2022年监理工程师(合同管理)考试题库模考300题及免费下载答案(福建省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。

A.设计文件

B.工期

C.价款

D.进度计划【答案】ACQ1U1N8C4Y2A1Q1HL8B5F6A6M8R7D1ZB9M7Q6M3P2C6O42、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金【答案】DCI9A6N1C9M8P1E2HX9H7B5W10S5K4O7ZA10F6H5D8T1M9E93、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCR10C3M3P9G9V2A4HR1U6S2R3M9G4Z1ZC4W2B4W3L5Y4M24、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCF5A2H5O10B10X3G2HC3K2V10N9N3K2S8ZL6B5H9U4K10R8U45、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】BCI9E6R7K4O4K5E9HE5K10K6X7T8F8F3ZX10Q6P5V8K7W6I56、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人【答案】BCQ9N6G5N3C3C4N9HL1P4P7E9V8S7V9ZQ4K1N10I9L2L7U77、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】CCU4C2R5I1N8Z1X3HI10Q7C1K1Y1B10Q6ZB2Z3V9X2S4K6H38、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

A.15

B.21

C.30

D.60【答案】CCD6K8S3E7N5H7Z3HG3X9B5I8T10U1J4ZM2W3G4Y7K7U8Y29、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保【答案】DCA7T10B9Y6A7B5J6HF6O2Y6J10K7I7W1ZT7E6Y9M2L4S5Y710、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】ACA8U1U6Y7U8W9C10HY10E3H5R1W9U1E10ZY9J6Y4B3W8C6L1011、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书【答案】ACP7J1H10I3G7S6R6HD6S7G8P2V8N9P7ZY8H4T10X10F3K1R1012、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】BCV3C7Y2C5V9D4Q8HW8F7O10C8E4M10U9ZI9S3I10K8U2F9Z813、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款【答案】BCQ1P5K1Y1I8Y6K8HR6A3Z9T3F10J2G10ZD3P9N1D1H1M4P114、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划【答案】CCM1M7H5N3A9I7T10HR3F8Z7Q9B1K6C5ZS6P5I6H6F8V2A215、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCT10O9X8I1K2I7O4HA1R4W7Q6O6I6Q2ZQ10R7L6Z8P4V9E416、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用【答案】ACJ6H8W10T2P2L5U5HF4C7O4F2Y10C2X8ZH8Q2W8N4F8Z4C1017、关于基准日期的说法，不正确的是（）。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格

D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款【答案】CCM6F7N5V10V7J5H10HF9W6P3L9U8R1B3ZX1Z8A2R10P2I10A418、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】BCD3M8D3C10R3N7J1HR3Z8E10Y8C6R9P6ZI6Z2H3O1X1I3D919、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】CCV10V10O9Z5I5R1A8HI7L9F5L9Y3C4Z5ZS3L2Z5J2O10P1P120、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】ACQ5X9S8C1H3X7G10HE7I7P1K8Z3D5Q3ZX5Y8X2Z8Y4R1I821、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】ACC8E6N8X2G4M4I3HW9T4V3A1G10P8T3ZJ6W10M8V10H5W2N622、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体【答案】CCQ7H8D10I8Z3U1T2HM3L9X4A3M5A9I8ZK9Q3M1I2C3F10G623、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件【答案】CCJ5A4H4N3L10J3I8HH2F3L6T9Z5G10M2ZG7X2U2T10N7H9F624、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】DCS8Q1S2F5N5T5S9HE10I4O4D8K1K1F3ZG1X10G10B5O9K5V225、烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制【答案】BCF6Y9O7D4Y3Z6C1HC6V1Y9O1E5E1Y8ZP2V5O9S7V6M8I526、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】ACH9M7Z4D5F1H6I6HP3W5Q7A4S6O4I6ZG8W3F7F3M1L7C127、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCI5D7V1H4H9C4O10HF6N5P7Q6M5X7I3ZF8N9I4B8X5Q4H1028、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCI9Y3Z8L10P9N6H6HC7Z4Q10O3V5B7T2ZN1D7M9Y2I6P8G729、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】CCG6K6C10U7W5Q3O6HM6S3N5A5W5C8X7ZI6T1F10E10L3N8A730、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函【答案】DCZ7V10Y9H2V6Q9C7HO7L2N6L7L2P9O8ZF2O1X7G2H9A9D831、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCO3J6J1J6O10E4A6HE9P10Q10J10A10D7R6ZR1C7L5A7N10F2S832、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】ACI4G9S7A1I7S1F10HM8M10Y7P5O1G10H10ZX10W6W9H2K2V6I433、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】ACR2C5T1R4J9L2K9HJ4K4R2V7Y4F6N6ZK5X7M8L1D10H1A934、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】ACY9R10A1W10K9H6A3HS7L2J10L3O10P9V3ZN1F10O8N4L3O4I735、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCP6T5U8R4E2C6Z4HG7K5T1G3O2J6E3ZZ2I4F7F1L8N5O136、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】DCD10X8A4T4J8F4S8HO10L4L2Z8E5B2X2ZV3X5P1P7A7E9P337、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCR5S4S6M8H7K7B5HO8M4W7J7E1Q6K8ZX4N2I5E6O10Y3E338、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】ACZ8J10M1U7M7C7J9HD3A1W2R6G10G1N10ZV8B6W6A3C9C7P339、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCO9A7E8F3D6N4Q3HK2U2T8Q9Y1G1Z1ZY6S9A2A2N9H4Y740、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.发包人与承包人共同【答案】BCC2U5H5L2J3Z4P5HP6L2J4B1U8O4G3ZQ5C9Z1A4T9S7N341、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】BCA6W7L2W10I10V5G6HY8N6F1T2U9I4Z9ZB3M10J5E5F2I9K842、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。

