设计服务合同3000字系列

第页共页设计效劳合同3000字系列建立工程设计合同范本最新版2500字系列随着法律法规越来越完善，合同贯穿于我们工作生活的方方面面。合同是保障我们双方之间的利益。怎么拟定一份有效合同？也许下面的“建立工程设计合同范本最新版”正合你意！不妨参考一下。希望你喜欢！建立工程设计合同范本最新版(篇1)订立合同双方：建立单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建立工程的设计任务，根据《建立工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。甲主委托乙方承当＿＿＿＿工程的设计工程，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建立地点在＿＿＿＿。１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料〔或经过批准的资报告〕、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研获得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进展设计技术交底；工程开工后，甲方应通知乙方参加开工验收。４．在设计人员进入施工现场进展工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进展试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件〔包括概预算文件、材料设备清单〕。〔大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细情况分阶段进展设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件〔２〕。〕２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计，提交符合质量的设计文件。３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。４．设计单位对所承当设计任务的建立工程应配合施工，进展施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程开工验收。１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进展了的设计费用的支付，按前条方法计算。３．甲方因故要求中途停顿设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时完毕合同关系。本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费〔设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付〕。１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进展设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金〔甲方可在设计费中扣除〕。５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直承受损失部分设计费相等的赔偿金。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉〔仲裁或诉讼选择一种〕。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。建立单位〔甲方〕：设计单位〔乙方〕：代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿联络人：＿＿＿＿联络人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿或电报：＿＿＿＿或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订建立工程设计合同范本最新版(篇2)建立工程设计合同〔1〕建立工程设计合同订立合同双方：建立单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建立工程的设计任务，根据《建立工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点甲主委托乙方承当＿＿＿＿工程的设计工程，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建立地点在＿＿＿＿。第二条甲方的义务1．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料〔或经过批准的资报告〕、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研获得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进展设计技术交底；工程开工后，甲方应通知乙方参加开工验收。4．在设计人员进入施工现场进展工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进展试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件〔包括概预算文件、材料设备清单〕。〔大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细情况分阶段进展设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件〔2〕。〕2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计，提交符合质量的设计文件。3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。4．设计单位对所承当设计任务的建立工程应配合施工，进展施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程开工验收。第四条设计的修改和停顿1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进展了的设计费用的支付，按前条方法计算。3．甲方因故要求中途停顿设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时完毕合同关系。建立工程设计合同范本最新版(篇3)承揽合同合同范本建立工程设计合同工程名称：______________________________工程地点：_______________________________合同编号：______________________________(由设计人编填)设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建立部监制国家工商行政管理局发包人：____________________________________________________设计人：____________________________________________________发包人委托设计人承当___________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同根据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建立工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1.3建立工程批准文件。第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分工程名称建立规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违背国家有关标准进展设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计资料及文件时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提早投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开场施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加开工验收。在一年内工程尚未开场施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直承受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。建立工程设计合同范本最新版(篇4)委托方〔甲方〕：地址：设计方〔乙方〕：地址：甲方委托乙方承接________________工程工程的设计，为明确双方的职责，结合本工程的详细情况，特签订如下协议，共同遵守。