监理工程师之合同管理真题练习模考卷带答案

监理工程师之合同管理真题练习模考卷带答案

单选题（共100题）1、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B2、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】D3、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同【答案】B4、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C5、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B6、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D7、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A.项目经理和分包商B.项目经理和承包商C.承包商和公用事业部门D.分包商和地方行政机关代表【答案】B8、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C9、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D10、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C11、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A.业主B.承包商C.工程师D.分包商【答案】D12、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【答案】A13、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A14、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.90日【答案】B15、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。A.出卖人B.买受人C.承运人D.委托人【答案】B16、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【答案】A17、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D18、关于承诺的说法，正确的是()A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【答案】D19、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B20、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。A.普通家庭一般不容易做到B.能量不足C.易发生慢性病D.易发生营养缺乏病【答案】C21、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】C22、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B23、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以天为单位计算B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料【答案】A24、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。A.承包人B.发包人C.业主D.责任人【答案】A25、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A26、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】B27、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【答案】B28、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B29、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。A.7B.14C.28D.56【答案】B30、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B31、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D32、根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。A.优秀的建设方案B.最低的报价C.最好的工作质量D.最快的工期【答案】A33、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A34、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员【答案】C35、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。A.15B.21C.25D.28【答案】D36、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B37、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D38、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C39、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系【答案】B40、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C41、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】D42、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mmC.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mmD.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝【答案】D43、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】B44、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】C45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C46、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B48、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C49、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C50、保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人【答案】B51、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D52、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A53、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A54、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C55、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日【答案】C56、健康档案中健康数据的收集方式有（）。A.健康筛查B.利用现存资料C.社区调查D.经常性工作记录E.小组讨论【答案】A57、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A.是终局的，对发包人具有强制约束力B.不是终局的，对发包人具有强制约束力C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】D58、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。A.砂石垫层B.碎石垫层C.灰土垫层D.炉渣垫层【答案】C59、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件【答案】C60、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】C61、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】D62、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】D63、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A64、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D65、《标准施工合同》中的“施工期”是指（）。A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】A66、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C67、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】C68、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑设备B.施工安装C.知识产权D.工程设计【答案】B69、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C70、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C71、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C72、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D73、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D74、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B75、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D76、在设备采购招标中，基准评价值为（）。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值【答案】A77、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】C78、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点【答案】D79、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】C80、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】A81、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C82、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B83、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】A84、履约保证有效期()。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D85、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】A86、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C87、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D88、根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A89、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】D90、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价【答案】B91、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A92、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D93、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D94、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C95、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料【答案】B96、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（）。A.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】A97、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】A98、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C99、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证【答案】A100、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D多选题（共40题）1、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还C.应当在中标通知书发出之日起30日内根据招标公告和投标文件签订D.联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订E.合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】AC2、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的技术服务有（）。A.为买方提供安装、调试服务B.为买方提供合同设备维护服务C.协助买方进行合同设备考核验收D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导E.为买方提供合同设备修理或更换服务【答案】AD3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。A.在施工现场设立专门的质量检验机构B.施工人员的质量教育和技术培训C.严格执行规范和操作规程D.现场施工人员的职称和职业资格审查E.定期考核施工人员的劳动技能【答案】ABC4、监理人对施工分包合同的管理内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为E.负责分包工程施工现场的协调管理工作【答案】BD5、工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。A.雇主B.项目经理C.裁决人D.承包商的雇员E.材料市场【答案】ABCD6、标准施工合同的组成中，属于合同协议书的内容（）。A.施工的工程或标段B.签约合同价C.合同工期D.质量标准E.预付款担保【答案】ABCD7、针对工程建设的风险可以保留也可以转移，风险转移的方法包括（）。A.保险风险转移B.非保险风险转移C.保险风险完全转移D.保险风险部分转移E.非保险风险完全转移【答案】AB8、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC9、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC10、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD11、材料采购招标文件的内容包括（）。A.投标人须知B.评标办法C.工程量清单D.合同条款及格式E.供货要求【答案】ABD12、依法必须进行勘察设计招标的项目，招标时应具备的条件有（）。A.招标人已经依法成立B.已确定勘察设计单位初选名单C.勘察设计资金来源已经落实D.必需的勘察设计基础资料已收集完成E.已组织投标申请人踏勘现场【答案】ACD13、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（）。【相关知识点新教材已删除】A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.勘察成果的提交D.勘察费用的支付E.合同争议的解决【答案】ACD14、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。A.开工日期以开工通知发出的日期为准B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期【答案】ABC15、根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。A.预付款B.进度款C.交货款D.验收款E.结清款【答案】ACD16、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC17、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿C.不足的部分由发包人全部承担D.永久工程损失的差额由发包人补偿E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿【答案】AD18、(2016年真题)机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC19、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD20、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。A.工厂的半成品B.正在建造的船舶C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权【答案】ABCD21、在设计施工阶段总承包合同履行过程中，发包人对（）以及其他与建设工程有关的原始资料．承担原始资料错误造成的全部责任。A.提供的气象和水文观测资料B.提供的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料C.设计文件的质量D.设计进度管理文件E.提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料【答案】AB22、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.发包人应支付的损害赔偿金E.承包人因发包人违约产生的违约金【答案】BC23、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【答案】BD24、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】AC25、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。A.台风B.洪水C.设备自然磨损D.意外事故E.材料自燃【答案】ABD26、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。A.合同协议书B.专用合同条件C.通用合同条件D.业主要求E.承包商建议【答案】ABCD27、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【