A.0.35

B.0.70

C.1.05

D.3.15【答案】BCN4R8Y2F9J1V7J2HS6N8F7V7A7M4C2ZM8Z2C5J6Z3V1A343、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】CCH2X6V9P7F4O9U8HL10X1L4E8J2L5G2ZB10E1T4I5Q5C1S1044、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任【答案】DCA7W3X7B7M8K4B4HJ2B1C3I3E8W6D2ZO4O8R2U2C1S10N545、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人【答案】CCS5Z1G7F8Y4M9Z9HB10K1O4F2Q3N5E1ZT1P3W9C1R6D10N146、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCP7H6K4K4Q3S1I5HC8P1J1H4U1A6V2ZQ2E6D9O7V5K10I847、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCO10L8U2V2B4O6Z3HW2C4J2B10F6D2Q3ZO3Z2D3H8N10T6U1048、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】ACH4G7U4N2Z3E8K1HP4O3K5I7V9B9Y2ZB4U1Y5J6Q6A9X549、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】BCZ10R9Y4M9R3F8Q7HL5M6C5Y1L3K9S9ZA6M7L10G3S1W5Q850、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCH9F5G3L10F2E3K6HF10Q4R7C7M4T6K2ZO3F3D2J2J4Q1G451、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地

B.主要合同履行地

C.主要办事机构所在地

D.董事长的户口所在地【答案】CCP4P4C5X1H10V5X4HK10H4W3E7Q3F5O10ZW2B3M3G1E3Q3R552、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCC5K6Z4N3C5C5C1HQ8P10B7F7P8Q4V10ZE1J10C1W3D1A1C953、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传完成时间

B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】DCJ4G1F4P2D6I6C8HG6B10L3M6J6W9E7ZB1V1N5K6A3V5W454、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】ACQ7V2Z1H4N3S1Z5HA5C8B5Z2L6Y1W9ZK10W10W3C9Q4W6X955、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】DCK6V9N1W8Z1A4B9HR9S7X10P9B6L4W6ZK2D4Y10T9S7O5K156、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】DCB7A3I9F4C6T1Z8HB6N1C5J4R9L7V5ZZ10K2M3L10R8S3J557、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】BCD5H8J3J5T5V1Z1HW2J6G1Z8P8C1Q6ZC1K7T5K10B10F10F658、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCG2O3T5S7H4R2N3HV10K3Z8Y6L2K7E7ZR8M10Y10T9J9Z10U959、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCS7U4P9K4W2B10W1HL5I5Y3O8I10Q6X2ZZ9I3N6Q3Z4I3P660、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCH8Z4N10Q6U9G2K10HS1R10I6B2I9V5R9ZE10M2F10T5H5Z7S261、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.备专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】DCY5S3G10Q10I5Q1T9HE9C10V4Y6J1C8E3ZI3Z7D8G1D3E2X762、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】BCS5L10N1N6L5K10Z3HS3Y4J8B9I8U9N8ZD5C6J7X9V3Y5E363、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止【答案】DCF7Q8P7N6K1E10N1HD5C6M10M9I10A1M3ZN5R2T7L6S2X4O264、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则【答案】ACH3R7V8C7M4W6V10HE7G9E8Q5P5W2A10ZH3G5Y3W6B5E3H565、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人【答案】ACO2H8I6H10E4I2E5HL6Z1N4T7X5F9E9ZD10O9D8R4E4N2Y766、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACG10E10H10W1Y5X1B4HA6P7I9D3A1V10J1ZA7S10Q7I4O5I2P267、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCP1Z3D4X2J9H6Y10HG10C9W10D8N7U9L3ZZ4W7W6U8W8W5Q868、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购【答案】ACT3R8B3C10L4B10M5HA4U4F7L10B2C5G1ZS3B6K10T1X6H3D969、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】CCO6K2F1Q5W9N8Y9HP10Q9A9D2H5M8S5ZV6I2Z6G2J7L2O570、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人【答案】DCT9N8T8E6V1W3Q9HZ8R10F4B8L6N8C7ZS8Z2R3Z9V4O1J571、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%【答案】BCJ5T3L8H3C1C6S1HP9D10W2E6G5R2W1ZV5F2G7M10E4J8W472、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】BCP6K10A7D7E5I6M1HP3D3C7N6G8E8Q2ZR5J4F3W7O6R4N673、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCQ4Q2S5L10J1J7B4HH2U7A5B2P6U1V4ZK3Y3U3F5O9V1E674、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】DCH5R1Y5U6J6I2U5HI9D10F6P2T8N5N1ZO1D9H10O1S10M4N975、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】DCO10Y3G8R5I6U3O5HK1E10Z7Y9Z8Y1N7ZJ10I5G9W2Z3J3Y376、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】CCT9C1W9C1U2L7N9HC8N6W1U3W2U3G9ZL6X7Y1G5F10B1H477、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期【答案】ACJ2Z9W10Z4O6Y6R1HO1B5Y4N2G7S4Q7ZN4C4C1V1C3T4Y1078、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.1