一、设计根据1、甲方的委托书以及设计中标文件；2、甲方提交的其他设计前根底资料。二、工程概况1、工程名称：2、工程规模：3、设计内容：4、设计标准：三、设计费1、双方协商确定，本合同的设计费为__________________万元。2、假如上述费用为估算设计费，那么双方在初步设计审批后，按批准的初步设计计算设计费。工程建立期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。四、设计费支付1、甲乙双方签订本合同时，甲方须支付_____________元，作为定金。〔合同结算时，定金抵作设计费〕。2、乙方提交设计文件后________天内，甲方支付设计费总额的30%。3、乙方完本钱设计时，甲方应在确认后付清设计费，不留尾款。4、双方委托建立银行代付代收有关费用。五、甲方责任1、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，不得延迟，并对其完好性、正确性负责。2、甲方变更委托设计因提交的资料错误，造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，甲方均应支付应付的设计费。六、乙方责任1、乙方应按国家规定和合同约定的技术标准、标准进展设计，按期提交设计，并对提交的设计文件的质量负责。2、乙方确定该设计的合理使用年限为________年。3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。4、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，改甲方造成损失的，每延误一天，应减收该工程应收设计费的________%。5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。七、保密条款合同双方均应保护本工程所涉及资料的平安性，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或进展其他商业使用。如发生以上情况，泄密方承当一切由此引起的后果并承当赔偿责任。八、纠纷解决本设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决，协商不成的也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。九、附那么1、本工程工程中，乙方不得指定建筑材料、设备的消费厂或供货商。2、甲方委托乙方承当本合同内容以外的设计效劳，另行签订协议并支付费用。3、本合同双方签字盖章即生效，一式_______份，甲方_______份，乙方_______份。并按规定到工程所在地省级建立行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。4、未尽事宜，双方协商解决，协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。甲方：代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日乙方：负责人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日建立工程设计合同范本最新版(篇5)委托方〔甲方〕：代表人：设计人〔乙方〕：设计证书等级：根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方就____________工程的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，防止合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的详细情况，双方特签订如下协议，共同履行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：二、合同价款及支付方法1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米，估算总设计费____________元。2、付款方式〔1〕合同签订之时，甲方应付总工程款的_______%作为定金。〔结算时，定金折算为工程款〕〔2〕乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。〔3〕乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。〔4〕乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。〔5〕乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。〔6〕乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。〔7〕工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。剩余工程款_______%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。三、图纸要求1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜色。2、乙方每期提交的图纸均应提供_______份，甲方要求提交更多份数时，乙方不得回绝。3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_______天，从甲方支付定金时开场计算，乙方完成每期图纸不得超过_______天，假设乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的，由甲方负责；假设乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计费。5、假设甲方确认图纸后认为需要做较大修改，那么乙方应修改至甲方满意，且不得加收设计费。6、假设甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，那么甲方可要求乙方进展修改，乙方可要求甲方增加一定的设计费。四、甲方责任1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量到达工程设计要求。2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承当。五、乙方责任1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、标准的要求，符合甲方的建立使用要求。2、负责本合同所列工程设计工程开工前的设计交底工作。负责该工程施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程开工的验收。3、乙方应保证该设计的使用年限应到达_______年，假设应设计问题达不到要求的，乙方应承当相应责任。六、保密条款本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进展其他商业使用，假设甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关工程上重复使用，甲方须与乙方协商。七、违约责任1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时，从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费_______%，作为违约金。2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。4、任何一方违背本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。八、合同效力条款1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准。2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提早_______天书面通知对方，对本合同中的遗留问题获得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。3、因甲方原因要求中途停顿设计工作的，已付定金不予退还。4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提早终止的除外。九、附那么1、本合同签订后工程不得转包。2、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，交工程所在地建筑主管部门备案_______份。3、本合同实行当事人自愿鉴证原那么，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进展合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成得书面协议作为本合同附件执行。