工合同示范文本，保修期内承包人接到通知后未及时维修的，发包人可自行维修，费用从中扣除。A.履约保证金B.质量保证金C.工程款D.罚款58、施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停，承包人有权提出。A.仅工期顺延B.仅费用补偿C.工期顺延和费用补偿D.工期顺延和费用补偿加利润59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款的扣回方式一般为。A.从首月进度款开始扣回B.从进度款累计达到合同价款一定比例后开始扣回C.竣工时一次性扣回D.按工程进度平均扣回60、施工合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。其中仲裁的特点是。A.一裁终局，裁决具有法律效力B.可以上诉C.程序复杂D.不具约束力61、根据施工合同约定，因承包人原因造成工程质量不合格，发包人有权。A.拒收并要求承包人返工B.接受但降低价格C.直接解除合同D.只可要求赔偿62、施工合同中，分包工程经发包人同意，分包单位应向负责。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位63、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为年。A.0.5B.1C.2D.564、施工合同履行过程中，工程师（监理人）下达的变更指令，承包人认为不合理时应。A.拒绝执行B.先执行再申诉C.提出书面异议后执行D.置之不理65、根据施工合同，发包人提供的主要材料设备，承包人应在到货前小时通知发包人验收。A.12B.24C.36D.4866、施工合同中的隐蔽工程验收程序是。A.承包人自检后直接覆盖B.承包人通知监理人验收合格后覆盖C.监理人验收后可任意覆盖D.发包人验收后可覆盖67、根据施工合同，工程竣工验收合格后，承包人提交竣工结算报告的时间一般为天。A.7B.14C.28D.5668、施工合同索赔成立的条件包括。A.只有损失发生B.只有非承包人原因C.损失发生且非承包人原因且及时提出D.只要有索赔意向69、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于单价合同的说法，正确的是：A.单价合同又称计量工程合同，适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目B.单价合同的特点是单价优先，实际结算按照投标单价乘以完成工程量计算C.采用单价合同时，工程量清单中的工程量是合同双方结算的工程量的真实依据D.固定单价合同在任何情况下均不得调整合同单价70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未在约定时间内核实承包人已完工程量的，其后果是：A.承包人完成的工作量视为无效，不予计量B.发包人视为已认可承包人报告的工程量C.双方重新协商计量方法D.由监理人重新计量确认71、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程预付款的说法，正确的是：A.预付款额度一般不低于合同金额的20%B.预付款主要用于承包方购买材料设备C.预付款应在工程开工前一次性扣完D.预付款保函必须在工程开工后提交72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的是：A.质量保证金的预留比例不得低于工程价款结算总额的20%B.质量保证金必须从工程进度款中逐次扣除C.缺陷责任期满后，承包人可申请返还质量保证金D.质量保证金的预留期限与保修期相同73、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同解除的说法，错误的是：A.因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将工程转包给他人，发包人可以解除合同D.当事人协商一致，可以解除合同，但无需书面确认74、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的索赔报告后，应在多少天内予以答复？A.7天B.14天C.28天D.42天75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在知道或应当知道索赔事件发生后，应在多少天内向工程师递交索赔意向通知？A.7天B.14天C.28天D.42天76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于分包合同的说法，正确的是：A.分包单位可以直接向发包人提出付款申请B.分包合同价款由发包人与分包单位结算C.