商城改造建设工程设计合同书9篇

商城改造建设工程设计合同书9篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX，以下简称甲方乙方（设计方）：XXXXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商城改造建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX商城改造建设工程2.工程地点：XXXXXX街道3.工程规模：建筑面积约XXXXXX平方米二、设计内容1.乙方需按照甲方的要求，对商城改造建设工程进行设计，包括建筑设计、室内设计、景观设计等。2.乙方需保证设计方案的合理性、实用性和美观性，确保商城改造建设工程能够满足甲方的需求。三、设计费用及支付方式1.设计费用：本次商城改造建设工程设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该费用包括设计人员的工资、设计材料费、方案修改费、差旅费等所有费用。2.支付方式：甲方需在合同签订后向乙方支付设计费用的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余XX%的设计费用，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整），需在工程竣工验收后支付。四、设计时间要求1.乙方需在合同签订后XX个工作日内，向甲方提交完整的设计方案。如因甲方原因造成设计时间延误，乙方不承担任何责任。2.乙方需在收到预付款后XX个工作日内，完成设计方案的修改和完善，并提交修改后的设计方案给甲方。如因乙方原因造成设计时间延误，乙方需承担相应的违约责任。五、违约责任1.甲方如未能按照合同约定支付设计费用，需向乙方支付违约金，违约金金额为应付金额的XX%。同时，乙方有权解除合同。2.乙方如未能按照合同约定完成设计任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。同时，甲方有权解除合同。六、其他约定事项1.甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持，确保设计工作顺利进行。2.双方需共同遵守合同条款，履行合同义务。如需对合同内容进行修改或补充，需经双方协商一致后书面签订补充协议。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行协商补充。如有争议，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字盖章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：2026-002甲方：XX商城有限责任公司乙方：XX建筑设计研究院一、项目背景与目标XX商城有限责任公司（以下简称甲方）为了提升商城品牌形象和购物体验，拟对商城进行改造建设。经过充分调研和论证，甲方决定委托XX建筑设计研究院（以下简称乙方）进行商城改造建设工程设计。本次设计旨在打造一个集购物、休闲、娱乐、餐饮等多功能于一体的现代化智能商城，提升商城的竞争优势和品牌影响力。二、设计范围与内容本次设计涵盖商城的整体规划、建筑设计、室内设计、景观设计、标识系统设计等多个方面。具体内容包括但不限于：1.商城整体规划：根据甲方需求和场地条件，进行商城的整体规划布局，确保商城功能分区合理、流线清晰。2.建筑设计：对商城的建筑外观、结构布局进行设计，打造具有现代感和地域特色的建筑风貌。3.室内设计：对商城的内部空间进行精心设计，包括商场、专卖店、餐饮店等区域，确保购物环境舒适、便捷。4.景观设计：对商城的周边环境进行景观设计，包括绿化、水系、小品等，营造宜人的购物氛围。5.标识系统设计：设计商城的标识系统，包括标志、指示牌、广告牌等，确保购物指引明确、易于识别。三、设计要求与标准本次设计需满足以下要求和标准：1.设计应符合国家相关法规和标准，确保商城建设合法合规。2.设计应充分考虑甲方需求和意见，确保设计方案符合甲方期望。3.设计应注重创新性和实用性相结合，提升商城的品牌形象和购物体验。4.设计应充分考虑成本效益和投资回报，确保商城建设经济合理。四、设计进度与安排本次设计计划分为以下几个阶段进行：1.需求调研与方案构思阶段（1-2个月）：乙方进行需求调研和方案构思，形成初步的设计理念和方案。2.规划设计阶段（3-4个月）：乙方进行规划设计，形成详细的设计方案和图纸。3.深化设计阶段（5-6个月）：乙方进行深化设计，完善设计细节和图纸，确保设计方案可行性和实用性。4.施工图设计阶段（7-8个月）：乙方进行施工图设计，形成完整的施工图纸和技术文件。5.设计审核与修改阶段（9-10个月）：乙方进行设计审核和修改，确保设计方案符合甲方要求和标准。6.设计完成与交付阶段（11-12个月）：乙方完成设计任务，形成完整的设计成果并交付甲方。五、费用与支付方式本次设计费用为XX万元人民币。支付方式如下：1.合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为设计启动资金。2.规划设计阶段完成后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为规划设计阶段的设计费用。3.深化设计阶段完成后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为深化设计阶段的设计费用。