二级建造师之二建建筑工程实务题库综合整理A卷附答案

二级建造师之二建建筑工程实务题库综合整理A卷附答案

单选题（共50题）1、按照建筑物的用途分类，下列属于民用建筑的是（）。A.仓储建筑B.饲料加工站C.科研建筑D.农机修理站【答案】C2、消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用（）装修材料。A.A级B.B1级C.B2级D.B3级【答案】A3、满堂脚手架架体周圈与中部应按规范要求设置()。A.水平剪刀撑B.竖向剪刀撑及专用斜杆C.水平斜杆D.竖向斜杆【答案】B4、关于民用建筑主要构造要求说法错误的是（）。A.非实行建筑高度控制区内的建筑，坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算B.楼梯平台净高不应小于2.2m，梯段净高不应小于2mC.室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算D.建筑高度大于100m的民用建筑，应设置避难层【答案】B5、钢结构中采用的主要钢材是（）。A.型钢B.钢板C.钢索D.钢筋【答案】A6、工程消防验收申请应由（）提出。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.施工安装单位【答案】A7、现浇混凝土框架结构中，柱子主要受力形式有压力和（）。A.拉伸B.弯矩C.剪力D.扭转【答案】B8、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报()审批。A.项目物资主管工程师B.项目质量主管工程师C.项目监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C9、关于单向板和双向板的描述错误的是（）。A.单向板为两边支撑，一个方向受弯B.双向板为四边支撑，双向受弯C.当长短边之比≤2时，应按双向板计算D.当长短边之比≥3时，可按沿长边方向受力的单向板计算【答案】D10、某中型机场跑道施工工程，其项目负责人可由()专业注册建造师担任。A.土建B.机场C.路桥D.矿山【答案】B11、HPB300级受力钢筋末端应作180°弯钩，弯后平直部分长度不应小于()。A.钢筋直径的2倍B.钢筋直径的3倍C.10cmD.15cm【答案】B12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括以下选项()。A.暂列金额B.计日工C.总包服务费D.安全施工费【答案】D13、对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，实施总承包管理的，在竣工验收后应由()向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.各单位分别【答案】A14、水泥的初凝时间指（）。A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间【答案】B15、对于端承桩，打桩的入土深度控制应()。A.以标高为主，贯入度作为参考B.以贯入度为主，标高作为参考C.只控制标高，不控制贯入度D.只控制贯入度，不控制标高【答案】B16、下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（）。A.水准仪B.经纬仪C.激光铅垂仪D.全站仪【答案】D17、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C18、下列关于防水卷材铺贴，说法正确的是（）。A.屋面卷材宜垂直屋脊铺设，搭接缝应顺流水方向B.卷材铺设宜先立面，后平面C.上下两道卷材应相互垂直铺设D.有重物屋盖的卷材防水时，应优先采用满粘法、点粘法、条粘法【答案】B19、根据吊顶工程的工艺流程，吊顶内管道、设备的安装、调试及隐蔽验收应在（）工序后进行。A.龙骨安装B.填充材料设置C.画主龙骨分档线D.安装饰面板【答案】C20、高层建筑物主轴线竖向投测一般采用的方法是（）。A.内控法B.外控法C.内、外控兼顾法D.轴线法【答案】A21、下列关于裱糊工程基层处理的做法正确的是（）。A.新建筑物抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆B.新建筑物的混凝土在刮腻子前应涂刷界面剂C.旧混凝土墙面在裱糊前应涂抗碱封闭底漆D.木材基层的含水率不得大于8%【答案】A22、砂浆抗压强度试验（测试结果精确至0.1MP），其中一组试块的测得值分别为8.8MP、10.5MP、12MP，则该组试件的抗压强度值为（）。A.8.8MPB.10.5MPC.10.4MPD.12MP【答案】B23、下列有关大理石的叙述，不正确的说法是（）。A.大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面B.大理石是变质岩，为中性石材C.大理石的化学成分是碳酸钙和碳酸镁，为碱性石材D.大理石是隐晶结构，为中等硬度石材【答案】B24、常用的建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材不包括（）。A.钢筋混凝土结构用钢B.建筑装饰用钢材制品C.碳素结构钢D.钢结构用钢【答案】C25、施工人员如发生法定传染病，必须要在（）内向施工现场所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。A.0.5hB.1hC.1.5hD.2h【答案】D26、下列不属于雨期施工准备工作的是（）。A.施工现场及生产、生活基地的排水设施畅通，雨水可从排水口顺利排除B.现场道路路基碾压密实，路面硬化处理。道路要起拱，两旁设排水沟，不滑、不陷、不积水C.大型高耸物件有防风加固措施，外用电梯要做好附墙D.水泥应存入仓库，仓库要求完全密封，四周有排水沟【答案】D27、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D28、制作钢筋笼时，钢筋笼的内径应比导管接头处外径大（）mm以上。A.50B.70C.80D.100【答案】D29、对于一二三类环境中，设计使用年限50年的结构混凝土其最大氯离子含量以及最大碱含量是（）功能要求提出的。A.安全性B.适用性C.耐久性D.塑性【答案】C30、某建筑在遇到强烈地震时，允许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定，是指结构具有（）。