总承包单位对分包工程的施工质量向发包人承担连带责任D.分包单位可以不经过总承包单位同意直接与监理人发生工作联系77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于保险的说法，错误的是：A.建筑工程一切险由发包人投保B.承包人应为其施工设备办理保险C.人身意外伤害险由承包人投保D.保险事故发生后，受益人应将赔款用于修复受损工程，不得挪作他用78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在确认索赔费用时，以下哪项费用不应计入索赔金额？A.承包人为处理索赔事件所支付的合理律师费B.因索赔事件导致的承包人人员窝工费C.因索赔事件导致的承包人设备闲置费D.承包人的预期利润损失79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同工期的说法，正确的是：A.合同工期是指发包人完成工程施工的日历天数B.工期顺延必须由发包人书面确认才有效C.因承包人原因造成工期延误的，承包人应支付误期赔偿费D.工期延误赔偿费不超过合同总价的5%80、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于进度款支付的说法，正确的是：A.进度款每月支付一次B.进度款的支付比例最高不得超过工程价款的90%C.工程师应在收到承包人进度款报告后14天内核实并确认D.发包人逾期未支付进度款的，承包人有权暂停施工81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工验收的说法，正确的是：A.工程竣工验收由承包人在自检合格后直接向发包人申请B.发包人收到竣工验收报告后应在14天内组织验收C.竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.竣工验收不合格的，承包人整改后不需要重新验收82、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是：A.工程变更必须经发包人书面批准B.变更价款超出合同约定范围时，由发包人单方面确定C.工程师有权直接决定工程变更，无需发包人同意D.承包人未按变更程序执行变更指令，仍有权获得变更价款83、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是：A.违约责任只能在合同约定的范围内追究B.承包人违约时，发包人可同时主张违约金和定金C.发包人逾期付款的，应按同期银行贷款利率支付违约金D.违约方应当承担对方因违约产生的全部损失，包括间接损失84、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同争议解决的说法，错误的是：A.合同争议可通过和解方式解决B.合同争议可通过调解方式解决C.仲裁裁决具有终局性，当事人不得再提起诉讼D.选择仲裁后，当事人还可以向人民法院起诉85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于履约担保的说法，正确的是：A.履约担保的有效期应至工程竣工交付之日止B.履约担保金额一般为合同金额的10%-30%C.承包人在履约过程中未发生违约行为的，发包人应在工程竣工验收合格后退还履约担保D.履约担保可以采用现金、支票、保函等形式86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同效力说法正确的是：A.合同自签字盖章之日起生效，法律另有规定的除外B.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更而拒绝履行合同C.合同被确认无效后，合同中关于争议解决的条款也随之无效D.合同无效是指合同未成立87、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全生产责任的说法，正确的是：A.发包人应对施工现场的安全生产负总责B.承包人应对施工现场的安全生产负总责C.分包单位不承担安全生产责任D.监理人对施工现场的安全生产负连带责任88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程材料设备采购供应的说法，正确的是：A.发包人供应的材料设备，承包人无需进行检验B.承包人采购的材料设备，监理工程师无权检查C.发包人供应的材料设备进场后，由发包人负责保管D.承包人采购的材料设备经检验不合格的，由承包人承担相应费用89、关于施工合同类型的选择，下列说法正确的是：A.单价合同主要适用于工程量能够准确计算的项目B.总价合同对业主的风险较大C.成本加酬金合同承包商不承担价格风险D.