甲方：地址：代表人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日乙方：地址：负责人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_______月_______日建立工程设计合同范本最新版(篇6)建立工程设计合同〔2〕建立工程设计合同〔GF－96－0204〕工程名称：工程建立地点：合同编号：〔由承接方编填〕委托方：承接方：签订日期：委托方〔甲方〕：承接方〔乙方〕：甲方委托乙方承当工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同根据以下文件签订：1．1《中华人民共和国经济合同法》和《建立工程勘察设计合同条例》。1．2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1．3建立工程批准文件。第二条本合同设计工程的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：序号工程名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明：第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第四条乙方向甲方交付的设计文件：序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条甲方应支付合同工程的设计费为元〔取费计算标准详见表〕。设计费的支付方法为：5．1本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20％，计元作为定金〔本合同履行后，定金抵作设计费〕；5．2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的％，计元。5．3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。第六条双方责任6．1甲方责任：6．1．1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6．1．2甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同〔或另订合同〕、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；6．1．3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开场设计工作的，甲方应根据乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；6．1．4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承当应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同工程停缓建，甲方均应支付应付的设计费；6．1．5甲方要求乙方比合同规定时间提早提交设计文件时，甲方应支付赶工费；6．1．6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；6．1．7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，乙方有权索赔。6．2乙方责任：建立工程设计合同范本最新版(篇7)深圳市建立工程设计合同工程名称：__________________________________工程地点：__________________________________合同编号：__________________________________由设计人编填〕设计证书等级：______________________________发包人：____________________________________设计人：____________________________________签订日期：__________________________________深圳市规划与国土资局监制发包人：____________________________________设计人：____________________________________发包人委托勘察人承当______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同根据以下文件签订1．1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1．2《建立工程质量管理条例》、《建立工程勘察设计管理条例》、《建立工程勘察设计市场管理规定》。1．3《深圳市城市规划条例》、《建立用地规划答应证》或《土地使用权出让合同书》。1．4国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1．5建立工程批准文件。第二条本合同设计工程的内容2．1工程名称：__________________________2．2设计指标建立用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜《建立用地规划答应证》或《土地使用权出让合同书》第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费％付费额〔元〕付费时间〔由交付设计文件所决定〕第一次付费20％定金20％定金说明：1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3．实际设计费按初步设计概算〔施工图设计概算〕核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4．本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6．1发包人责任：6．1．1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违背《建立用地规划答应证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进展设计。6．1．2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6．1．3发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议〔或另订合同〕、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6．1．4发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计资料及文件时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提早投入的工作量，向设计人支付赶工费。6．1．5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6．1．6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6．2设计人责任：6．2．1设计人应严格按照《建立用地规划答应证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强迫性标准，国家和地方技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进展工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6．2．2设计人采用的主要技术标准是：__________________6．2．3设计合理使用年限为__________________年。6．2．4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6．2．5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开场施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加开工验收。在一年内工程尚未开场施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由双方商定。6．2．6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7．1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7．2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按7．l条规定支付设计费。7．3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直承受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%。