A.稳定性B.适用性C.耐久性D.安全性【答案】D31、建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为（）。A.3个月至1年B.3个月至3年C.6个月至3年D.6个月至5年【答案】C32、在钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的影响因素中，影响较大的是（）。A.配箍率B.截面尺寸C.混凝土的强度等级D.配筋率【答案】A33、下列关于吊顶工程施工技术说法不正确的是（）。A.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmB.主龙骨间距不应大于1200mmC.不上人吊顶，吊杆可以采用φ6钢筋D.吊杆长度大于1200mm时，应设反支撑【答案】D34、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报()审批。A.项目物资主管工程师B.项目质量主管工程师C.项目监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C35、关于高度在24m以下的单、双排脚手架设置剪刀撑的说法，正确的是()。A.在内侧立面的两端设置B.两端各设置两道剪刀撑C.中间剪刀撑间净距不大于20mD.由底至顶连续设置【答案】D36、卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，应按（）的次序施工。A.由屋面最低标高向上B.由屋面最高标高向下C.先大面后细部D.高低跨同时【答案】A37、不属于节能装饰型玻璃的是（）。A.着色玻璃B.镀膜玻璃C.中空玻璃D.夹层玻璃【答案】D38、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）d内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.60【答案】B39、在暗龙骨吊顶工程中，下列项不需要进行防腐处理的是()。A.金属吊杆B.木龙骨C.石膏板D.金属龙骨【答案】C40、关于盆式挖土的说法，正确的是（）。A.支护结构受荷时间长B.有利于减少围护墙的变形C.大量的土方可以直接外运D.对支护结构受力不利【答案】B41、在室内增加封闭阳台属于（）。A.增加了面荷载B.增加了集中荷载C.增加了线荷载D.减小了集中荷载【答案】C42、主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构配筋的是（）。A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线【答案】A43、关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，不正确的是（）。A.水泥的初凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化D.水泥中的碱含量太高更容易产生碱骨料反应【答案】B44、建筑物按其使用性质分为（）。A.民用建筑、工业建筑、农业建筑B.居住建筑、非居住建筑C.超高层建筑、非超高层建筑D.木结构建筑、钢结构建筑【答案】A45、厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的()%。A.70B.75C.80D.85【答案】D46、下列模板拆除顺序错误的是（）。A.先支的后拆B.先拆非承重模板C.从上往下拆D.先拆承重模板【答案】D47、工程竣工验收报告经发包人认可后（）d内承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。A.7B.14C.28D.30【答案】C48、电梯厅墙面上干挂石材饰面的荷载是（）。A.恒载B.可变荷载C.动荷载D.偶然荷载【答案】A49、关于混凝土施工缝位置，以下描述正确的是（）。A.墙垂直施工缝可留设在纵横交接处B.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨中1/3范围内C.单向板施工缝应留设在平行于板长边的任何位置D.特殊部位留设施工缝应经建设单位同意【答案】A50、安装石材幕墙的石材面板时，石板与金属挂件之间应采用（）粘结。A.硅酮结构密封胶B.云石胶C.环氧树脂胶粘剂D.聚硫胶【答案】C多选题（共20题）1、现场临时用水包括（）。A.损失部分水B.生产用水C.机械用水D.生活用水E.消防用水【答案】BCD2、高强螺栓施工I中,摩擦面的处理方法有()。A.喷(抛)丸法B.砂轮打磨法C.酸洗法D.碱洗法E.汽油擦拭法【答案】ABC3、下列可以表征混凝土流动性的性能指标有（）。A.坍落度B.坍落拓展度C.稠度D.流动度E.可靠度【答案】AB4、下列关于保温与防火材料特性和应用的说法，错误的是（）。A.材料吸湿受潮后，导热系数会减小B.无机防火堵料在使用过程中长期不硬化C.厚型防火涂料耐火极限根据涂层厚度有较大差别D.硬泡聚氨酯、聚苯乙烯泡沫塑料A级E.防火涂料具有装饰、物理保护、隔热、阻燃和耐火功能【答案】ABD5、根据混凝土外加剂的适用范围，判断下列情况中可以使用缓凝剂的情况有（）。A.冬季施工B.紧急抢修工程C.大体积混凝土D.高温季节混凝土施工E.远距离运输的商品混凝土【答案】CD6、施工现场用电规定中，电压不应超过36V的用电场所有()。A.特别潮湿的场所B.人防工程的场所C.高温场所D.锅炉或金属容器内E.有导电灰尘的场所【答案】BC7、关于建筑施工企业诚信管理的说法中，正确的有()。A.良好的诚信记录在相关平台上公布期限一般为3年B.不良记录在相关平台上公布期限最多6个月C.住房和城乡建设部公布的不良记录与地方公布期限完全一致D.施工企业的诚信结论基本依据是建设单位的意见E.施工企业的诚信结论需要监理单位根据项目实施情况作出评估【答案】AC8、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354－2005)，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（）。A.合格证书B.防火性能型式检验报告C.应用范围D.燃烧性能或耐火极限E.应用数量【答案】ABD9、承重钢结构采用的钢材应具有（）性能合格证明。