固定总价合同适用于工期较短且技术复杂的项目90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于履约担保的说法正确的是：A.履约担保的有效期始于合同签订之日B.履约担保金额一般为合同价的20%C.发包人在工程验收合格后应退还履约担保D.履约担保可以采用银行保函或履约保证金形式91、施工合同中的预付款担保，其担保金额通常为：A.预付款金额的10%B.预付款金额的20%C.合同总价的10%D.合同总价的20%92、关于施工合同价款调整，因工程变更引起工程量增减，下列说法正确的是：A.工程量偏差超过15%时，可增加部分的综合单价应予调低B.工程量偏差超过15%时，减少后剩余部分的综合单价应予调高C.工程量偏差超过15%时，措施项目费一律不予调整D.工程量偏差超过15%时，只调整直接费不调整间接费93、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商索赔报告后，应在多少天内作出回应？A.14天B.28天C.42天D.56天94、建设工程施工合同中，发包人的主要义务不包括：A.提供施工场地B.办理施工许可证C.组织工程竣工验收D.编制施工组织设计95、关于施工合同解除的说法，错误的是：A.承包人将工程转包，发包人有权解除合同B.承包人拖延工期经催告后仍未履行，发包人可解除合同C.发包人未按约定支付工程款，承包人可以解除合同D.双方协商一致可以解除合同96、施工合同索赔事件发生后，承包商应在多少天内提出索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.42天97、下列合同条款中，属于实质性条款的是：A.合同编号条款B.工程价款条款C.通知送达条款D.合同生效条款98、关于建设工程价款优先受偿权，下列说法正确的是：A.优先受偿权优于抵押权和其他债权B.优先受偿权的行使期限为6个月C.优先受偿权包括承包商因发包人违约造成的损失D.装饰装修工程不适用优先受偿权99、施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致工期延误，下列说法正确的是：A.工期顺延，费用由承包方承担B.工期不顺延，费用由发包方承担C.工期顺延，费用由发包方和承包方各自承担D.工期不顺延，费用各自承担100、根据《标准施工招标文件》，下列关于质量保证金的说法正确的是：A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金只能在缺陷责任期满后一次性返还C.质量保证金的缺陷责任期一般为2年D.质量保证金只能以现金形式提交

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】飞行区指标Ⅱ为5及以上的跑道，道面混凝土配合比设计要求包括：水灰比不应大于0.45；水泥用量不应少于360kg/m³；混凝土设计弯拉强度不应低于4.5MPa；砂率宜为30%~35%。选项D符合规范要求。2.【参考答案】C【解析】风险识别是风险管理的基础环节，应全面系统地分析项目内外部环境中的各种风险因素，包括技术风险、管理风险、经济风险、自然风险等。风险识别应贯穿于项目全过程，而非仅在开工前进行一次。风险识别后需要进行风险分析和评价，并制定相应的风险应对措施。选项C正确反映了风险识别的要求。3.【参考答案】B【解析】施工现场平面布置应科学合理规划。施工道路应形成环形通道，保证材料运输和消防车辆通行畅通。材料堆场应根据施工需要合理布置，便于运输和减少二次搬运。临时办公区和生活区应与施工作业区分隔设置，确保安全和文明施工。建筑垃圾应设置专门堆放场地并及时清运。选项B符合平面布置要求。4.【参考答案】B【解析】民航机场道面混凝土配合比设计除应满足强度和耐久性要求外，还应进行耐久性指标试验，包括抗冻性、抗盐冻性、抗侵蚀性等指标。配合比设计应充分考虑当地原材料的质量和供应情况，考虑原材料的质量波动对混凝土性能的影响。配合比试验由施工单位负责，经监理单位审核确认后实施。选项B正确反映了机场混凝土配合比试验的要求。5.【参考答案】B【解析】施工进度计划优化包括工期优化、费用优化和资源优化三个方面。工期优化是通过压缩关键线路上工作的持续时间来缩短总工期的方法。资源优化不仅要考虑人力资源的平衡，还包括材料、机械等资源的需求平衡。费用优化是通过调整工期使总费用最低的方法。工期优化与费用优化密切相关。选项B正确。6.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。这是合同风险分配的基本原则，体现了公平原则和对承包人合法权益的保护。发包人违约情形包括未按约定提供图纸、未按约定支付工程款、未及时提交施工现场等。7.【参考答案】B【解析】固定总价合同中，承包人承担了价格风险和工料上涨风险。