7．4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7．5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8．1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。8．2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8．3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定消费厂、供给商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8．4发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8．5发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳，另行支付费用。8．6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8．7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8．8本合同一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。8．9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8．10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8．11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8．12其它约定事项：_______________________________发包人名称：______________设计人名称：_______________〔盖章〕〔盖章〕法定代表人：〔签字〕______法定代表人：〔签字〕_______委托代理人：〔签字〕______委托代理人：〔签字〕_______住所：____________________住所：_____________________邮政编码：________________邮政编码：_________________：____________________：_____________________：____________________：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________银行帐号：________________银行帐号：_________________建立行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________备案号：__________________经办人：___________________备案日期：____年___月___日鉴证日期：_____年___月___日设计效劳协议之一甲方：乙方：合同订立时间：合同订立地点:本合同甲方委托乙方进展智能化系统的技术效劳，并支付相应的技术效劳报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的根底上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同信守。一、设计效劳内容乙方向甲方提供智能化系统的技术效劳。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段，分别提供相应的设计文件(详细见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的详细需求，在以下系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。智能化系统的详细内容：信息设施系统：综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、交换系统等。建筑设备管理系统：BA系统、智能照明系统。公共平安系统：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。音视频系统：会议系统、播送系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。机房工程：机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。其他专有系统：如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。二、甲方向乙方支付技术效劳报酬及支付方式技术效劳分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递交甲方，并经甲方审核通过后。当次设计效劳完成。1、按年收费方式智能化设计效劳费用：设计费用按年设计的建筑总面积收费，分为三档收费。①20万平方米以下，1元/平方米(12万/年为最低年费，)。②20-50万平方米，0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上，0.75元/平方米，(40万/年为最低年费)。智能化施工投标费用：按次收费。假设甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费，1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。设计费支付：合同签订生效后一周内，甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%，甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%，甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。2、按次收费方式智能化设计效劳费用：设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。智能化施工投标费用：按次收费。假设甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。设计费支付：协议签订后，甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清，甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。三、甲方应向乙方提供的资料、文件及1、规划设计需提供工程的名称、地点、规模、用处、业主要求、建筑平面图纸等根本工程信息。详细见附表一。2、方案设计除规划设计提供资料外，还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。详细见附表二。3、施工图设计除规划设计、方案设计提供的资料外，还需提供各会议室装饰图包含：顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。4、施工投标招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。四、乙方应向甲方设计资料及文件1、规划设计提供规划设计文件。2、方案设计总述：方案书的总体概述。设计目的、设计亮点、设计重点、管理形式设计等。设计方案书：各系统需求分析^p、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。设计概算：各系统的设计概算表及系统造价汇总表。设计图纸：各系统的系统原理图。3、施工图设计施工说明信息设施系统、建筑设备管理系统、公共平安系统：各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。音视频系统：系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。机房工程：机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。全部智能化系统技术参数要求。全部智能化系统拟定的设备清单及预算。4、投标文件商务部分：设备本钱核算、资格文件等说明：投标所需的受权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备本钱核算。技术部分：招标文件及评分方法要求的施工组织设计、合理化建议、售后效劳及培训措施、设计方案书等。五、设计进度针对详细的每个设计工程，设计进展前，甲乙双方需商定设计完成的详细时间。如无特殊要求，按以下的时间进展。1、规划设计乙方收到甲方的正式规划设计恳求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。2、方案设计乙方收到甲方的方案设计恳求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。