中化二建合同

1、山西丹峰10万吨甲醇项目工程安装承包合同发包人：山西丹峰化工股份有限公司承包人：中化二建集团有限公司根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同 法和建筑安装工程承包合同条例及建筑工程质量管理条理等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1. 1工程名称：io万吨/年产甲醇工程。1. 2工程地点：山西高平市马村镇康营村东。1. 3工程内容：主要包括：造气、气柜、锅炉、甲醇 罐 区、变换、脱硫、脱碳、精脱硫、压缩、合成、精馅及附属工程等全部设备安装、电仪、工艺管道、非标设备制作、钢结构制安、防腐保温工程。1. 4工程承包范围：详见

2、工程项目一览表。第二条：工程期限和质量2. 1本安装工程开工日期 2004年9月1日，竣工日期 2005年5月31H,日历夭数273天。2. 2如遇下列情况，经发包方现场监督工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。(1) 发包方在合同规定开工日期前 3天，不能交承包方 施工场地及施工图纸，影响承包方进场施工时；(2) 明确由发包方负责供应的材料、设备、成品、半成品等未能按双方认定的时间进场或进场的材料、设备、成品、半成品等向承包方父验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度时；(3) 不属于包干系数范围内的重大技术变更，施工方 法 与设计规定不符而增加工程量

3、影响进度时；(4) 在施工中，一周内停水、停电、停气造成停工累计起过8小时；(5) 发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响施工进度时；(6) 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、雪灾、水灾、自然灾害、地震等)而影响工程进度时；(7) 周边关系未协调好导致施工不能正常进行时；2. 3工程质量标准：合格率 100%,优良率85%第三条：工程合同价款及调整3. 1按中标费率及优惠条款以施工图预算加现场签证和设计变更据实结算。3. 2如遇下列情况，合同总价作相应调整：(1) 在合同工期内政策性调整所发生的材料差价费用的变化；(2) 设计变更;(3) 在施工中新增加了工程项目。第四条

4、：材料、设备供应4. 1本工程所需的全部设备、钢材、阀门、仪表、电缆、桥架等物资均由发包方供应。其它材料的供应，双方商 定 按附件二办理。4. 2材料、设备供应管理范围的划分和检验：(1) 进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。(2) 成套设备和专用设备，由发包方负责招标定货，供应和品质检验后交付承包方。对提前到货的设备由发包方设库，承包方妥善保管。不得挪用，丢失和损坏。(3) 本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”中明确由发包方供应外，其余材料均由承包方供应。(4) 所有材料、设备、成品、半成品均应附有产品合格证，都要进行

5、品质检验或检测，并“签交物资验收合格单”方可进场。场内物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。(5) 己进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。(6) 具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异 议要求检验时，可以复检，复检合格，检验费由要求复检的一方承担，若属不合格产品，检验费用由供料一方承担。(7) 产品无合格证书，且未经试验鉴定或经过实验鉴定 为不合格的产品、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。由此造成的经济损失，由责任方承担。(8)任何一方强迫对方使用不合格的材料、设备和构配 用于本工程，都要签证记录在案，由此造成的一切后果由 一方负责。4. 3材料价差及

6、实物价格的结算：(1)、发包方提交的主要材料指标，由承包方米购供货的件 强迫承包方应根据指标的性质，发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，按照双方的询价，据实结算找差。(2)、发包方供应的材料、实物是否转帐，由双方协商确定。(3)、发包方指定厂家、品种让承包方负责米购供货其所指定的材料、设备，其价款按时结算。(4)、发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格由承包方代购。代购款包干使用。(5)、发包方提供的材料、设备或实物与图纸不符时，由承包方协助进行调剂串换使用，承包方不收取劳务费。、发包方供应的材料、成材指标或头物、硬杂木均按有关规定办理，其量差、价差由发包方承担。第五

7、条：合同解释顺序5. 1总承包合同协议条款；5. 2建设工程施工合同通用条款(GF19990201)5. 3施工图纸、设计变更;5. 4标准、规范及有关技术文件。第六条：适用法律及标准6. 1适用法律、法规：中华人民共和国合同法、中 华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标法、建设 工程质量管理条例、山西省建筑市场管理条例6. 2施工及验收规范和质量的评定标准GB50205- 95GB8923- 88JGJ82 91收规范GB5117 85JBJ81 一 91GBJ17 88钢结构设计规范钢结构工程施工质量验收规范涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级碳钢焊条建筑钢结构焊接规程钢结构高强螺栓连接设计、