所谓价格风险，是指投标报价时计算错误、漏报项目等带来的风险；工料上涨风险则是指在合同执行期间，由于物价波动导致工料成本上升的风险。工程量风险由发包人承担，承包人无需担心工程量偏差问题，但需确保报价完整准确。8.【参考答案】C【解析】单价合同的核心特点是单价优先，即当单价与总价出现矛盾时，以单价为准。实际工程款根据实际完成的工程量乘以合同单价计算确定。在单价合同中，承包商不能通过低单价策略来获取低价中标优势，因为最终结算以实际工程量为准。单价合同对发承包双方风险分担较为均衡，发包人承担工程量变化风险，承包人承担单价风险。9.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，合同工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。开工通知是发包人委托监理人向承包人发出的正式文件，其中明确载明了开工日期。实际进场施工日期可能与开工通知载明日期不一致，工期以开工通知为准。这一规定明确了工期起算时间，有利于合同管理和争议处理。10.【参考答案】C【解析】工程索赔的依据主要包括：合同文件、法律法规、工程建设惯例以及索赔相关的证据资料。工程图纸属于合同文件的组成部分，但不是独立的索赔依据。索赔意向通知书是索赔程序中的文件，用于通知对方索赔意向，但它本身是索赔过程的产物，而非索赔的依据。正确的索赔依据应当是能够证明索赔成立的事实和规范性文件。11.【参考答案】B【解析】根据FIDIC《施工合同条件》（红皮书）规定，工程师在收到承包商提交的索赔报告及详细资料后，应在28天内作出回应，包括批准或不批准索赔的决定，或者要求承包商提供进一步的详细资料。如果工程师未能在28天内作出回应，则视为认可承包商的索赔要求。这一期限规定旨在督促工程师及时处理索赔事项，保障承包商的合法权益。12.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，因不可抗力事件导致的损失分担原则为：工程本身的损害由发包人承担；第三方人员伤亡由其所在单位负责；承包人施工机械设备的损坏由承包人自行承担；运至现场的材料和工程设备的损坏由发包人承担。承包人的机械设备是其自有资产，故损失由承包人自行承担。13.【参考答案】B【解析】单价合同的结算需根据实际完成的工程量乘以合同单价来确定最终价款，这是单价合同的基本特征。单价合同既可采用固定单价，也可采用可调单价。对于工期较长的工程，通常采用可调单价合同，以应对物价波动风险。单价合同的价格调整条款需根据合同约定，可以在合同中约定调价机制。14.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这一规定旨在及时固定索赔证据，避免争议。15.【参考答案】C【解析】变动单价合同是指在合同履行期间，当发生特定情形时可以调整合同单价的合同。常见调整情形包括：法律法规变化、市场价格波动超过约定幅度、工程量变化超过一定比例等。固定单价合同则不随这些因素变化而调整。变动单价合同能够更好地平衡发承包双方的风险，适应市场价格波动。16.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款，发包人的主要义务包括：提供施工场地、提供施工条件、支付工程款、组织竣工验收等。编制施工组织设计是承包人的义务，承包人应根据工程特点编制施工组织设计，并报监理人审批。施工组织设计是指导施工的重要技术文件，应由承包人负责编制。17.【参考答案】B【解析】工程预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备期间的资金周转困难而提前支付的款项。预付款应在进度款中按合同约定分期扣回。预付款的支付比例由双方协商确定，合同价款不足一定金额时可不支付预付款。预付款应提供预付款保函作为担保，以确保预付款的安全。预付款的应用范围不限于购买材料。18.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人未按约定时间提交竣工结算文件，经监理人催告后仍未提交的，发包人可按已有资料审查结算。如果造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。这一规定旨在督促承包人及时履行结算义务，保障工程价款的正常结算。发包人不得自行计算结算价或直接拒绝支付。19.【参考答案】D【解析】工程质量保证金是承包人按照合同约定预留的，用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的款项。质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。质量保证金可用于扣除缺陷责任期内发生的修复费用。