夜景工程合同范本XX最新

1、夜景工程合同范本XX最新发包人：法定代表人：住所：联系电话：承包人：法定代表人：住所：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程 规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临 时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发 包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案， 由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人 合理的利润。为了按期保质保量地完成本工程，甲乙双方按照中华 人民共和国合同法和建筑安装工程条例的原则，结合 工程实

2、际情况，达成如下合同条例，以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程所在地：二、承包范围及承包方式1、本合同承包范围为：工程材料与安装本2、按照乙方提供的设计方案，甲方同意的效果图设计 方案，采取包工包料包干的承包方式。三、工程期限1、 开工日期：年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定 参照具体情形：42工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报 告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包 人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书 的，以提交竣工验收申请报

3、告的日期为实际竣工日期；工程 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为 实际竣工日期。2、 竣工日期：年_月_日；3、 合同工期总日历天数天。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由 发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合 理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发 包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标 准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验 评定标准为依据。五、合同造价金额：元；¥:丿元。六、工程开工准备1、施工合

4、同经甲乙双方签署生效后，乙方应立即进场 展开施工准备工作，乙方应在合同甲方规定施工工期内完成 施工任务。2、甲方须无偿提供临时用电用水，仓库供乙方工程施 工时使用。七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计和进度计划的 时间：承包人必须在合同签订后 日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月 日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间：工程师收到后 天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应 当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成 工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专 业工程造成的工期延误，工期相应

5、顺延，发包人支付相应的 费用。八、合同价款的支付方式付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程 款总造价的80%施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的 95%留5%勺质保金，质保期一年满 后一周内结清。九、工程验收验收标准：按甲方所提供设计效果图标准验收。验收时间：乙方竣工亮灯后提交申请验收，甲方应在15天内组织验收，如在 15天内未组织验收，视为验收合格。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分 项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不 得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根 据有关法律规定以及合同约定承担保修

6、责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算十、维修责任1、 本工程保修 年，从验收合格之日起计算。第一年免费保修。第二年有偿保修，总维护费包干 元收取。在保修期内，非人为原因导致损坏的，由乙方负责维修，并承担所有费用。2、若在保修期内，工程发生故障，乙方在 24小时内进 行维修响应，48小时内修复。如遇风雨天及特殊情况，时间 顺延。3、 合同签订后，乙方需于 天内交总工程款的10%作为工程按期履约保证金即 圆整到甲方账户，于工程验收合格后7天内无息退还。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行 为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时

7、需要 承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约 情况发生，也有据可依。十一、违约责任乙方应保证按期完工保证施工质量，亮化照明效果应达 到甲方所提供的效果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不 合格，乙方应采取积极有效的补救措施，最终达到合格要求，并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。十二、争议的解决本发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成 时，任何一方均可申请有关部门进行调解；解决不了的，可 向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承 包人签发履约证书，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循 诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、 本合同正本 份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存份。4、双方根据有关法律