B.2

C.3

D.7【答案】BCQ10F10O7I8J8X6A3HE1W9G1K1S3E7G8ZE2Y8I3N3Q7M5A179、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACG10M3R2V5F4G7Q9HT1R1Y9R1B1P8Y9ZP3N9X8F6D1Y3Y280、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】CCY7V10B3W2E1E7A9HS1B7I4H10X7R1Y6ZG4U8S3I5U8F7W881、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCN2B1E1A1L10Q10C9HG8F3X5V5X3X9R6ZM9P2A2U6F2N1Y682、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】ACZ1F10K7M8N4Q10D2HL8Y10K7B4V8Q7I1ZX5R3R6D8Y9A5O183、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。

A.开始进行竣工检验日

B.发包人组织竣工验收日

C.验收组通过竣工验收日

D.承包人提交竣工验收报告日【答案】DCH8Q3F4O7B5S1V6HC8C2S6F1V5N8T6ZY9G4P10B3L9S3P684、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】ACQ3K7S4T1T4R4L5HP6W8P8B3T4Z2A7ZE5M6T3R8D7V10W385、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5【答案】DCV1S6T4C1Y7O1X10HZ6R5D10H3N9R10G1ZX1A8H6H3P5J3V386、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】ACD9E4G3H1S3Z8E6HG7H2J6T8L10N10X9ZW10G6F5D4D6M5O287、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACH10Z5N1X1W2H6Z10HH10K5H4A10A5M4B7ZJ6H2I4L8J2W1E788、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】BCJ3U3H1N8X6T6L7HD4Z1K6E10X9E5J3ZN4B10B2P5M4J10W789、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】ACZ2V7A9N5G6P9Z10HX4Y8X8S6E1F2G9ZM2A4X3G1T3Y8D690、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】BCH3Q6S5M2E8V7O9HX1P3K5Q3H3K9U7ZA8S1Q10H1W5R2W791、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACZ9P9V8S9Q4Q7T4HJ7D1O7G8L9X4P8ZL9O8F3X3A10Z1O392、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】CCE5Q8O3P1M4B5W2HX3H1C7S1W9A10R3ZC5J10M8A8D1V10Y693、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】ACD4A6I5O2C5G5P2HB3K6R6R8P4O10G10ZA7J7P6A1P8X5K194、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。

A.一

B.二

C.三

D.四【答案】ACS2N3J6Z9P9Q10S8HW1A2I3L8Z3J6X3ZW9M9N1W8G9A10F695、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.效力待定合同【答案】BCN2O6V2G2D5L6T9HG3K2K10R6L8M3C7ZF9E7H3O8J5U9O996、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCA9V10X9L8E9J6G8HN1M2B3F2I5D8M4ZR3W5E1H2H6P6M197、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的【答案】CCL5Z7G8A6K4E1L5HQ8L2H5V7B2Y3T8ZA6M7Y1Y9R4B3Q598、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACF10A3T10S9O7B10I5HH9P2W6X8N2N5T9ZT8U5O1D4D6K2V799、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地

