old文件归档68铝合金门窗

1、合同：裕汉合字【2014】-03- 号银湖城-南苑一期 6#、8#楼铝合金门窗制作安装工程施工合同发 包 人：物业承 包 人：世纪鸿泰建筑工程工程名称：银湖城-南苑一期铝合金门窗制作安装工程签约地点：武昌区友谊大道 2 号新长江广场 A 座 23 楼签订日期： 2014 年 07 月 09 日银湖城-南苑一期外装饰幕墙工程施工合同发包人（以下称甲方）：物业 承包人（以下称乙方）：世纪鸿泰建筑工程依照中民合同法、中民建筑法、建设工程质量、自愿、公平和诚实信用的原管理条例及其他有关法律、行政则，双方经协商一致订立本协议。，遵循第一条：工程概况1、工程名称： 银湖城-南苑一期 6#、8#楼铝合金门窗

2、制作安装工程 2、工程地点：东西湖区金银湖路与金银湖南五路交汇处3、工程内容：乙方负责按甲方确认的施工图及相关的补充图、设计变更、工程联系函等所涵盖的铝合金门窗的设计、制作、安装。第二条：承包范围1、本工程承包范围包括：银湖城-南苑一期 6#、8#楼的铝合金门窗工程项目的设计、制作及安装，乙方按甲方确认的施工图及合同约定的用料要求，完成不同规格铝合金门窗的节点、用料大样图等施工图的设计，并提交计算书，经甲方确认后，乙方按图制作安装、塞缝收口、防雷接地。2、承包方式：乙方包设计、包工料、包、包制作、包安装、包质量、包安全、包工期、包总包配合费、包文明施工、包验收、包税金。第三条：工程用料要求1、

3、铝合金型材1）、选用 55 系列型材，选用品牌： 亚铝 坚美、厚度、规格及工艺：以甲方确认的施工图纸为准，满家及行业现行的规范要求。、颜色：粉末喷涂深灰色，以甲方确认封存的样板为准。4）、原材料品牌要求:粉末喷涂工艺表面的粉末须采用“阿克苏 .“杜邦”。”、5）、铝合金窗主受力型材厚壁不小于 1.4mm，铝合金门主受力型材壁厚不小于 2.0mm。双扇平开门不应有中梃。2、玻璃1）、选用品牌：南玻台玻、厚度、规格及工艺：按照节能备案表，具体以甲方确认的施工图纸为家及行业现行的规范要求。按照设计图纸及规范要求使用钢化玻璃。、颜色：浅灰色玻璃。（以甲方确认色板为准）准，满3、五金配件1）、五金配件选

4、用品牌：选用“合和”或“坚朗”，具体以甲方确认封存的样板为准。2）阳台门为单扇双面执手，带单面锁，不带安装风撑或摩擦限位装置，避免门扇碰撞。4、其他、外墙耐候胶、密封胶、玻璃胶：可选品牌“具体以甲方确认封存样板为准。、密封胶条：选用三元乙丙材质优等胶条。双扇对开阳台门门顶需”、“耐奇”、“道康宁”，3）、隔热胶条：选用 “型胶条。”、“”“信高”，宽度为 14.8mm 的“I”、国定连接件必须热镀锌，厚度不得小于 1.5mm。间距 200mm；、乙方必须提交所有型材（包括喷涂料及隔热条）、配件、玻璃的厂家产品质量证明书、合格证、使用年限证明书及检测等。第四条：开工时间及进度要求1、开工日期：进

5、场安装的开工日期暂定为 2014 年 7 月 30 日，具体开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令确定的开工日期为准。2、竣工日期：具体竣工日期以甲方现场管理代表签发的开工令日期及合同总工期顺延。3、节点工期要求:门窗框安装 1.5 天/层。甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。4、合同签订及相关施工图纸确认后 20-25 天内，承包方组织材料进场并开始安装。第五条：包干单价及合同价款1、 本合同铝合金门窗暂定面积为：4106 m2 ，铝合金百叶暂定面积 1611m2。暂总价（人名币）：贰佰陆拾肆万叁仟贰佰捌拾捌 （

6、￥2,643,288 元）；工程竣工验收后按实际合格工程量乘以包干单价进行结算。竣工面积均按铝合金外边框所围展开面积计算。2、综合包干单价如下：1）、铝合金窗包干单价为 570 元/m2 ，铝合金百叶包干单价为 188 元/m2。综合包干单价包括完成铝合金门窗的制作、安装等全部合同工作内容所需的人工费、材料费、机械费、施工技术措施费、施工组织措施费、规费、利润、税金、总包配合费、风险费以及工程所需的检测费用、测量费用、各种损耗、各种技术处理费、验等一切费用。2）、以上包干单价含配合费，配合承包方与总包方协商给付，协商不成的由甲方代扣支付给总包，总包配合费按照门窗面积 5 元/m2 计取。3）、