质量保证金可在进度款中预留，也可在竣工结算时一次性预留。缺陷责任期满后，发包人应按约定退还质量保证金。20.【参考答案】B【解析】预付款金额=合同价格×预付款比例=500万元×20%=100万元。工程预付款是发包人在工程开工前支付给承包人用于施工准备工作的款项。预付款比例由发承包双方根据工程特点、工期长短等因素协商确定。预付款应在进度款中按合同约定的方式和比例分期扣回。21.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定，因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。发包人原因包括：发包人未能按合同约定提供图纸、发包人未能按合同约定支付工程款、发包人提供的材料不符合要求等。22.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及有关规定，履约担保的金额一般为合同价的5%～10%。履约担保是承包人向发包人提供的，保证履行合同义务的经济担保。履约担保可采用银行保函、担保公司保函或保证金等形式。履约担保应在合同约定的时间内提交，否则发包人有权解除合同。23.【参考答案】D【解析】根据《民法典》及《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同解除不影响结算和清理条款的效力。一方违约致使合同目的不能实现的，另一方可依法解除合同，但不能随意解除合同。24.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。索赔意向通知书应详细说明索赔事由。25.【参考答案】B【解析】总价合同以施工图及有关的计价依据编制，以图纸和工程说明全部内容计算承包价格。总价合同的特点是在合同约定的风险范围内价格固定不变。但当发包人提出设计变更，经确认增加工程造价50万元时，这部分变更价款应计入结算价款。因此，结算工程款=固定总价+变更价款=800+50=850万元。26.【参考答案】C【解析】工程量清单由招标人编制，投标人据此自主报价。清单工程量一般不以投标人计算的工程量为准，结算时按实际完成工程量调整。27.【参考答案】B【解析】施工控制网为整个工程项目提供统一的坐标和高程基准，确保各构筑物位置准确，是施工质量保障的基础。28.【参考答案】B【解析】公路工程项目应编制环境保护专篇，落实"三同时"制度，环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，施工期应有效控制扬尘和噪声。29.【参考答案】B【解析】项目经理是安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作全面负责。安全生产责任制要明确各级人员的安全职责，形成全员参与的安全管理体系。30.【参考答案】C【解析】项目信息管理要求信息真实准确、及时传递、妥善归档和备份。所有重要资料都应按规定归档保存，以便追溯和查阅，沟通渠道必须保持畅通。31.【参考答案】C【解析】履约担保的有效期应当截止至发包人签发工程接收证书或实际竣工日期，而非工程竣工验收之日，A选项错误。履约担保金额不得超过中标合同金额的10%，B选项错误。履约担保由承包人提供，用以保证履行合同约定的义务，D选项错误。履约担保可采用银行保函、担保公司担保或保证金等形式，C选项正确。32.【参考答案】C【解析】因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求延长工期、增加费用和利润，A选项错误。因异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期，费用和利润不予补偿，B选项错误。因政府行为等不可抗力导致工期延误的，承包人有权要求延长工期、增加费用，但不包括利润，D选项错误。因承包人原因造成工期延误的，应支付逾期竣工违约金且工期不予顺延，C选项正确。33.【参考答案】D【解析】预付款的支付时间应在合同签订后、开工前7天内，A选项表述不完整。预付款的金额由发承包双方协商确定，一般不低于合同价款的10%，不高于30%，B选项表述不准确。预付款应在工程进度款中按约定比例分次扣回，而非一次性扣回，C选项错误。预付款主要用于承包人为工程购置材料、工程设备和组织施工队伍等，D选项正确。34.【参考答案】C【解析】因不可抗力导致永久工程的损害由发包人承担，A选项错误。因不可抗力导致承包人设备的损坏由承包人自行承担，B选项错误。停工期间应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，C选项正确。因不可抗力导致发包人和承包人各自的人员伤亡由各自负责，D选项错误。35.