8、施工及验GB4503. 3 83固定式防护栏杆技术条件GB4503. 2 83固定式钢斜梯技术条件GB50026- 93工程测量规范GB10854- 89钢结构焊缝外形尺寸GB11345- 89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结 果分级GB50212- 91建筑防腐蚀工程施工及验收规范90GBJ-149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范电气装置安装工程电气设备交接试验 标准GB50168 92电气装置安装工程电缆线路施工及验 收规范GB50169 92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50150- 91GB50257 )6电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB

9、50259- 96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GBJ50235- 97工艺金属管道工程施工及验收规范GB50236- 98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB3323-87钢熔化焊对接接头射线照相和质量分 级GB985-88手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸GB986-88埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GBJ13190爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 范GB50171- 92电力装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GBJ30188建筑电气安装工程质量检验评定标准。 设计图纸规定的国家或行业现行施工与验收规范。第七条：施工图纸7. 1发包人在开工前7天向承包人提供工程

10、急需部分的施工图纸5套（含2套竣工图）。开工后，按工程进度再分期 分批提供所需图纸，到 2004年11月15日前将所有图纸供齐。7. 2施工图纸按发包方要求保密。第八条：发包人驻工地代表8. 1发包人代表姓名、职务和职责范围姓名：王建国职务：总工程师职责：全权负责实施对本工程的组织、协调、监督、检 查、验收等各方面的工作。第九条：承包人驻工地代表9. 1承包人代表姓名、职务和职责范围姓名：刘建亭 职务：董事长总经理职责：全面负责集团的工作。9. 2承包人代表委派人员姓名、职责范围姓名：靳学成职务：项目经理职责：全面负责本工程的施工管理、质量、安全、进度等各项工作。第十条：项目监理单位及总监理工

11、程师10. 1项目监理单位名称：山东正大建设监理有限公司10. 2总监理工程师代表：张遥10. 3总监理工程师职责：全权负责本工程施工质量、进度、安全和监督协调工作，施工用料的检查检验，参与施 工设 备的检验；负责本工程施工方案审核、签认；负责本工程施工技术资料的收集、整理；出具工程质量监理报告。第十一条：发包人工作11. 1施工场地具备施工条件及完成时间：各种设备基础及其它附属设施在承包人进场前 5天具备交验条件；11. 2施工用水源、电源由承包人按发包人指定的水电供应点接至施工现场（费用承包人负担）；11. 3工程开工前5天向承包人书面交验水准点与坐标控制点；11. 4工程开工前5天，向承

12、包人提交地下管线资料；11. 5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建（构） 筑 物（含文物保护建筑）的保护工作；11. 6负责本工程与各有关部门之间的协调工作。第十二条：承包人工作12. 1提供计划、报表的名称及完成时间：每月25号向发包人提供下月工程进度计划和当月已完工程量清单；12. 2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承担施工安全保卫及施工照明的工作和费用；12. 3施工现场交通和噪音控制的要求承包人在施工过程中所有的施工机械、机具和施工材料的进出都必须有专人负责监督，非发包、承包方工作人员，严禁进入施工现场，如承包人未履行上述义务，发生意外的经济支出及责任，由责任方承担

13、；12. 4符合施工场地规定的要求严格遵守高平市人民政府、山西丹峰化工股份有限公司对环境卫生及施工现场管理的规定，坚持文明作业，机具定置管理、构件摆放整齐并做好标识，竣工时应做到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；12. 5采取积极措施做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；12. 6建筑成品保护的措施负责本工程竣工后未交付发包人使用之前的成品保护工作，负担看场费用，承担保护期间发生损坏的修复工作及其费用；第十三条：施工工期13. 1要求2005年5月31日竣工13. 2延期开工：13. 2. 1承包人应按合同工期组织施工，如不能按时 开 工，应在开工前7天，以书面形式向

14、发包人提出延期开工 的原 因和要求，发包人在 5天内不予答复，可视为已同意承 包人要 求，工期相应顺延。13. 2. 2 发包人如不同意延期开工要求，或承包人未在规定时间内提出延期开工的报告，工期不予顺延。13. 2. 3发包人要求承包人推迟开工时间，应在开工前5日内以书面形式通知承包人，工期相应顺延。13. 3暂停施工13. 3. 1发包人认为有必要要求承包人暂停施工，发包人必须在48小时内做出处理意见，承包人实施处理意见后，向发包人提出复工要求，经发包人批准后，方可继续施工。13. 3. 2发包人未在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求48小时内未予答复，承包人可自行复工。13.