4.施工图设计阶段完成后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为施工图设计阶段的设计费用。5.设计审核与修改阶段完成后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为审核修改阶段的设计费用。6.设计完成与交付阶段完成后XX个工作日内，甲方支付乙方XX万元人民币作为最终的设计费用。六、违约责任与赔偿1.如乙方未能按时完成设计任务或设计质量不符合合同要求，乙方应退还甲方已支付的设计费用，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如甲方未能按时支付设计费用或提出不合理的要求导致乙方无法按时完成设计任务，甲方应支付乙方已完成部分的设计费用，并赔偿乙方因此造成的损失。3.双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同约定应承担相应的违约责任和赔偿责任。七、争议解决与管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。2.本合同适用中华人民共和国法律管辖。如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。3.双方同意在诉讼过程中遵守相关法律法规和程序规定，尊重司法判决结果并执行判决结果。在诉讼过程中产生的诉讼费用和其他合理费用由败诉方承担。篇3合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[甲方公司名称]承包方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、设计依据1.甲方提供的设计要求及相关的设计资料。2.乙方提供的设计方案及效果图。3.双方共同协商确定的设计修改意见。三、设计任务1.乙方需按照甲方提供的设计要求和相关资料，完成本工程的设计任务。2.设计任务包括：室内设计、外观设计、结构设计、机电设计等方面的内容。3.乙方需保证设计质量，确保设计符合相关法规和标准，并能够满足甲方的实际需求。四、设计期限1.本工程设计任务自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。2.乙方需按照约定的设计期限完成设计任务，并及时向甲方提交设计成果。五、设计费用及支付方式1.本工程设计费用为人民币[设计费用]元。2.甲方需按照以下方式支付设计费用：签订合同后支付[预付款金额]元作为预付款，设计任务完成后支付[尾款金额]元作为尾款。3.乙方需提供正规的发票作为收款凭证。六、双方职责与义务1.甲方需及时向乙方提供必要的设计要求和相关资料，并对乙方提交的设计方案进行反馈。2.乙方需按照甲方的设计要求和相关资料，进行独立设计，并确保设计质量。3.双方需共同协商确定设计修改意见，确保设计能够满足甲方的实际需求。4.乙方需保护甲方的商业机密和个人隐私，不得将甲方的相关信息泄露给第三方。七、违约责任1.如甲方未按照约定支付设计费用或未提供必要的设计要求和相关资料，导致乙方无法按时完成设计任务，甲方需承担相应的违约责任。2.如乙方未按照约定完成设计任务或设计质量不符合相关法规和标准，乙方需承担相应的违约责任。3.如因不可抗力因素导致设计任务无法按时完成，双方需共同协商解决方案，并免除双方的违约责任。八、争议解决1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。2.协商不成的，双方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他部分。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任。3.本合同终止后，双方需共同协商确定已完成的设计任务的处理方式，并退还相应的设计费用。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。协商确定的内容与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇4合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]设计单位（乙方）：[设计单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承担甲方商城改造建设工程设计工作事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.设计范围：包括但不仅限于商场内部布局、外观造型、公共空间、商业设施等方面的设计工作。4.设计要求：按照甲方提供的设计理念和方案，结合商场实际情况，进行科学合理的设计，确保设计实用、美观、经济、环保。二、设计任务及要求1.乙方需根据甲方提供的设计理念和方案，结合商场实际情况，进行科学合理的设计。设计过程中应充分考虑商业布局、品牌展示、顾客体验等因素，确保设计实用、美观、经济、环保。2.乙方需按照甲方要求，按时完成设计任务。在设计过程中，应与甲方保持密切沟通，及时反馈设计进展和成果。3.乙方需对设计成果的质量负责，确保设计成果符合甲方要求和相关标准。对于甲方提出的修改意见，乙方应及时进行修正和改进。4.