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.冲击韧性E.抗压强度【答案】ABCD10、水泥砂浆防水层施工时，以下说法正确的是()。A.水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护B.水泥砂浆防水层终凝前，应及时进行养护C.养护温度不宜低于5℃D.养护温度不宜低于10℃E.养护时间不得少于14d【答案】AC11、砌体砂浆用砂原材料质量要求应检查砂的指标有()。A.含泥量B.泥块含量C.含水量D.石粉含量E.有机物【答案】ABD12、下列关于施工现场环境保护实施要点说法正确的是（）。A.夜间施工，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民B.现场污水需进行沉淀处理后方可排入市政污水管网C.现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放D.厕所的化粪池应做抗渗处理E.施工时发现有文物，应当停止施工，及时挖取并交到有关部门进行保护【答案】ABCD13、关于砌体结构施工的说法，正确的有.()。A.砌体基底标高不同处应从低处砌起B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口C.宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁D.配筋砌体施工质量控制等级分为A.B二级E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎【答案】AD14、墙、柱面砖粘贴说法正确的是（）A.墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水2h以上(需要时)，晾干表面水分B.每面墙不宜有一列(行)以上非整砖C.非整砖宽度不宜小于整砖的1/2D.阴角砖应压向正确，阳角线宜做成45°角对接E.在墙、柱面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑粘贴【答案】AD15、《民用建筑节能条例》分别对（）及违反条例的法律责任作出了规定。A.新建建筑节能B.既有建筑节能C.改建建筑节能D.建筑用能系统运行节能E.扩建建筑节能【答案】ABD16、关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有()。A.等级为Ⅰ级防水B.等级为Ⅱ级防水C.等级为Ⅲ级防水D.采用一道设防E.采用两道设防【答案】A17、关于建筑工程质量不符合要求时的处理说法，正确的有（）。A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，再经原设计单位核算，认为能够满足结构安全和使用功能的检验批，严禁验收【答案】ABCD18、关于条板隔墙的说法正确的是（）。A.当非抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过8m时，应根据其材质、构造、部位采取加强防裂措施B.当防水型石膏条板隔墙及其他有防水、防潮要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C15素混凝土墙垫C.防潮墙垫宜采用预制墙垫D.在条板隔墙上开槽应在隔墙安装7d后进行E.条板隔墙上需要吊挂重物和设备时，不得单点固定，并应在设计时考虑加固措施，固定两点间距应大于300mm【答案】D19、屋面防水层施工时，应设置附加层的部位有（）。A.阴阳角B.变形缝C.屋面设备基础D.水落口E.天沟【答案】ABD20、以下影响保温材料导热系数因素的说法中，正确的有（）。A.材料因素导热系数以金属最大，非金属次之B.表观密度小的材料，导热系数小C.材料干燥后，导热系数就会增大D.材料的导热系数随温度的升高而增大E.热流垂直纤维方向时，保温材料的阻热性能好【答案】ABD大题（共10题）一、【背景资料】某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000m，地下2层，2地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同总价为14520万元。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具体相应资质的D施工单位组织施工。事件二：施工总承包单位进场后，采购了110吨II级钢筋，钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批，在监理工程师见证下，取样复试。复试合格后，施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋，冷拉率控制为3%。监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理此索赔。事件四：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：【问题】1.分别判断事件一中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法？并逐一说明理由。【答案】1.（1）A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位合法，因为装修和幕墙工程不属于主体结构,可以分包；（2）B施工单位将其承包范围内的幕墙工程分包给C施工单位不合法，因为分包工程不能再分包；（3）B施工单位将油漆劳务作业分包给D施工单位合法，因为分包工程允许劳务再分包。教材P147。2.不妥之处一：施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批进行取样复试。正确做法：按同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一生产批次的进场材料组批进行取样复试。不妥之处二：调直钢筋时，冷拉率控制为3%。正确做法：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%,故II级钢筋冷拉率不宜大于1%。3.（1）B施工单位向A施工单位提出索赔合理。