15、3. 3停工责任在发包方，由发包方承担停工发生 的 费用，相应顺延工期；停工责任在承包方，由承包方承担发生的费用，工期不予顺延。13. 3. 4由于外界因素和不可抗力，导致工程停建或 缓建，使合同不能继续履行，承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备、商品构件的保护和移交工作。第十四条：工程质量和验收14. 1按国家和行业验收规范质量评定标准进行验收。14. 2. 1承包人自检合格后方可申请验收，承包人准备包括隐蔽和中间验收的内容、时间、地点的验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。14. 2. 2验收不合格，承包人根据验收结论，对不合 格 部位进行返工或修改后，

16、重新验收合格后，方可隐蔽或继续施14. 3对已办隐蔽或中间验收的工程，若发包人要求复 验 时，承包人必须按要求办理复验，若复验合格，发包人承担由此发生的费用，并相应顺延工期；复验不合格，承包人 承担发 生的费用，工期不顺延。14. 4由于发包人提供的材料、设备质量不合格，影响 工 程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延；由承包人造成的质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。14. 5承包方必须按图纸和说明文件及有关规范、规程 组 织施工，并接受发包人现场监理工程师或工程师代表的监督检查。14. 6承包方应以书面形式向监理工程师或工程师代表上报现场施工负责人、技术负责人及其它技术管理人员

17、名单。14. 7承包方应按工程进度及时提供工程质量的技术资料（材料、设备合格证、试验、试压、测试报告复印件等）。材料代用须经设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。14. 8电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工 程 竣工后，必须按照国家和行业验收规范向监理工程师报验，办理验收合格或优良手续。14. 9工程试车：单体试车由承包方负责，所需材料、专用工具等包括在定 额内的由承包方负担；定额内未包括的由发包方负担。联动试车由发包方负责，承包方配合，所需费用由发包方负担。14. 10 设备安装工程的设备基础中间交接手续，作为竣工验收的依据。14. 11 工程竣工验收，应以施工图、说明、技术交底记

18、要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。承包方按规定提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，交工验收中，如 发 现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间由承包方负责修好再进行检验，竣工日期以最后检验合格的日期为准。并将工程移交给发包方管理。14. 12 已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责管 理。由于承包方的原因，应竣工验收而不验收的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此造成的经济损失。14. 13建筑安装工程保修证书在交工验收后

19、由承包方填写交给发包方。由于施工质量问题，发包人应书面通知承包方，并约定时间进行修理，在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留的质保金请人修理，超支部分由承包方负担。第十五条：施工设计变更15. 1发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效文件，双方均不得擅自修改。15. 2施工图的重大变更和修改，须经原设计单位批准 ，并 办理修改变更议定单，议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。15. 3当修改图纸属于设计错误、设备变更、标准提高、工艺变化等，其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调遣，材料购配件积压的实际损失)由责任方负责，合同价

20、款作相应调整。15. 4承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提 下，提出修改设计的合理化建议，经发包方和设计单位同意后实施，节约的价值归发包方支配。15. 5在工程施工中发牛下列情况之一时，承包方须立即以书面形式通知发包方，要求予以确认：(1) 设计图纸和说明文件及设计文件所标明的施工条件与实际不符；(2) 设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏；(3) 设计图纸和说明文件中标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等；确认的事实必须在规定的期限内解决，不能如期解决而造成停工、窝工，其损失由发包方承担。第十六条：工程价款的支付与结算16. 1工程价款的计算依据及标准(1) 工程量计算依据：

21、施工图纸、设计变更、现场签证 及由监理和发包人审定的施工方案(技术措施)(2) 承包方式：包工包料(不含甲供材料)(3) 执行定额：全国统一安装工程预算定额山西价目表 (2000版)，不能包含的项目、子目，套用省定额站相应规 _定或化工行业相关定额； 以上定额仍不能包含的项目、子目;套用发包人许可的专业定额。(4) 工程类别：三类。(5) 取费：人工费取 75%,(不含税金)(6) 由发包人承担的工程施工技术措施费；承包人让利10%(7) 工程材料信息指导价、系数材差、按实找差A. 执行晋城建设工程造价信息同期规定，不足部 分执行太原地区建设工程材料预算价格(2000版)；B. 对于晋城建设工

22、程造价信息不能包含的专业工 程使用材料或者设计、建设单位指定或选定的特殊材料，其材料价格由发包人和承包人通过市场询价确定，以实结算； C. 发包人供应的电缆、阀门均视为设备 ;D. 发包人供应的钢材、桥架、水泥等材料，承包人一律不计“材料采购及保管费”；(8) 承包人超计划领用发包人材料 ，结算时以发包人材料 出 库价加20%管理费扣回。(9) 水电费结算返还方法：安装电表、水表计量按有关定额规定计价；16. 2工程量确认和工程款支付16.2. 1每月25日承包人向工程师提交当月完成工程量统计报告;16.2. 2工程量统计报告 式八份，由发包人审核确认后，按照认可的工程量的 80%支付工程进度