【参考答案】D【解析】质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的3%，A选项错误。质量保证金可以从支付工程进度款时开始扣留，也可以用银行保函替代，B选项错误。质量保证金的返还时间应在缺陷责任期满后7天内，C选项错误。缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，发包人有权要求承包人修复，费用由承包人在质量保证金中扣除，D选项正确。36.【参考答案】B【解析】变更指示只能由监理人发出，A选项正确。承包人收到变更指示后应在规定时间内报告拟实施的变更方案，经发包人确认后执行，而非立即执行，B选项错误。变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化超过15%时，综合单价应予调整，C选项正确。变更引起的价格调整应计入进度款中支付，D选项正确。37.【参考答案】A【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，A选项正确。暂估价材料、工程设备的采购应由发包人和承包人共同招标确定或经发包人认可，B选项错误。暂估价专业工程通过招标无法确定的，应由发包人和承包人共同组织招标，C选项错误。暂估价项目的价格应按实际采购价格进行调整并计入合同价款，D选项错误。38.【参考答案】C【解析】计日工适用于工程量清单中没有适合项目的新增零星工作，A选项表述不完整。计日工的价格应由双方在合同中约定，发生计日工时按约定执行，B选项错误。计日工的工程量应由监理人核实后报发包人确认，C选项正确。计日工的费用应随进度款一并支付，D选项错误。39.【参考答案】D【解析】质量保修书是施工合同的组成部分，A选项正确。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时应同时出具质量保修书，B选项正确。质量保修书应明确保修范围、保修期限和保修责任等内容，C选项正确。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年，D选项错误。40.【参考答案】D【解析】建筑工程一切险可由发包人或承包人按合同约定投保，A选项不全面。工伤保险费应由承包人缴纳，属于社会保险范畴，B选项表述不够准确。人身意外伤害险一般由承包人投保，C选项错误。承包人应为其施工设备、机械设备等投保财产保险，D选项正确。41.【参考答案】A【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由，A选项正确。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内向监理人正式递交索赔报告，但此期间是从发出意向通知书后计算，B选项时间起点表述需明确，存在歧义。监理人应在收到索赔报告后14天内将审查结果报送发包人，C选项缺少报送发包人环节表述不完整。索赔事件具有连续影响的，承包人应每隔28天提交中间索赔报告，D选项时间周期错误。42.【参考答案】A【解析】违约金应由违约方支付给守约方，作为对守约方损失的补偿，A选项正确。合同约定的违约金低于造成的损失，守约方可以请求人民法院或仲裁机构予以增加，B选项错误。合同约定的违约金过分高于造成的损失，违约方可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少，C选项错误。违约金与赔偿金不能同时适用，只能选择其一，D选项错误。43.【参考答案】D【解析】因承包人原因导致工程无法继续履行，经催告后仍不改正的，发包人有权解除合同，A选项正确。因发包人原因未能按合同约定支付工程款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人有权解除合同，B选项正确。合同解除后，承包人应将已完成的工程和材料设备移交给发包人，C选项正确。合同解除后，双方约定的结算和清理条款仍然有效，D选项错误。44.【参考答案】C【解析】争议评审小组的成员一般由双方协商确定，但也可按合同约定的方式选定，A选项表述不够全面。争议评审小组的决定对双方不具有最终约束力，当事人可在约定期限内提出不同意见，B选项错误。当事人一方不接受评审意见的，可将争议提交仲裁或诉讼解决，C选项正确。争议评审可在合同约定的争议解决程序中启动，并非必须经双方一致同意，D选项错误。45.【参考答案】B【解析】暂列金额是发包人为应对工程变更、合同约定调整因素出现时的费用而预留的金额，并非承包人备用金，A选项错误。暂列金额由发包人在工程量清单中列出，包含在签约合同价中，B选项正确。暂列金额的使用应由发包人和监理人审批，C选项错误。暂列金额在使用后剩余部分归发包人所有，D选项错误。46.【参考答案】A【解析】项目经理应由承包人正式任命并通知发包人，A选项正确。