A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔不合理，因为B施工单位只与A施工单位有合同关系，与建设单位没有合同关系。（2）B施工单位直接向建设单位提出索赔不合理，B单位与建设单位之间没有合同关系；建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理索赔不合理，A施工单位进行了验证不能免除建设单位购买材料的质量责任。对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。4.教材P246。调值公式:P＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋a4D/D0）,经调整后的实际结算价款=14520×（0.2+0.15×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+0.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78）=15246.00万元二、某新建工程，地下2层，地上20层，建筑高度75米，总建筑面积52000㎡，工程拟采用泥浆护壁钻孔灌注桩筏板基础，基坑深度为8.5m，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。项目严格控制材料质量，水泥进场按规定检验了品种等参数。有关主体结构施工施工方案部分内容如下：单向板施工缝留设在平行于板短边的长边跨度中间的1/3范围内；楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度中间的1/3范围内；墙的垂直施工缝设置在门洞口过梁跨端1/3范围内；填充墙构造柱纵向钢筋、箍筋、分布筋与框架梁钢筋共同绑扎；特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得建设单位同意。监理工程师发现有错误之处，要求整改。施工单位建立检测试验管理制度，包括岗位职责、现场试样制取及养护管理制度等。取样人员在混凝土浇筑地点进行随机抽取并留置试件，取样要求如下：（1）每拌制500m3取样一次；（2）在楼层1、2、3层各取样一次；（3）每次取样留置3组试件；（4）取样后通知见证人员到场。施工期间，项目经理组织安全相关负责人对现场进行了安全隐患排查，发现施工进出通道口处的防护棚为单层；外用电梯与各层站过桥和运输通道，仅在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板；每层的电梯井口仅设置了固定的栅门；主体结构5层南侧距楼层边0.5m处堆放高度1.5m的钢模板。问题：1.写出水泥进场还应检验哪些参数？并对哪些指标进行复验？2.指出主体结构施工方案的错误之处，写出正确做法。写出混凝土浇筑前现场应先检查验收哪些工作？3.检测试验管理制度还应包括哪些？现场试件取样有哪些不妥之处？说明理由。4.施工现场安全隐患排查中，存在的安全隐患有哪些，并说明理由。写出模板拆除的一般顺序？【答案】1.（1）还应检查参数：级别、包装或散装仓号、出厂日期等；（2）复验指标：强度、安定性、凝结时间等。2.（1）错误之处一：单向板施工缝留设在平行于板短边的长边跨度中间的1/3范围内；正确做法：单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。错误之处二：楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度中间的1/3范围内；正确做法：楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的13范围内。错误之处三：墙的垂直施工缝设置在门洞口过梁跨端1/3范围内；正确做法：墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留设在纵横交接处。错误之处四：填充墙构造柱纵向钢筋、箍筋、分布筋与框架梁钢筋共同绑扎；正确做法：填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎。错误之处五：特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得建设单位同意；正确做法：特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。（2）1）隐蔽工程验收和技术复核；2）对操作人员进行技术交底；3）根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件；4）应填报浇筑申请单，并经监理工程师签认。三、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2018年5月30日。该投资公司于2018年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。开标会于2018年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方在中标单位收到中标通知书之日起30d内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2018年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2018年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2018年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件4：在F项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。【问题】1.投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方签订施工承包合同做法是否正确?说明理由。2.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔是多少?【答案】1.不正确。理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。（1）开标会由该省建委主持，不妥。