7、水电费按实由乙方自行与总包协商给付。3、计量规则：铝合金门窗的面积均按铝合金外边框所围展开面积计算。4、乙方在领取进度款或结算款时须向甲方提交相应金额的建安工程票由工程所在地税务部门出具。，发第六条:工程付款方式1、铝合金门窗材料到场，门窗框安装完成一半，5 天内支付合同暂定总价的30%，门窗框全部完成并完成塞缝，支付至合同暂定总价的 50%；固定玻璃及门窗扇安装完毕 5 天内支付至合同暂定总价款的 70%； 工程竣工验收合格并办理结算后 30 天内，甲方累计支付至结算总价的 85%。2、其余工程结算款作为质保金，如无质量问题，甲方在竣工验收后一年后半年内 30 天内无息付清质保金。3、乙方在

8、领取进度款或结算款时须向甲方提交相应等额的建安工程据需由工程所在区税务部门开具。，票第七条：双方职责1、甲方职责1）、协调乙方与总承包的关系，解决现场其它问题。2）、审核、确认乙方所设计的施工图。3）、协调主体提供现有垂直、脚手架、施工电源、施工墨线等设施。、工程竣工验收合格，并在收到乙方结算资料（结算资料须齐全）后三十天内完成结算审核。、在施工现场提供临时库房场地。、如因发包方图纸变更造成承包方返工的，发包方承担承包方相应损失。7）、甲方有义务督促总包免造成成品损失。2、乙方职责及相关施工协助承包方进行成品保护，避、负责承包的楼盘铝合金门窗施工图设计，并提交施工图供甲方确认，乙其所设计的施工

9、图负责。、提交型材样品供甲方选定、封存。、负责编制施工组织计划、方案供甲方审核认可。、负责办理施工进场手续，按图施工，服从甲方监理，按时完成施工任务。、负责乙方施工现场的场地管理工作。、负责承包范围内的材料及设备的保护工作。7）、乙方的施工进度必须与土建方进度配合。8）、要处理好与总承包负全责。的关系，保证安全施工、文明施工，对安全事故9）、乙方负责完工后的清洁、外运及成品保护工作。10）、工程竣工验收合格后，及时提交竣工图及竣工资料。第八条:工程设计1、接到甲方通知后，乙方根据甲方提供的建施图纸，按甲方要求在 10 天内完成铝合金门窗的设计，并报甲方认可。经认可的施工图纸结合建施图纸作为施工

10、依据。2、乙方提供的施工图纸为一式捌份。第九条：工程验收1、工程按施工图、变更通知书及国家及行业相关管理规范（玻璃符合国家验收的强度）进行验收。2、型材表面喷涂质量以漆膜不脱落、不断裂、不起泡且表面颜色无变化为准。3、按确认封存的样板验收。4、乙方必须严格按合同的约定选用优质品。若乙方以次充好、采用与甲方封存样品不一致、或使用非制定品牌、厂家的材料，或者弄虚、使用与合同中计算包干单价约定的铝型材线密度不符的铝型材或与图纸不符的材料，则乙方应承担 10 万元的违，并更换为与约定一致的材料；若因市场材料供应部足或质量的原因而需另找同类材料替代时，乙方须提前将另选材料样品及资料报送甲方并经甲方确认后

11、方可使用，但因更换材料而延误工期责任由乙方承担。第十条：工程质保及保修期1、本工程质保期为两年，自工程完工验收合格之日起计算，乙方须提供质量保。2、施工过程中如存在质量问题，乙方须按相关要求即时，直至达到合同采取措施，的质量要求，并承担所有费用及工期延误责任；否则，甲方直至终止合同，乙方须承担由此造成甲方的所有损失。3、工程质保期内，乙方在接到甲方或住户后一天内到达现场进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料方面的质量问题，由乙方即时进行修复；如对质量问题有争议，由质监站裁定。若乙方不能在一天内到达现场，则视为乙方甲方处理，其维修费（按正常费用加收 50）在保修金中扣除。第十一条：现场移交标准1