项目经理不得同时担任两个及以上工程的项目经理，B选项错误。发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在合理期限内更换，具体期限由合同约定，C选项7天表述不准确。项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证工程和人员安全，D选项错误。47.【参考答案】C【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，但具体期限由合同约定，A选项表述不够准确。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，B选项缺少"通过"二字，表述不够严谨。缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担相应费用，C选项正确。缺陷责任期届满后发包人应在约定期限内返还质量保证金，而非立即返还，D选项错误。48.【参考答案】A【解析】发包人未按约定支付工程款的，应按合同约定支付逾期付款利息，A选项正确。发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期和增加费用，但不包括利润，B选项错误。发包人未能提供施工条件且导致合同目的无法实现的，承包人才有权解除合同，C选项表述过于绝对。违约金与赔偿金不能同时适用，D选项错误。49.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是承包商承担价格风险，发包人承担工程量变更风险。这种合同形式下，工程量按实际完成量计算，单价固定不变，适合工程内容不明确或工程量可能变化的项目。50.【参考答案】C【解析】固定总价合同适用于设计深度达到一定要求、图纸完整、工程量明确的项目。发包人风险较小，承包商承担全部价格和工程量风险。工期长、技术复杂或紧急工程不适合采用固定总价合同。51.【参考答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔权利。这是合同管理中的重要程序性规定。52.【参考答案】A【解析】发包人不按时支付工程款，属于发包人违约。承包人有权暂停施工，发包人应支付逾期付款利息及合理利润。这体现了合同公平原则，保护承包人的合法权益。53.【参考答案】B【解析】履约担保是承包人向发包人提供的担保，目的是保证承包人按合同约定履行义务。如承包人不履行合同，担保人按约定承担相应责任。履约担保通常采用银行保函或担保公司保函形式。54.【参考答案】B【解析】不可抗力事件发生后，承包人应及时通知发包人和监理人，并采取有效措施减少损失。因不可抗力导致的损失，按合同约定分担。未及时通知导致损失扩大的，由承包人承担扩大损失部分。55.【参考答案】A【解析】工程变更价款确定原则：有相同项目按相同项目单价，有类似项目按类似项目单价，无相同或类似项目按合理成本加利润原则确定。这是变更估价的基本原则。56.【参考答案】B【解析】合同解除后，已经完成的工程质量合格的，发包人应按合同约定支付相应的工程价款。质量不合格且无法修复的，发包人可以拒绝支付。这是合同解除后的基本处理原则。57.【参考答案】B【解析】质量保证金是承包人用于保证履行保修义务的担保。承包人不履行保修义务时，发包人可从质量保证金中扣除维修费用。质量保证金一般为工程结算价款的3%左右。58.【参考答案】D【解析】因发包人原因导致工程暂停，属于发包人违约。承包人有权提出工期顺延、费用补偿以及合理利润的要求。这体现了对承包人合法权益的保护。59.【参考答案】B【解析】预付款扣回一般从进度款累计达到合同价款的一定比例（通常为20%-30%）后开始扣回，到竣工前全部扣清。扣回方式为等额扣回或按比例扣回。60.【参考答案】A【解析】仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后即发生法律效力。当事人不服不能向法院起诉。仲裁具有保密性强、专业性强、效率高等特点，但需双方在合同中约定或事后达成仲裁协议。61.【参考答案】A【解析】因承包人原因造成工程质量不合格的，发包人有权拒收，要求承包人返工修理，费用由承包人承担。造成逾期完工的，承包人应承担违约责任。这是质量责任的基本规定。62.【参考答案】B【解析】分包单位向承包人负责，承包人向发包人负责。发包人不得直接要求分包单位履行义务，分包单位也不得直接向发包人主张权利。承包人应对分包工程的质量和安全承担连带责任。63.【参考答案】C【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期内，承包人应承担修复责任。质量保证金返还时间为缺陷责任期满。64.【参考答案】C【解析】承包人认为变更指令不合理时，可在规定时间内向工程师提出书面异议。