3、施工图设计乙方收到甲方的施工图设计恳求及甲方需提供的设计工程信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。4、投标文件乙方收到甲方的投标文件制作恳求及甲方需提供的已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。六、设计质量1、设计的质量目的为：满足国家标准的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共平安系统、音视频系统、机房工程五个部分进展专业划分，根据每个工程的详细需求，提供具有相应资格的工程设计负责人、设计工程师。组成设计小组，按专业进展各系统的专项设计。3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进展设计。4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通，及时理解甲方的实际设计需求，并按讨论结论完成的设计。防止设计的偏离。5、乙方所有设计文件完成后，需经乙方总师办组织的内审通过后，方可递交甲方。6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进展考核。七、设计验收标准及方式设计的验收根据每个设计工程及设计阶段的不同设计要求来进展。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格，并提交设计验收记录(详细见附表四、五、六)。甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收，并提出验收意见。也可自行进展，在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进展调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。八、甲方责任1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违背国家有关标准进展设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。2、甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。3、甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计资料及文件时，假如乙方可以做到,甲方应根据乙方提早投入的工作量，向设计方酌情支付赶工费。九、乙方责任1、乙方应按现行相关的国家技术标准、标准、规程及甲方提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。2、乙方设计的主要设计根据有：《智能建筑设计标准》GB/T50____-20xx《民用建筑电气设计标准》JGJ/T16-92《综合布线系统工程设计标准》GB50311-20xx《综合布线系统工程验收标准》GB50312-20xx《有线电视系统工程技术标准》GB50200-94《LED显示屏通用标准》SJ/T11141-1997《电子计算机机房设计标准》GB50174-93《民用闭路监视电视系统工程技术标准》GB50198-94《入侵报警系统工程设计标准》GB50394-20xx《视频安防监控系统工程设计标准》GB50395-20xx《出入口控制系统工程设计标准》GB50396-20xx《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx《银行营业场所透明防护屏障安装标准》GA518-20xx《防盗平安门通用技术条件》GB17565-1998《防尾随联动互锁平安门通用技术条件》GA576-20xx《厅堂扩声系统设计标准》GB50371-20xx《建筑物电子信息系统防雷技术标准》GB50343-20xx《建筑物防雷设计标准》GB50057-94(20xx版)其他国家现行的相关标准、标准3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。4、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用)，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。十、保密责任甲方：1、保密内容：本设计合同内容。2、涉密人员范围：参与合同签订的相关人员。3、保密期限：合同鉴定至合同有效期。4、泄密责任：承当因泄密导致的乙方损失。乙方：1、保密内容：设计工程的名称、地点、需求、业主负责人等相关工程信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。2、涉密人员范围：参与设计效劳的全?咳嗽薄?3、保密期限：甲方设计信息递交乙方后至工程施行完毕。4、泄密责任：承当因泄密导致的甲方损失。十一、违约责任1、在合同履行期间，甲方单方面要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按设计费的一半支付;超过一半时，按设计费用的全部支付。2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失，乙方除负责采取补救措施外，还需承当损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。4、由于乙方自身原因，延误了按工程规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方向甲方支付该工程应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。5、合同生效后，乙方单方面要求终止或解除合同，乙方应支付合同总价20%的补偿金。十二、其他1、设计过程中，甲方假设需乙方派人同业主进展技术交流或讲标等现场效劳，需按次及人数支付相应的费用。2、乙方施工图设计完成，质量验收合格，递交甲方后，即为本次设计完成。设计工作完成，甲方中标后，要求乙方派专人留驻施工现场进展配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协。3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均在互谅互让的根底上进展协商，协商不成的双方提交常州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会施行的仲裁规那么进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。6、本合同经双方签章后生效。7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往、____、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日[参考]设计效劳合同模板合集设计效劳合同模板篇1发包人〔以下简称甲方〕：贵州云盛房地产开发承包人〔以下简称乙方〕：昆明鑫石文化传播经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：一、甲方委托乙方〔按照甲方所设计的广告内容〕进展广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。工程概况：工程名称：《兴义·公园里》工程形象展示墙喷绘制作及安装。工程地点：兴义金水南路合同签订地点：公司办公室二、规格数量：以实际制作数量结算三、综合单价：喷绘布11元/平方米，广告牌维修费用14579元，合同暂定总价为：人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元)四、付款方式：乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在10日内付清全款，人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元元)，保修期为6个月。五、其他：1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开场前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进展按照9元／平方米予以计价，支付乙方。2、乙方必须按照甲方提出的时间要求，对破损广告布予以维护、修整。3、乙方对人为损坏的广告布在可以修补的，无偿进展修补，如不能修补需进展更换的，甲方需按照相应面积予以计价、付款。六、补充条款：施工中的平安问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地〔法院〕仲裁〔诉讼〕解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。