乙方应保护甲方的商业机密和保密信息，不得擅自泄露或利用甲方的相关信息进行不当活动。三、设计费用及支付方式1.设计费用：本次设计费用总额为人民币[设计费用总额]元。该费用包括设计人员的工资、奖金、津贴等劳动报酬，以及设计过程中所需的软件、硬件等费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付设计费用总额的[支付比例]%。剩余的设计费用应在设计成果提交并经甲方确认后[支付时间]内支付完毕。具体支付方式由甲乙双方协商确定。四、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如乙方未按时完成设计任务或设计成果不符合甲方要求和相关标准，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方在规定时间内进行改正或重新进行设计。2.争议解决方式：如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的合法性和有效性。五、合同生效及终止条款1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定和相关法律法规，确保合同的顺利执行。2.合同终止：如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应将已收取的设计费用退还给甲方，并确保不对甲方造成任何损失。六、其他条款1.保密条款：甲、乙双方应对合同履行过程中涉及的商业机密和保密信息保密，不得擅自泄露或利用相关信息进行不当活动。2.不可抗力条款：如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行完毕，双方应协商解决方案，并免除相关违约责任。3.管辖法律条款：本合同受中华人民共和国相关法律法规的管辖。如合同发生争议或纠纷，应适用中华人民共和国的法律进行解决。综上所述，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商城改造建设工程设计工作事宜达成如下协议。本合同具有法律效力，双方应严格遵守合同约定和相关法律法规，确保合同的顺利执行。如有任何疑问或需要进一步协商，双方应及时进行沟通解决。篇5合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方乙方（设计方）：XXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：商城改造建设工程2.工程地点：XXXX3.设计范围：商城整体改造，包括建筑外观、内部布局、装饰风格等方面的设计4.设计要求：按照甲方要求进行设计，确保设计符合相关法律法规和规范，并满足甲方的实际需求二、设计期限1.本工程设计期限为XX个月，自合同签订之日起开始计算。乙方应在设计期限内完成设计任务，并提交设计成果。2.如因甲方原因造成设计期限延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。三、设计费用及支付方式1.本工程设计费用为人民币XX元整（￥XX），甲方应支付该费用给乙方。具体费用包括设计人员的工资、设计资料费、方案评审费等。2.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付设计费用的XX%作为预付款，剩余款项在设计成果提交并经甲方确认后支付。3.乙方在收到甲方支付的设计费用后，应开具相应的发票给甲方。四、设计成果及确认方式1.乙方应在设计期限内完成设计任务，并提交设计成果。设计成果应包括设计图纸、设计说明、材料清单等。2.甲方应在收到设计成果后XX个工作日内对设计成果进行确认。如甲方对设计成果有异议，应及时向乙方提出，乙方应根据甲方的要求进行修改或调整。3.如甲方逾期未对设计成果进行确认，视为甲方已确认设计成果。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。五、违约责任及争议解决方式1.如甲方违约，未按时支付设计费用或未在设计成果确认后支付剩余款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。2.如因设计成果质量问题导致甲方无法正常使用或造成其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。3.如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院由双方协商确定。六、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.乙方应确保本工程设计成果的合法性和原创性，不得侵犯他人的合法权益。如因设计成果侵犯他人权益而导致甲方受到损失或产生其他纠纷的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。4.甲方应确保提供的设计资料的真实性和完整性，如因设计资料虚假或缺失而导致设计成果无法正常使用或造成其他损失的，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。5.双方应共同遵守本合同的约定和承诺，确保合同的顺利实施和完成。如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。