异议期间不停止执行变更指令。如异议成立，变更指令可被修改或撤销。65.【参考答案】B【解析】发包人提供的主要材料设备，承包人应在到货前24小时通知发包人验收。验收时应共同检查数量、规格、质量等。验收不合格的材料设备不得使用，由发包人负责更换。66.【参考答案】B【解析】隐蔽工程验收程序：承包人先自检，自检合格后通知监理人验收。验收合格并签字后方可覆盖。未经验收或验收不合格擅自覆盖的，监理人有权要求剥露检查，费用由承包人承担。67.【参考答案】B【解析】工程竣工验收合格后，承包人应在14天内向发包人提交竣工结算报告及完整结算资料。发包人收到后应在约定时间内审核。逾期未审核的，视为认可承包人提交的结算文件。68.【参考答案】C【解析】索赔成立需同时满足三个条件：一是发生了实际损失；二是损失非承包人原因造成；三是承包人在规定时间内提出了索赔意向和报告。缺一不可。69.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是单价优先，虽然工程量清单中列出的工程量是参考值，但实际结算按照实际完成的工程量乘以合同单价计算。选项A描述的是总价合同的适用条件；选项C错误在于工程量清单中的工程量是估算量，不能作为结算的真实依据；选项D错误在于固定单价合同在合同约定范围内可调整，并非绝对不可调整。70.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在收到承包人报告期后及时核实工程量。若发包人在约定时间内未予核实，则视为认可承包人报告的工程量。这一规定旨在防止发包人通过拖延核实来规避付款义务，保护承包人的合法权益。71.【参考答案】B【解析】工程预付款主要用于承包方为合同工程购置材料、工程设备和施工人员进场的准备工作。预付款额度一般为合同金额的10%-30%，而非20%以上。预付款通常按进度款支付同期逐步扣回，而非一次性扣完。预付款保函应在工程开工前提交，而非开工后。72.【参考答案】C【解析】质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，而非20%。质量保证金可以由承包人提供保函等形式替代现金预留。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，期满后承包人可申请返还。质量保证金的预留期限是缺陷责任期，与保修期不同。73.【参考答案】D【解析】当事人协商一致可以解除合同，但应当采用书面形式，这是《民法典》合同编的基本要求。选项A正确，不可抗力导致合同目的无法实现时可以解除。选项B正确，发包人拖欠工程款经催告后仍不支付的，承包人可以解除。选项C正确，转包是违法行为，发包人可以解除合同。74.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告及有关资料后，应在28天内给予答复。若工程师在28天内未予答复，则视为该项索赔已经认可。这一期限规定是为了督促工程师及时处理索赔事项，保障承包人合法权益。75.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向工程师提交索赔意向通知书。逾期未提交的，丧失索赔权利。这是索赔程序的前置条件，旨在促使承包人及时主张权利，便于工程师及时调查取证。76.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》和相关法律规定，总承包单位对分包工程的施工质量向发包人承担连带责任。分包单位不能直接向发包人提出付款申请，应与总承包单位结算。分包合同须经发包人同意方可签订，分包单位不得绕过总承包单位直接与监理人联系。77.【参考答案】D【解析】保险事故发生后，保险赔款归受益人所有，受益人可根据需要自行使用，并非只能用于修复受损工程。建筑工程一切险通常由发包人投保，承包人施工设备保险由承包人办理，人身意外伤害险由承包人投保，这三项说法均正确。78.【参考答案】A【解析】索赔费用应包括因索赔事件直接导致的损失，如人员窝工费、设备闲置费、材料损失费等。律师费属于承包人为维护自身权益而支出的费用，一般不计入索赔金额。预期利润损失在特定情况下可以索赔，但需满足合同约定的条件和举证要求。79.【参考答案】C【解析】合同工期是指承包人完成工程施工的日历天数，而非发包人。工期顺延可以通过工程师确认或按合同约定程序办理，并非必须由发包人书面确认。因承包人原因造成工期延误的，应按合同约定支付误期赔偿费，但具体比例由合同约定，法律并未规定统一上限。80.【参考答案】D【解析】进度款一般按月支付，但具体周期可由合同约定。进度款的支付比例由合同约定，法律并无最高90%的限制。工程师核实进度款报告的时间一般为14天，但并非绝对。发包人逾期未支付进度款，经催告后仍不支付的，承包人有权暂停施工