理由：开标由招标人主持，省建委是建设主管部门,主持开标是不合法的。（2）投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。理由：因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：（1）事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键，工作未受到影响，不予工期索赔。（2）事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由：因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。（3）事件3：可向甲方提出费用索赔。理由：因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。四、某住宅楼工程，砖混结构，地上6层，地下1层，层高2．9m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0．5m处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇混凝土楼板。施工过程中，发生如下事件：事件一：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。事件二：位于地面以下的隔墙砌筑时，考虑到防潮层以下，施工单位在该部位小砌块内全部用M15砂浆灌实。考虑到所有厕所、浴室、卫生间的防水要求，厕浴间墙体底部200mm高的小砌块内空腔也全部用M15砂浆灌实。监理工程师对此做法提出异议。事件三：监理工程师检查现场试验工作时，发现施工单位砂浆试件留置不符合规范(每组3块，尺寸为100mm×100mm)，且未按规范要求的检验批留置相应组数的试件，责令整改。事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌块结构子分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。问题：1、指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法，并写出小砌块使用时正确的龄期。2、指出事件二中施工单位的做法的不妥之处，并分别给出正确做法。3、指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处，并给出正确做法。4、事件四中，建设单位的说法是否正确?并详细说明验收不满足规定的具体理由。【答案】P71-761、不妥之一：小砌块施工时先浇水湿透；正确做法：砌筑前不需对小砌块浇水湿透。不妥之二：底面朝下正砌于墙上；正确做法：小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。小砌块使用时正确的龄期应为：施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。2、不妥之一：防潮层以下部位墙体小砌块内用M15砂浆灌实；正确做法：宜在施工前用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。不妥之二：厕浴间墙体底部200mm高的轻骨料混凝土小砌块用M15砂浆灌实；正确做法：墙底宜现浇150mm高度的混凝土坎台。3、砂浆试件留置错误之处为：尺寸为100mm×100mm×100mm；正确做法：边长为7．07cm的正方体试件(或70．7mm×70．7mm×70．7mm)。4、建设单位说法正确；理由：①不应由土建主管监理工程师组织，应由总监理工程师组织；②参加验收不能仅有监理单位、施工单位、还应有设计(或设计、勘察)单位参加。五、（2015年真题）【背景资料】某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下二层，地上四层，层高4.5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件三：雨季施工期间，由于预控措施不到位，基坑发生坍塌事故。施工单位在规定的时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。【问题】写出事件三中事故报告要求的主要内容【答案】六、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）【答案】（1）除税金外，安全文明施工费、规费在投标时也不得作为竞争性费用。直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=390+2100+210+160=2860万元间接成本=企业管理费+规费=150+90=240万元中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金=(390+2100+210+150+120+90)×（1+3.41%）=3164.35万元七、沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室，8栋住宅楼，1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富，体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定，采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同。招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。施工合同中允许总承包单位自行合法分包。A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）。自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土、主材与模架等周转材料）分包给D单位。上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号）相关规定要求整改。