B.主要合同履行地

C.主要办事机构所在地

D.董事长的户口所在地【答案】CCJ3A9G3A4Z7U1G5HS2A10J10G2W3G6J10ZC6C3E4I3K7H4I6100、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位【答案】BCD7S4T4O5Q7A8K9HF9V10H3B8T2X9R9ZZ2T2A9W3M3Y6C10101、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】CCU1A4H1Q2A7T6S10HM6T5X8L6Y9W1N6ZM8I4E10A8R9M1C8102、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】CCK5L4R3S9K9S1H1HK2H1T8D7L4Q8F6ZW5R3L1R1A4V9L4103、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】DCC2E5F6D9U2K1T7HS7D10J8X4Y10A8H2ZD9B8H9B2W4T6W5104、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】ACH10C5C7J9M4K10Q5HC5I7O7L6R7W5W6ZV6X10E2K6Y10A10Z4105、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】BCG7S9O6C4T1U3T7HL5P5P4W2Q3C5U7ZW1G1N9J9S10O1G2106、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由()负责赔偿。

A.分包人

B.设计方

C.监理方

D.发包人【答案】DCY5S9M7H9A4V6Z3HM3N9F1G7Q3N2D9ZJ1N1V2U10Y7Y3A2107、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】ACG5L3S9W4Z3S9X2HX6H2C9O10O10Q6J8ZD2M6T3O3N8B6A5108、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。

A.由甲承担责任

B.由乙承担责任

C.由丙承担责任

D.由甲和乙共同承担责任【答案】ACX2U8U3G1R6C6E5HU2R3C7J9P8K9Z7ZB3V6F1N2E9N1N7109、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】BCR8E6U8K4S4F10H5HL7F1V7Y10K3M9U1ZH7D3V6Z1K9O7W6110、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACF4M8Y6B4F3I7F1HN5V4I9C10Q8R9V7ZH10B6F10E2I9S8L5111、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】ACJ5F2V1I7J10I10E7HV7N10P10K4I10O1N4ZZ7H1P8O1S6F1Z9112、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】CCQ2X5B9O2R8O4A2HR9S7M4P1S5J3X5ZY10A3A6J8H7Q5C10113、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。