甲方:贵州云盛房地产开发乙方:昆明鑫石文化传播法定代表人：法定代表人：崔金汝委托代理人：委托代理人：崔金玉账户全名：账户全名：昆明鑫石传媒账号：账号：0300088342370012联络：联络期：日期：设计效劳合同模板篇2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方承受甲方的委托，就公司设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：第一条、本协议设计效劳工程的名称、地点、内容及提交之文件标准1、效劳工程的名称:2、效劳工程的地点：3、效劳工程的设计主题内容：_______________________(详细执行工程见附件)4、提交设计文件页面标准：乙方以电子稿交付或A4打印规格(210X285mm)文件方式交付设计的作品。第二条、甲方向乙方提交的有关资料1、为设计需要，甲方须及时提早提供有关图文、影像资料;2、为能保证设计稿件质量，甲方须须提早通知乙方进展设计;第三条、乙方向甲方提交的有关设计案时间乙方根据甲方的设计通知及提供的相关设计资料力求在甲方要求的时间内完稿，配合甲方的产品推广需要。如遇到特殊情况不能按时完稿，乙方须提早向甲方告之，双方协商解决。第四条、效劳执行准那么所有乙方的提案，必须经甲方负责人签字前方可执行;未经甲方签字乙方擅自施行方案的，如有误，责在乙方。第五条、效劳协议内容、设计费1、根据甲方所列的设计效劳内容(见附件)，甲乙双方协商本工程的设计费为人民币____________圆整(大写：__________________整);2、完成时间不超过_______个工作日(月)。第六条、工程设计费用支付方法1、本协议生效后，甲方即向乙方支付合同总费用______%，即人民币￥______元整(大写：__________________整)，2、以后根据稿件设计的完成量支付余下相应的.设计费，3、工程设计全部完成后，甲方向乙方支付余下的款项。第七条、双方责任一、甲方责任:1、甲方按本协议第二条约定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完好性、正确性、及时性负责;甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本协议规定交付文件的时间顺延。2、甲方变更设计主题内容或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、甲方应按本协议第六条规定的金额和时间向乙支付设计费用，逾期3天后，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，逾期5天后，乙方有权终止协议，并要求甲方支付应付费用，甲方无任何理由拒付应支付的设计费。4、甲方应为乙方派往现场工作人员给予工作上的配合。二、乙方责任:1、乙方按本协议第三条规定内容、时间向甲方交付设计文件(如：AI或CDR格式矢量文件)。2、乙方对企划、设计出现的遗漏或错误负责修改或补充，假设由于乙方原因造成质量事故或损失，乙方应负责采取补救措施，但不承当由此引起的连带责任。3、乙方有向甲方提供工作进展情况的义务。第八条、保密条款1、乙方交付甲方的设计方案仅供本协议规定工程使用，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让，以及用于其它工程，假如发生以上情况，乙方有权追缴索赔。2、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第九条、其他1、甲方如需要乙方交付印刷样稿，乙方另收工本费。2、甲方委托乙方承当本合约内容之外的工作效劳，应另行支付费用。3、由于不可抗拒因素致使合约无法履行时，双方应及时协商解决。4、本合约未尽事宜，双方可签订补充协议为附件，补充协议与本合约具有同等效力。5、本合约一式两份，甲乙双方各执一份。6、本协议自甲、乙双方盖章签字第一笔设计费支付到乙方后生效。甲方(盖章)：甲方代表签名：地址：/：日期：乙方(盖章)：乙方代表签名：地址：/：日期：甲方：乙方：__________企划设计中心根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方承受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托事项：工程内容设计费1、______￥______元2、______￥_____元3、______￥_____元备注总费用合计：(大写)_____元，(小写)￥_____元二、付款方式：1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开场时间)2、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章确认(以方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。三、设计的时间1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。2、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)四、知识产权约定：设计效劳合同模板篇3工程名称：工程地点：编号：委托方：(集团)深圳地产公司受委托方：日期：合同编号：日期：委托方：(简称甲方)地址：深圳市福田区福强路大厦受委托方：(简称乙方)地址：一、工程名称：工程地址：工程规模：平方米二、甲方责任：2.1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本工程园林景观设计所需之完好资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;2.2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;2.3负责安排有经历之施工单位按乙方设计要求及效果进展施工;2.4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;2.5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计效劳费。2.6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;2.7提供乙方在该工程现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联络情况;2.8甲方要求乙方比本合约规定时间提早提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。三、乙方责任：3.1乙方在完本钱合约规定之根本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进展各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;3.2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图那么文件及资料交于第三者或其他工程使用;3.3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因此延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;3.4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;3.5为配合施工进度和质量,乙方定期进展现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;3.6为配合施工,乙方人员有责任承受甲方或施工方的设计咨询;3.7为本工程的设计总负责人,为本工程的主设计师,为本工程现场施工指导的负责人,为该工程主要联络人;3.8为确保最终设计成果充分表达甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进展沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承当;3.9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进展沟通,其中建立性意见做为景观设计的参考根据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的构造、水电、专业照明等相关专项设计图纸进展审核并提供书面意见;四、乙方工作范围：4.1详细设计部位：4.1.1场地的保持与改造;4.1.2各栋建筑外围软硬景观设计;4.1.3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;4.1.4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);4.1.5架空层环境设计及架空层墙面、天花的设计;4.1.6红线外的市政用地的景观设计。