在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：①整体中断施工24天；②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；③工程清理及修复发生费用30.7万元；④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万元。该变更不影响总工期。A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔。建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。<1>、指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。<2>、根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些（至少列出6项）？<3>、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号），上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由。<4>、针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。【答案】<1>不妥之处一：采用工程量清单计价模式，最终签订了固定总价合同。正确做法：采用工程量清单计价模式，应当签订单价合同。不妥之处二：要求施工单位通用措施项目费均以有竞争力的报价投标。正确做法：通用措施项目费包含安全文明施工费，此项目不得作为竞争部分。<2>通用措施项目费包含：安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工费、大型机械设备进出场安拆费、施工排水费、施工降水费、地下地上设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费。<3>（1）“A单位将物业配套楼整体分包给B单位”属于违法行为。理由：土建主体部分应当有施工总包单位自行完成，不得另外委托其他施工单位完成。（2）“公共区园林绿化分包给C单位”合法，但“该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工”属于违法行为。理由：分包应当在施工现场设立项目管理机构，进行施工项目管理。劳务队伍只能完成劳务作业，不能进行施工管理。（3）“8栋住宅楼的主体结构工程劳务”属于合法行为。<4>①③④索赔成立。②索赔不成立。罕见强台风属于不可抗力，施工单位的人员和机械窝工与损坏，均由施工单位自己承担。工期顺延，工程清理和修复费用由建设单位承担。同时，工程变更的费用由建设单位承担。八、某机关综合办公楼工程，建筑面积12000m2，地上18层，地下2层，现浇框架混凝土结构，由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工至十三层时，项目部在安全检查中发现：九层楼板有10个短边尺寸小于25cm但大于2．5cm的孔口、5个边长为25～50cm的洞口、3个边长为50～150cm的洞口、2个边长160cm的洞口没有进行洞口防护；落地电缆竖井门洞、首层车辆行驶通道旁的洞口没有防护。事件二：施工过程中，项目部对基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边等部位进行了临边防护检查验收。事件三：基坑施工中，项目部对施工现场的防护栏杆进行了检查，检查中发现：防护栏杆上杆离地高度为0.8～1.0m，下杆离地高度为0.5～0.6m；横杆长度大于3m的部位，加设了栏杆柱；栏杆在基坑四周固定，钢管打入地面30～50cm深，钢管离边口的距离50cm；栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。问题：1．事件一中，分别说明未防护部位的防护措施有哪些?2．事件二中，项目部还应进行临边防护的部位有哪些?3．指出事件三中有哪些不妥之处?并分别写出正确做法。4．施工过程中，电梯井的安全防护措施有哪些内容?【答案】1．未防护部位的防护措施有：(1)短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口：用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。(2)边长为25～50cm的洞口：用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡，并有固定其位置不发生挪动移位的措施。(3)边长为50～150cm的洞口：设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。(4)边长160cm的洞口：四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。(5)落地电缆竖井门洞：加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。(6)首层车辆行驶通道旁的洞口：所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。2．项目部还应进行临边防护的部位有：框架结构建筑的楼层周边；斜道两侧边；料台与挑平台周边；雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边、龙门架、井架。3．不妥之处一：防护栏杆上杆离地高度为0.8～1.0m。正确做法：防护栏杆上杆离地高度为1.0～1.2m。不妥之处二：横杆长度大于3m的部位，加设了栏杆柱。正确做法；横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。不妥之处三：栏杆在基坑四周固定，钢管打入地面30～50cm深。正确做法：栏杆在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50～70cm深。不妥之处四：栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。九、【背景资料】某办公楼工程，建筑面积123000平方米，地下2层，地上28层，建筑物总高度126．6m，地下钢筋混凝土结构、地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8．4m。施工单位项目经理组织人员根据有关规范，主持编制了单位工程