A.担保金额效力不变更

B.预付款担保效力终止

C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任

D.担保金额相应递减【答案】DCD2H5M3C6V2Q4F8HO5S7V8D1Q10R5M2ZU4P3R2R10K4N8U9114、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】CCN3S2P4H1V7P7C3HA5J7F6K9T7D7D2ZQ9Q1W8I10X1Z4B9115、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】DCE4P10Z10W7A8H3O5HF2P9M3E2B1A7O2ZK6H6V10U7J2N9J5116、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】CCR7U10G1V3D8F6I7HR5K9T6C9E5X2L5ZC8S4F6A10F6V6R1117、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】DCQ8Q2C2O7E9Z5M1HR8T3I7R2D10A9I8ZK8J7J5V6E3S7T3118、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】CCR4O3K6K3Q4R4X4HF8B1E10L8F8W2F4ZF6G2V9Q3M9V9O3119、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知【答案】BCH3I1J7L9P8E1X9HC9L1D8Z6W4P9N7ZL5K3U2C10Y1C10O10120、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】DCI2V7V9Y10D7S3U8HU7I6Q10J2L1F9R5ZD4I9C4G5Y9Q4J2121、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管【答案】BCX1C7A5U10J2H10L7HU6I7G8P10H3E5C3ZW1L2V5L7M2W3T1122、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】BCX9Z3Y7U9A10M4Q6HK8I5I7D3A2O5Z4ZT5D4X10V4J1R1S2123、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】DCG6F4T8Z7E7U6X8HL8G8B3Z10W6A8X10ZK3K1Q9F2I3V6W3124、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告【答案】CCU7W5I2Z4Z10G9B9HT7F10N1I3R5O8F4ZX5H7F1V10Y4V5H4125、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉【答案】CCN3F8B9Y1X7A5Y4HQ6P1F7L7G6M1N9ZA10I2Q6H3Z5V6L10126、（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书【答案】DCA6R5H6J6V5M7O2HS7Z2S6F6B4E7O1ZH4I2W10P5Y1Y4T4127、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】DCJ9T8W6E8V3W10S3HF6G6V4G3S8P5H8ZM6Y7Z5L2D5T1W8128、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】DCM4V9U10O6O5D7P1HW10K10R5G6C1P9F2ZS3E3K10D6U8Y1D6129、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%【答案】BCT8B4P8Q4L3V4O4HP8U3N1W5S3F3I8ZS8W5J9S6P8Q9H5130、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式【答案】DCS8R10A1Z7B7D10F7HU3X1Y5Q5Z9W7V7ZK4P4K8Q7I3Y9H7131、（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】BCI8B9V6K2H10E6B8HH1U2G4F4H7N2K7ZG8L4E5C6V2A5H1132、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCR10N5Y7H8I2W6P6HO10Y6S1Q4T4S6C2ZY1I8B9T10E7V9X2133、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】BCU9G9R10E9T10U10Z1HT8Q4U4E8R2H3C10ZF10N8F5I3P9L9H7134、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】CCF9S10C8S3X1T1E2HW6G8B1A5N8I7J1ZT8L6M5H6P6A8N9135、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单【答案】ACP2K4C2F10Q2G1U4HA6A5A9L6Y6U5A8ZX2P10S9U6E9C9S7136、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】DCS4J6J1K1R9T5T3HH6T9N3J9M6D5D5ZX6H3G7E4L8V7Q6137、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】BCH2O5Z9Q7Q4S1I1HK8G2A10U7L1N5W7ZW3W6V2B3I5O7U10138、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCM10W10X10D8F1Q6E1HH5H2R5Q2S10E1X2ZJ7O6P5E5B8Q10P5139、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内【答案】CCE7N3P5P1I1R10A3HN5R10A2Z4I1P6C9ZW5N2E4E5O8W3J8140、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCL3T9E7T2O10Q3Y9HN6P4M1A6J3E4J10ZQ3X3W8K10Z1E10H5141、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系【答案】BCF10D10B10I6D10C3E8HB4U9H10X10S8Y4T8ZF1I7C2C3L6P6I3142、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】CCV10F9Q8Q4O3K2P10HE9L2N7I7T3I8R5ZO9I3F9K7L3G2V1143、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCI7C6G6Z6U5E1F1HS3K7A8K1X3V2T8ZA1P5F4D5A6G3D8144、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】BCJ5C5A1C1G10Z1O4HY5D10G1V2S3L2M8ZE5C3M7I3D2N6K2145、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】BCT7J10Y2Q3E9M2X2HI10R1P1A2H1X9G6ZQ5L4N8H10G3X1E6146、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】BCY3N6A6F6H2I2B2HK6I7G3E3U6Z10T9ZF5I7U2C9N5F5Q1147、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】DCW2G2P4A6Z8J7D9HY2C6R7N10T1G3S2ZK10K5V4S4O5D5S4148、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】ACM6D9R5W9S8T3A8HM3V5S7X4X5A4G8ZK3Z8V7I9Z8R4U10149、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。

A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱

B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同

C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险

D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】CCW5M4W8Q6O4K9V3HT5B2A4N6Z6J9F4ZT5P10E6X8N1Y7I6150、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】DCK6K2J4H6L2M7E6HK9X3W6D9J4B7K6ZO4O3A6E5C8H3P4151、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】BCR10Z10G7H4B3Q3P8HG7O3J2K4K2V9U6ZW2O9C1E1E1Y4Q3152、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭【答案】CCE4E9X6M8W8O6S2HU8J3V4O8S10I10P4ZF5G7S5W10Y1F2Q8153、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】BCA2W1K3L10U10W2D5HD7D1D4E3S9M8Q8ZW7W2K6C9G9C9U10154、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】DCI5S7S1Q6X2J4K10HW2B3J8W1H2C10D1ZR2G10Y1C2E1G5Z8155、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】ACL3W8Y10X6U5H8I5HF8K7V2F8T6B4D8ZV1Q4D1W3U5R7M2156、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】BCP7E6E8Y10L2B4F10HC2A8J6J9O4G5N6ZW1Z6F1C7C2X8H4157、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACT4Q10D9U1F6U10S3HU10M2C8N8Y7P10Z7ZQ2Y8T1B3Z3A1L5158、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】DCT7V9P6O8W5B8U2HQ4O9K5E3B4V9L5ZA8J5D6I7S4E7F6159、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】BCZ5T10F10Q2T7H6X3HS8V2Y8E9I8T7K4ZK5W3S4B4L8W2E6160、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】DCA4I9O5Z2R5Q9C6HP1V1C1F1F2L5J9ZQ5O9K5C5G3A1W3161、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCT1Q2F10M3H8Q10P10HL10U7Q10D10U4W1K10ZD5U2F1S2Z5V2X4162、关于联合体投标的说法错误的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】CCJ9S9Z8E8Q3P3I8HT7Y9B1U2E9H3I4ZZ4T5X2U1