23、款；16.2. 3工程竣工验收前，工程进度款支付累计不超过合同总价款(扣除发包方供应材料)的85%16. 2. 4工程竣工验收决算后，付至结算总价的94%,予留6%的工程质量保修金；16. 2. 5 工程质量保修期满一年后，无工程质量问题，发包人付清承包人工程质量保修金。16. 3竣工结算16. 3. 1工程竣工报告批准后，承包人应在30天内将 竣工结算报告提交发包人审批；16. 3. 2发包人批准结算报告时间，应在收到承包人竣工结算报告后，30天内给予批准或提出修改意见；16. 3. 3 发包人支付工程结算款的时间，从发包人批 准 竣工结算报告之日起，若无正当原因，应在 30天内办理工 程

24、结算手续，并支付除工程质量保修金以外的工程结算款。_第十七条：违约责任与奖励规定17. 1工程质量不符合合同规定，承包人负责无偿修理和返工。由于修理返工造成逾期交付的，按单位工程的 1%偿 付逾 期违约金。17. 2工期顺延和延误在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，发包人代表应当确认，工期相应顺延：(1) 由于人力不可抗拒的自然灾害 ；工程量变化和设计变更；(3) 非承包人原因停水、停电造成停工的;(4) 非承包人原因的其它延误。以上情况发生后，发包人接到承包人报告后，3天内予以确认，未经确认，工期不予顺延。17. 3工程延误的处罚措施：工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任，双方约定

25、:(1) 工程不能按照关键节点要求完工，每延误一天，对承包人进行3000元的处罚，从承包人工程结算款中扣除；(2) 工程不能按合同工期竣工，每延误一天，对承包人 罚 款一万元，罚款总额不超过结算总额的 5%,从承包人工程结算 款中扣除。17. 4工期提前的奖励措施实际施工工期比合同约定工期提前竣工时，发包人应支付承包人因赶工采取的施工技术措施费。承包人每提前一天工期，发包人奖励承包人一万元。若承包人关键控制点提前完工，发包人给承包人相应奖 励。第十八条：争议18. 1发包人与承包人在履行合同时发生争议，可以和 解 或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可申请促裁或向

26、工程所在地的人民法院起诉。18. 2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持连续施工，保护好已完工程：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施 工；(2) 调解要求停止施工，且双方接受；(3) 法院要求停止施工。第十九条：工程分包19. 1本工程不得分包。第二十条：不可抗力20. 1不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量 减 少损失，并在 24小时内向发包人通报灾害情况，发包人应 对 灾害处理提供必要条件。因不可抗力发生的费用由双方分别承担：(1) 工程本身的损害由发包人承担 ；(2) 人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用;(3) 造成承包人设备、机械的损坏及

27、停工等损失，由承包人承担；(4) 所需清理和修复工作的责任与费用由发包人承担。第二八一条：合同生效与终止21. 1本合同经双方签字、盖章后生效。21.2 本工程决算完毕，付清全部工程余款，除有关工程质量保修金条款仍然生效外，合同其它条款终止。21.3工程保修期满，合同保修条款终止。第二十二条：合同份数本合同正本二份，双方各执一份；副本十份，发包人五 份，承包人五份，正副本具有同等法律效力。第二十三条：合同附件23. 1合同附件有：（1）工程项目一览表（附件一）；（2）发包人供应材料、设备一览表（附件二）；（3）工程质量保修书（附件三）；（4）承包方承包造价优惠承诺（附件四）。上述附件均为本合同

28、的组成部分，具有同等的法律效 23. 2本合同未尽事宜，双方协商解决。力。发包人：（盖章）法定代表人:承包人：（盖 章）法定代表人：经办人:经办人: 开户银行 :开户银行: 账号：账号： 联系电话 :联系电话 :附件三安装工程质量保修书发包人（全称）：山西丹峰化工股份有限公司承包人（全称）：中化二建集团有限公司为保证 10 万吨 / 年产甲醇项目安装（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量 保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋 面 防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上 下水 管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质 量保修 内容双方约定如下：设备安装、工艺管道、电气仪表、非标设备、钢结构、 防腐保温等在保修期内，承包方免费提供保修服务。二、质量保修期 质量保修期从工程