一级建造师《建筑工程管理与实务》历年模拟

学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 一级建造师 建筑工程管理与实务 历年模拟 一、单项选择题（每题 1 分） 第 1 题 在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性，这体现了结构具备（）的功能。 A.造用性 B.安全性 C.耐久性 D.可靠性 正确答案： B, 第 2 题 如右图所示，用吊索起吊重为 W 构件，两斜索与构件所成的角度为 ； 吊点对称，则斜索内力最大时 的角度为（ ）。 A. 30 B. 45 C. 60 D. 75 正确答案： A, 第 3 题 建筑的饰面防水工程中，砖砌墙应在室外地面以上，低于室内地面 ( )mm 处设置连续的水平防潮层。 A. 40 B. 60 C. 80 D. 100 正确答案： B, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 4 题 人工照明的热辐射光源中，白炽灯的缺点是（ ）。 A.有频闪的现象 B.散热量大 C.价格贵 D.开关次数不宜频繁 正确答案： B, 第 5 题 楼梯的空间尺度要求中，楼梯平台上部及下部过道处的挣 高不应小于（ ） m。 A. 1 B. 1.5 C. 1.8 D. 2 正确答案： D, 第 6 题 平屋顶防水构造方案中，具有一定的延伸性，能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素产 生的变形，能承受一定的水压，整体性好的方案是（ ）。 A.刚性材料防水 B.粉状材料防水 C.涂料防水 D.柔性材料防水 正确答案： D, 第 7 题 按国家标准普通混凝土力学性能试验方法（ GB/T 50081 2002）的规定，制作边长为（） mm 的立方体试件，在标准条件下（温度 20 C2C, 相对湿度 95%以上 )，养护到28d 龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。 A. 100 B. 120 C. 150 D. 200 正确答案： C, 第 8 题 对水平角和竖直角进行测量旳一种仪器是（ ）。 A.经纬仪 B.水准仪 C.全站仪 D.弯沉仪 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： A, 第 9 题 土方机械施工中，几台推土机同时作业时，前后距离应大于（ ） m。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 正确答案： D, 第 10 题 在混凝土 工程中，混凝土搅拌装料的顺序为（ ）。 正确答案： D, 第 11 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 有关对梁、板的构造要求中，粱的截面高度一般按跨度确定，宽度一般是高度的（ ）。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5 正确答案： B, 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 常见的模板中， ( )较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。 A.大模板 B.组合钢模板 C.木模板 D.散支散拆胶合板模板 正确答案： C, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 13 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 先张法预应力施工中，先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于 ()mm，且不得大于构件界面短边边长的 4%。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 正确答案： A, 第 14 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 铺贴高聚物改性沥青卷材应釆用（ ）施工。 A.空铺法 B.满粘法 C.冷粘法 D.热熔法 正确答案： D, 第 15 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 施工工艺要求的保护成品中 ,水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，一般应在抹灰 （） h 后进行养护。 A. 3 B. 7 C. 15 D. 24 正确答案： D, 第 16 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 有关对楼梯面层施工技术要求的叙述中，说法错误的是 ( )。 A.每踏步两端宽度差不应大于 10mm B.楼层梯段相邻踏步高度差不应大于 12mm . 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.地毯面层楼梯地毯铺设，每梯段顶级地毯应用压条周定于平台上 D.楼层梯段相邻踏步高度差不应大于 10mm 正确答案： B, 第 17 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目 分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 甲不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆 迁管理部门裁决甲应于 30d 内搬迁，现期限届满，甲仍然未搬迁，则以下做法符合法律规定的是（ ）。 A.拆迁人可以对其房屋强制拆除 B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迀 C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁 D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全 正确答案： D, 第 18 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模 拟预测试题） 单项选择题 在工程建设过程中，由于责任过失导致一座 7层在建楼房倒塌，致使 10名工人死亡，直 接经济损失达 260多万元人民币，根据工程建设重大事故报告和调查程序规定，该事件属于（ )重大事故。 A.特别重大 B. 重大 C.较大 D.一般 正确答案： B, 第 19 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用（ ）固定。 A.铆钉 B.自攻钉 C.射钉 D. 圆钉 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： C, 第 20 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 单项选择题 根据混凝土结构工程施工质量验收规范（ GB 50204 2002)的规定，对钢筋连接一般项目的规定中，当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于 ( )。 A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% 正确答案： A, 二 、 多 项选择题（每题 2 分） 第 21 题 建筑荷载有不同的分类方法，按荷载作用方向的分类可分为（ ）。 A.垂直荷载 B.均布面荷载 C.线荷载 D.集中荷载 E.水平荷载 正确答案： A,E, 第 22 题 根据钢中有害杂质硫、磷的多少，工业用钢可分为（ ）。 A.高级优质钢 B.结构钢 C.特殊性能钢 D.普通钢 E.优质钢 正确答案： A,D,E, 第 23 题 建筑石膏具有的特性包括（）。 A.凝结硬化快 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后孔隙率低 D.防火性能好 E.耐水性和抗冻性好 正确答案： A,B,D, 第 24 题 全站仪由（ ）组成。 A.照准部 B.电子 经炜仪 C.光电测距仪 D.数据记录装置 E.基座 正确答案： B,C,D, 第 25 题 在锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要包括（ ）。 A.钢筋笼接桩 B.套管连接法 C.焊接法 D.法兰螺栓连接法 E.硫黄胶泥锚接法 正确答案： C,D,E, 第 26 题 人工降低地下水位的施工方法包括（ ） 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 A.喷射井点法 B.轻型井点法 C.管井井点法 D.截水法 E.集水明排法 正确答案： A,B,C,D, 第 27 题 混凝土结构的优点包括（ ）。 A.可模性好，适用面广 B.耐久性和 耐火性较好，维护费用低 C.自重大，抗裂性较好 D.