6.双方应本着诚实信用的原则履行本合同，如因一方的不诚信行为导致对方受到损失或产生其他纠纷的，不诚信方应承担相应的法律责任和赔偿责任。7.本合同的修改、补充或解除均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。篇6合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（设计方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商城改造建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、设计范围及要求1.乙方负责本次商城改造建设工程的设计，设计范围包括[设计范围]等方面。2.乙方应根据甲方的需求和工程实际情况，提供[设计内容]等设计服务。3.乙方应确保设计方案的合法性、合规性和安全性，符合相关法律法规和标准的要求。三、设计费用及支付方式1.乙方本次设计服务收费[设计费用]元，大写[设计费用汉字大写]。该费用为固定费用，不因设计方案的修改而调整。2.甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付设计费用。支付方式可为银行转账或现金等方式，具体以双方协商为准。3.如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应赔偿乙方因合同解除所造成的损失。四、设计进度及交付时间1.乙方应在合同签订后[交付时间]内，完成设计方案的交付。如有特殊情况，双方可协商调整交付时间。2.乙方应确保设计方案的完整性，包括[设计方案内容]等，并及时向甲方提交相关成果。3.如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。五、保密条款1.双方应对本次商城改造建设工程设计的所有相关信息进行保密，不得擅自泄露给第三方。2.乙方应对其员工和代理人进行保密教育，确保保密信息的完整性和安全性。3.甲方应对其提供给乙方的相关信息进行保密，不得擅自泄露给第三方。六、违约责任及争议解决1.如因一方违约导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方所造成的损失。2.如因合同条款解释不清或双方理解不一致导致争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。3.仲裁或诉讼地点一般为双方协商确定的地点，如协商不成，可由甲方所在地的人民法院管辖。4.仲裁或诉讼费用由败诉方承担。如双方均有责任，则按比例分担。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同的合法性和有效性。2.本合同一经生效，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应协商一致并签订书面协议。3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。5.甲方和乙方在本合同中填写的位置、电话、传真等信息应真实有效，如有变更应及时通知对方。因通知不及时导致无法接收相关通知的，由责任方承担相应责任。篇7合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（设计方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就商城改造建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、设计范围及要求1.乙方负责完成商城改造建设工程的设计工作，包括但不仅限于以下几个方面：建筑外观设计。室内设计。灯光设计。景观设计。标识系统设计。其他与商城改造相关的设计工作。2.乙方应根据甲方的需求和国家的有关规范进行设计，确保设计方案的合法性、合理性和安全性。3.乙方应在合同签订后尽快提交详细的设计方案，并征求甲方的意见，根据甲方反馈进行修改和完善。4.乙方应确保设计方案的版权归属甲方，并保证不会侵犯任何第三方的知识产权。三、设计进度及时间安排1.乙方应根据工程规模和设计内容的复杂程度，制定合理的设计进度计划，并报甲方审批。2.乙方应严格按照设计进度计划进行工作，确保按时完成设计任务。如有特殊情况需调整设计进度计划，应提前向甲方说明原因，并协商解决方案。3.甲方有权对乙方的设计进度进行监督，并要求乙方按照进度计划进行工作。如乙方未能按时完成设计任务，甲方有权扣除相应的违约金。四、费用及支付方式1.乙方应根据国家相关计价规定和收费标准，结合商城改造建设工程的实际情况，制定合理的设计费用预算，并报甲方审批。2.甲方应按时向乙方支付设计费用。具体支付时间和金额应按照双方签订的合同条款执行。在支付设计费用时，甲方有权对乙方的费用进行审计，并要求乙方提供相关的费用明细和发票。3.如因甲方原因导致设计任务中途停止或合同无法继续履行，甲方应支付乙方已完成部分的设计费用，并赔偿乙方因此造成的实际损失。如因乙方原因导致设计任务未能按时完成或合同无法继续履行，乙方应退还甲方已支付的设计费用，并赔偿甲方因此造成的实际损失。五、违约责任及赔偿标准1.甲方和乙方应本着诚实守信的原则履行本合同。