4.2详细设计内容：4.2.1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;4.2.2道路及小径等的铺砌设计;4.2.3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);4.2.4工地与护坡的饰面坡度及外表排水;4.2.5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观构造工程由土木工程师负责);4.2.6水景、喷泉和游泳池的设计(园林景观构造工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)4.2.7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)4.2.8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)4.2.9种植土壤要求标准与植物品种的选择;4.2.10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;4.2.11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);4.2.12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);4.2.13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。五、乙方效劳不包括之工作范围：5.1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、构造工程;5.2自动灌溉系统设计;5.3防水层之设计标准书(由建筑师提供);5.4申报或送审有关图那么之事宜;5.5效果图5.6所有工程用料的品质验收;5.7专业艺术之模型制作;5.8标识系统、背景音乐系统设计制作;5.9室内大堂装饰设计;六、设计阶段及其内容1、第一阶段：概念设计1.1场地调查与配合建筑师总体设计设计时间：从乙方收取设计费定金翌日起计工作天内完成。1.1.1调查场地现状,分析^p研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。1.1.2研究场地的植被、地方材料、历史等。1.1.3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进展一次沟通会议,互相交换意见(包括甲方对该工程的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。1.2概念设计1.2.1设计时间：从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计工作天内完成。1.2.2设计成果：a.初步概念设计阶段：(1)用地特征及景观现状分析^p图(2)小区交通分析^p图(表达车、人、节点与绿地的关系)(3)彩色总体平面图(4)部分景观设计意象图(5)部分景观剖、立面图(各二个)。(6)视线分析^p图(7)场地空间分析^p图以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。b.最终概念设计阶段：(1)修改之总体彩色平面图(2)修改之部分景观剖/立面图(各二个)(3)部分景观设计意象图(4)手绘部分景观透视图(a3图3-5幅)(5)设计说明书以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。c.方案深化阶段(1)景观设计完好的总平面图(2)各细部景观设计的平立面图包括：庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。(3)植物总平面布置图和主要品种的选择(4)主要景点、小品的透视图以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。第二阶段：扩初设计开展2.1按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进展深化扩初方案设计。2.2设计时间：从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起个工作天内完成。2.3硬质设计成果：(1)深化方案彩色平面图(含架空层)(2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)(3)标高图(4)水景、喷泉方案概念(5)铺地、台阶方案概念(6)材料示意图(7)部分重要景观剖、立面图(8)提供主要景观材料样板及材料图片(9)初步工程本钱概算表(10)材料供给商资料(11)施工承包商推荐以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。2.4软质设计成果：(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)(2)植物目录表(3)植物组合意象图片(4)土壤造型概念平面图第三阶段：施工图设计3.1按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进展施工图制作。3.2设计时间：从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起个工作天内完成。3.3设计成果：设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求：3.3.1硬景施工图设计平面图(a2)：(1)总体平面图(含架空层部分)(2)详图指引图(含架空层部分)(3)定位图(4)标高、排水图(5)剖/立面图(含架空层部分)(6)灌溉给水图(7)材料示意图(8)园林照明图(9)背景音乐布点设置图细部图(a3)：(10)铺地/台阶详图(11)岗亭/台阶详图(12)水景/喷泉详图(13)泳池/戏水池详图(14)栏杆/花架详图(15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图(16)照明灯具图片及有关资料(17)修改的材料样板(18)艺术小品示意图片与清单以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。3.3.2软景施工图设计平面图：(1)乔木种植图,并附植物名录及数量(2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量(3)土壤造型详图及效果意念图片(4)软景标准说明及植物保养说明细部图：(5)乔木种植详图(6)灌木种植详图(7)草坪边缘分隔详图(8)地下排水图4、第四阶段：园景施工阶段跟踪工作：4.1跟踪时间：该工程园林景观施工阶段4.2此阶段包括：a、协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地效劳之后就工程的质量改进、或工地问题提供书面意见;b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进展考察和核验;c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期那么处以每天1000元的罚款;d、参加工程验收。注：以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进展下一阶段之设计工作。七、其它约定：1、红线内外的景观应整体进展方案设计,但施工图设计可分步进展。2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否那么视为符合设计要求,3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进展修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及部分的功能、造型设计不变的根底上小的修改),不在此范围;4、工程施工进展中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单前方可进展,否那么,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程平安不负责任;乙方也将不承当本合同的任何违约责任;5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经历的单位进展施工,假设甲方聘请之施工单位施工质量未能到达设计要求而严重影响本工程的设计效果,乙方将不承当由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;6、假如实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,假设超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟元整,平台花园每款人民币玖仟元整,深度到施工图与现场跟踪效劳;8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,那么另行收取工本费。9、工程施工开工验收完成后,合同自然中止。八、设计费付款方式：1、按本合同之工作内容总设计费合计人民