易于就地取材 E.强度较高 正确答案： A,B,D,E, 第 28 题 砌体结构的构造是确保房屋结构（ ）的可靠措施。 A.适用性 B.整体性 C.暂久性 D.安全性 E.抗震性 正确答案： B,D, 第 29 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 多项选择题 土地使用权出让，可以采取的方式有（ ）。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 A.拍卖 B.赠与 C.招标 D.双方协议 E.互换 正确答案 ： A,C,D, 第 30 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 多项选择题 钢结构一级、二级焊缝不得有 ( )等缺陷。 A.表面气孔 B.跛坑裂纹 C.焊道 D.电弧擦伤 E.夹渣 正确答案： A,B,D,E, 三 、 解答题 （每题 7 分） 第 31 题 某工程为地上 7层、地下 1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时， 某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈独严 重，经了解是因为现场所 材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。 脚手架事故隐患的处理方式有哪些？ 第 32 题 某工程为地上 7层、地下 1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时， 某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈独严 重，经了解是因为现场所材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。 为防止安全事故发生，安全员应采取什么措施？ 第 33 题 某工程为地上 7层、地下 1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上 部结构施工时， 某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈独严 重，经了解是因为现场所材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。 脚手架搭设完毕后，应由谁组织验收？验收的依据有哪些？ 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 34 题 某大楼玻璃幕墙工程由 A 公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由 A 公司委托玻璃厂加工，釆用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚破密封胶密封， 胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由 A公司下属加工厂制作 ，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶 ,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。 隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是 2004年 10月 10日 10月 15日，安装时间是同年 10 月30日 11月 10日。板块制作中 . 按规定做了剥离试验，均合格。 在幕墙构件制作安装前， A 公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙生柱跨度有 3200mm、 3400mm 和3600mm 三种 规格 ；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。 A 公司的试样是按立柱跨度 3400mm 制作的。 指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确的做法。 第 35 题 某大楼玻璃幕墙工程由 A 公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由 A 公司委托玻璃厂加工，釆用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚破密封胶密封， 胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由 A公司下属加工厂制作 ，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶 ,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。 隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是 2004年 10月 10日 10月 15日，安装时间是同年 10 月30日 11月 10日。板块制作中 . 按规定做了剥离试验，均合格。 在幕墙构件制作安装前， A 公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙生柱跨度有 3200mm、 3400mm 和3600mm 三种 规格 ；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。 A 公司的试样是按立柱跨度 3400mm 制作的。 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确 ?如何判定桂酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的？ 第 36 题 某大楼玻璃幕墙工程由 A 公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由 A 公司委托玻璃厂加工，釆用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚破密封胶密封， 胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由 A公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶 ,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是 2004年 10月 10日 10月 15日，安装时间是同年 10 月30日 11月 10日。板块制作中 . 按规定做了剥离试验，均合格。 在幕墙构件制作安装前， A 公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙生柱跨度有 3200mm、 3400mm 和3600mm 三种规格 ；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。 A 公司的试样是按立柱跨度 3400mm 制作的。 指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面梹安装的错误。 第 37 题 某大楼玻璃幕墙工程由 A 公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由 A 公司委托玻璃厂加工，釆用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚破密封胶密封， 胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由 A公司下属加工厂制作，玻璃 与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶 ,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。 隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是 2004年 10月 10日 10月 15日，安装时间是同年 10 月30日 11月 10日。板块制作中 . 按规定做了剥离试验，均合格。 在幕墙构件制作安装前， A 公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙生柱跨度有 3200mm、 3400mm 和3600mm 三种规格 ；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。 A 公司的试样是按立柱跨度 3400mm 制作的。 A 公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确？为什么？ 