不锈钢加工合同范本.docVIP

不锈钢加工合同范本 导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。下面是的不锈钢加工合同范本。欢迎大家阅读。 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方):_ 第一条、工程概况 1、工地名称：_ 2、工地位置：_ 3、门窗面积：_ 4、工程日期：_年_月_日 4、制作加工造价： 工程安装单价：_元/，预计_平方米，总造价：_元(结算按照实际平数计算)， 第二条、付款方式： 1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。 2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。 3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。 第三条、门窗制作加工安装要求： 1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。 2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。 3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。 4、乙方有责任提供制作加工料单。 第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。 第五条、质量要求： 1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。 2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。 第六条、乙方职责 1、在规定的时间内完成工作量 2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关安全施工条例，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关， 第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。 第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。 甲方(盖章)：_乙方(盖章):_ 电话:_电话:_ 年月日 甲方(建设单位)： 乙方(施工单位)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、略; 3、工程造价：_元/米，施工面积约_米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安装工程总价款的_%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 二、合同工期： 从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现 质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担; 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收; 4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元 工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五、质量验收： 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合