如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准如下：甲方未按时支付设计费用的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付未付金额的万分之五。逾期超过三十日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的实际损失。乙方未按时完成设计任务的，应按日向甲方支付逾期交付违约金，违约金金额为合同总金额的千分之一。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的实际损失。因乙方原因导致设计质量不符合合同要求的，乙方应无偿进行整改或重新设计。如因整改或重新设计导致合同无法按时履行的，按照本条第一项执行。2.甲方和乙方均应对本合同内容保密，不得向任何第三方泄露。如一方违反保密义务导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准按照本条第一款执行。3.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决后续事宜。如因不可抗力导致甲方无法按时支付设计费用的，甲方应在不可抗力事件发生后尽快向乙方说明情况，并协商解决方案。如因不可抗力导致乙方无法按时完成设计任务的，乙方应在不可抗力事件发生后尽快向甲方说明情况，并协商解决方案。篇8合同编号：甲方（发包方）：乙方（设计方）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商城改造建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：商城改造建设工程2.工程地点：3.工程规模：4.设计内容：建筑设计、室内设计、景观设计、照明设计、机电设计、智能化设计等相关内容。二、设计要求和标准1.乙方应根据甲方的需求和工程的实际情况，按照《建筑工程设计文件编制深度规定》等相关标准，进行工程设计。2.乙方应确保设计方案的合理性、可行性和经济性，并尽可能减少设计错误。3.甲方应对乙方的设计方案进行审核，并提出修改意见。乙方应根据甲方的修改意见进行修改，直至满足甲方的要求。三、设计周期和进度1.乙方应在合同签订后尽快安排设计，确保设计周期符合甲方的要求。2.乙方应制定详细的设计进度计划，并按时向甲方提交设计成果。如因特殊情况导致设计进度延误，乙方应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。3.甲方有权对乙方的设计进度进行监督，如发现乙方存在设计进度滞后的情况，甲方有权要求乙方采取措施进行补救。四、费用及支付方式1.乙方应根据工程的实际情况和甲方的需求，向甲方提供详细的设计费用预算。如甲方对预算有异议，双方应友好协商解决。2.甲方应在合同签订后向乙方支付一定比例的设计费用作为预付款。具体支付比例和方式应在合同中明确约定。3.乙方应在完成阶段性设计成果后，向甲方提交相应的设计成果文件。甲方应根据合同约定向乙方支付相应的设计费用。如因乙方原因导致设计成果无法按时交付，乙方应退还甲方已支付的设计费用。4.甲方在支付设计费用时，应确保支付方式的合法性和安全性。如因甲方原因导致设计费用无法按时支付，甲方应向乙方承担相应的违约责任。五、保密条款1.双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方泄露。如因一方原因导致合同内容泄露，泄露方应承担相应的法律责任。2.乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方的商业秘密和技术资料保密，不得向任何第三方泄露或用于其他用途。如因乙方原因导致商业秘密和技术资料泄露，乙方应承担相应的法律责任。六、争议解决1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。2.如因不可抗力导致本合同无法按时履行或无法完全履行，双方均可免除违约责任。但如因一方违约导致合同无法按时履行或无法完全履行，违约方应承担相应的违约责任。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所约定的义务。如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。2.如双方同意终止本合同，应签订书面协议并友好协商解决相关事宜。在协议生效前，双方应继续履行本合同中未涉及终止的其他部分。如因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同存在冲突或不一致之处，以补充协议为准。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同及补充协议具有同等法律效力。如双方对合同的解释存在争议时，应以甲方的解释为准。篇9合同编号：2026-001甲方（发包方）：北京华宇商贸有限公司乙方（设计方）：北京华宇建筑设计院根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方商城改造建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：北京华宇商贸有限公司商城改造建设工程2.工程地点：北京市西城区展览路1号3.工程内容：商城内部改造及外部形象提升设计4.设计范围：包括商城内部布局优化、外观改造、室内设计、环境优化等二、设计要求和标准1.乙方应根据甲方的