第 38 题 ( 某工程的施工合同工期为 16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间 单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单 (部分 )见下表。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 工程施工到第 4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件一： A 工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。 事件二： B 工作施工时，遍到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失 1万元，实际只完成估算工程量的 25%。 事件三： C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20%,施工单位实 际发生检验检测配合工作费用 5000元。 事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4个台班，台班单价为 300元 /台班、折旧费为 100元 /台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。 根据第 4周末的检查结果，在上图中绘制实际进度前锋线，遂项分析 B、 C、 D 三项 工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。 第 39 题 ( 某工程的施工合同工期为 16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间 单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单 (部分 )见下表。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 工程施工到第 4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件一： A 工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。 事件二： B 工作施工时，遍到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人 工窝工，损失 1万元，实际只完成估算工程量的 25%。 事件三： C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用 5000元。 事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4个台班，台班单价为 300元 /台班、折旧费为 100元 /台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。 若施工单位在第 4周末就 B、 C、 D 出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？ 第 40 题 (解答题 )(每题 4.00 分 ) 题目 分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某工程的施工合同工期为 16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间 单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单 (部分 )见下表。 工程 施工到第 4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件一： A 工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。 事件二： B 工作施工时，遍到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失 1万元，实际只完成估算工程量的 25%。 事件三： C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用 5000元。 事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4个台班，台班单价为 300元 /台班、折旧费为 100元 /台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。 施工单位是否可以就事件 2、 4提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？ 第 41 题 (解答题 )(每题 4.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某工程的施工合同工期为 16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间 单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单 (部分 )见下表。 工程施工到第 4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件一： A 工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。 事件二： B 工作施工时，遍到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失 1万元，实际只完成估算工程量的 25%。 事件三： C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程 量的 20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用 5000元。 事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4个台班，台班单价为 300元 /台班、折旧费为 100元 /台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。 事件三中 C 工作发生的费用如何结算？ 第 42 题 (解答题 )(每题 4.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某工程的施工合同工期为 16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间 单位：周）。各工作均按 匀速施工。施工单位的报价单 (部分 )见下表。 工程施工到第 4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件一： A 工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。 事件二： B 工作施工时，遍到异常 恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失 1万元，实际只完成估算工程量的 25%。 事件三： C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用 5000元。 事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4个台班，台班单价为 300元 /台班、折旧费为 100元 /台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。 前 4周施工单位可以得到的结算款为多少元？ 第 43 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 （如真题 模拟预测试题） 案例分析题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按 120万元才艮价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本 )（ GF 99 0201 )。 某施工单位以 3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合 同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额 5%,即 163万元作为质量履约保证金，若 工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天 1万 元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件： 事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工绪算书中提出设计变更实际增加费用共计 70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了 80万元采购合同。