12、、现场移交时甲方提供水源接驳点、电源接驳点、标高、坐标控制点。2、除部分周转材料可堆放在甲方指定的现场地点外，所有其他临时设施一律不能在建筑红线范围内搭设，由乙方在红线外自行解决；3、场地分批移交，移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经甲乙双方签字认可。第十二条：双方现场代表1、发包人做甲方现场管理代表，：。发包人的现场管理代表负责监督检查工程质量、进度、设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。2、承包人项目经理，。承包人委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格作。，全面负责本工程的建设工3、在施工期间，承包人委派现场的项目经理、项目副经理、技术一天内离开工

13、地现场超过 4 小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理或技术履行项目经理的义务。发包人未能在规定时间内到达指定紧急情况下召集上述处理有关事宜时，上述的，承包人承担每人每次 1000 元的违地点超过。4、项目经理、技术每个月累计离开现场时间不得超过 3 个日历天；项目经理、技术承担 3000 元的违当月累计离开现场时间超出 3 天的，每超出一天，承包人。项目经理或其指定的现场须参加周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担 1000元的违。5、承包人派驻本工程项目的管理见附件项目组织架构表，进行考勤管理，在施工期间由发包人在施工现场设立考勤

14、机对项目管理每天 8：30 前、17：30 后各打卡一次发包人驻现场代表批准请假而缺勤的，承包人承担每人每缺打卡一次 1000 元的违。6、发包人同意，承包人实际委派的项目不符合约定的，每更换一人承担 2 万 元的违胜任、玩忽职守的项目管理。施工过程中，发包人力指令承包人更换不能（包括项目经理等及施工管理等）及班组，承包人必须无条件服从并执行。更换后的必须按发包人要求时间到位，否则，每延迟一天，承包人承担 1000第十三条： 违约责任：。1、乙方在接到甲方或甲方委托的监理公司发出的开工令后，必须按开工令指定的时间进场，如无正当理由未按时进场的，每延误壹天应支付￥1000.00。因乙方原因延误天

15、数连续达 5 天的，甲方单方解除合同，乙方应退还甲方所支付的所有款项，并承担工程暂定总价 5%的违。2、乙方必须按要求时间完成各工种施工，若因乙方原因导致工期延误，则每延误或影响壹天，乙方须承担 3000 元/天的违；工期延误超过 7 天以上的，甲方单方解除合同并依本合同约定乙方延误工期的违约责任。如甲方工程进度款延期支付超过 10 天以上的，乙方不承担由于延期支付引起的工期延误责任。3、如乙方中途单方提出终止合同，或因为乙方违约而导致甲方行使合同解除权，则甲方按乙方完成合格工程量的 80%支付工程款。此种结算方式，并不意味乙方违约责任的任何免除、抵消或减轻。甲方已向乙方支付的款项超出这一数额

16、的，乙方应于甲方计算出乙方已完成工程款并通知乙方之日起 10 日内返还给甲方。4、乙方应严格确保工程质量。工程质量不合格者，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延；乙方不予或后工程质量仍不合格的，甲方损失。解除合同、拒付工程款，乙方还应全额赔偿甲方因此所受到的5、乙方应确保专项施工的安全，若在专项施工中发生安全事故，乙方负责事故所引起的所有赔偿费用。6、合同生效后，乙方部分不履行或完全不履行合同其它有关约定的，甲方除要求乙方支付不低于合同暂定总价 20%的违乙方由此造成的一切损失。外，并单方解除合同，第十四条、其他约定1、双方当事人在自愿、的基础上对本合同中的条款进行了协商

17、。双方自愿遵守本合同，并按照本合同约定完成本合同包含的所有工程。2、合同签订后，承包人方进场材料与样板不一致的，承包人应及时将材料出场外，并于 7 个日历天内承包人应再次组织材料，向发包人申报材料进场确认。3、工程竣工验收后，承包人须向发包人提供竣工资料一式。4、所有临时建筑物、构筑物、棚栅、场地等的位置，承包人在搭设前应报经发包人批准。所有临时设施的搭建必须符合文明施工管理要求，所需费用由承包人承担。省及市建筑工程安全生产、5、本工程施工前严格按图纸设计要求的施工顺序，编制施工组织方案并报发包人批准后方可施工。6、本合同签定后 5 天内，承包人根据工期要求编制施工组织设计及进度计划（含材料及设备进场计划、施工进度计划）交发包人审核确认。承包方须按照当地建设管理部门要求在开工前与总包签订标准格式分包合同，并办理分包合同备案。7、施工过程中如存在质量问题，承包人须按相关要求即时，直至达到完毕后及时通解除合同、发包人的质量要求，承担所有费用及工期延