在政工结算时，承包方按投标报价 120万元编制结算书，而发包方只同意 按实际釆购价 80万元进行结算。双方 为此发生争议。 事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方秀 求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。 事件四：办公楼工程实际政工日期比合同工期拖延了 10d，发包人要求承包人承担违约 金 10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的 ,工期应顺延，拒绝支付违约金。 发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用 70万元是否合理？说明理由。 第 44 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 某新建办公大楼的招 标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按 120万元才艮价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本 )（ GF 99 0201 )。 某施工单位以 3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合 同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额 5%,即 163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约 金每天 1万 元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件： 事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工绪算书中提出设计变更实际增加费用共计 70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了 80万元采购合同。在政工结算时，承包方按投标报价 120万元编制结算书，而发包方只同意 按实际釆购价 80万元进行结算。双方为此发生争议。 事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获 得省优质工程奖。发包方秀 求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。 事件四：办公楼工程实际政工日期比合同工期拖延了 10d，发包人要求承包人承担违约 金 10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的 ,工期应顺延，拒绝支付违约金。 中央空调设备在结算时应以投标价 120万元，还是以实际采购价 80万元为准？说明理由。 第 45 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、 装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按 120万元才艮价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本 )（ GF 99 0201 )。 某施工单位以 3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合 同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额 5%,即 163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天 1万 元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由 承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件： 事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工绪算书中提出设计变更实际增加费用共计 70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了 80万元采购合同。在政工结算时，承包方按投标报价 120万元编制结算书，而发包方只同意 按实际釆购价 80万元进行结算。双方为此发生争议。 事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方秀 求没收163万元质量保证金 ，承包人表示反对。 事件四：办公楼工程实际政工日期比合同工期拖延了 10d，发包人要求承包人承担违约 金 10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的 ,工期应顺延，拒绝支付违约金。 承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。 第 46 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按 120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本 )（ GF 99 0201 )。 某施工单位以 3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合 同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额 5%,即 163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天 1万 元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件： 事件一：主体结构施工过程中 发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计 70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了 80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价 120万元编制结算书，而发包方只同意 按实际釆购价 80万元进行结算。双方为此发生争议。 事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要 求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。 事件四：办公楼工程实际政工日期比合同工期拖延了 10d，发包人要 求承包人承担违约 金 10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的 ,工期应顺延，拒绝支付违约金。 承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。 第 47 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 某建筑工释，建筑面积 23 824m2，地上 10层，地下 2层 (地下水位 -2.0m)。主体结构为 非预应力现浇混凝土框架 -剪力墙结构 (柱网为 9m X 9m，局部柱距为 6m)，梁模板起拱高度 分别为 20mm、 12mm。抗震设防烈度 7度。梁、柱受力钢筋为 HRB335，接头釆用挤压连接。结构主体地下室外墙采用 P8防水混凝土浇筑，墙厚 250mm，钢筋净距 60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为 C40,以上各层柱为 C30。 事件一：钢筋工程施工时，发现粱、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每 600个为一验收批，并按视定抽取试件样 本进行合格性检验。 事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为 40mm。 事件三：该工程混凝土结构 子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？ 第 48 题 (解答题 )(每题 7.50 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题（如真题 模拟预测试题） 案例分析题 某建筑工释，建筑面积 23 824m2，地上 10层，地下 2层 (地下水位 -2.0m)。主体结构为 非预应力现浇混凝土框架 -剪力墙结构 (柱网为 9m X 9m，局部柱距为 6m)，梁模板起拱高度 分别为 20mm、 12mm。抗震设防烈度 7度。梁、柱 受力钢筋为 HRB335，接头釆用挤压连接。结构主体地下室外墙采用 P8防水混凝土浇筑，墙厚 250mm，钢筋净距 60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度