欣乐城C区建设工程施工合同_第1页
欣乐城C区建设工程施工合同_第2页
欣乐城C区建设工程施工合同_第3页
欣乐城C区建设工程施工合同_第4页
欣乐城C区建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

欣乐城C区建设工程施工合同1.合同背景本合同是由施工方与业主方就欣乐城C区建设工程进行订立的施工合同，双方共同约定了施工项目的范围、工期、质量标准、付款方式等重要条款，以确保项目的顺利实施与交付。2.合同签订方2.1施工方名称：注册地质：联系人：方式：：2.2业主方名称：注册地质：联系人：方式：：3.工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：建筑物主体结构施工工程设备安装室内外装饰装修给排水工程电气工程建筑智能化系统工程4.工期安排4.1工期起止时间工期自合同生效之日起计算，预计工期为天，具体以项目计划为准。4.2工期延误如因不可抗力等原因导致工期延误，延误期限内每天按合同总金额的1%向业主方支付违约金。5.施工质量5.1质量要求施工方应按照国家有关建筑施工标准和合同约定，保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。5.2质保期施工方应对工程质量提供长达的质保期，质保期从工程竣工验收合格之日起计算。6.付款方式6.1工程款工程款按照施工进度结算，工程竣工验收合格后的天内，业主方应支付工程款的50%。剩余款项在工程竣工验收合格后的天内全额支付。6.2材料款施工方需提前向业主方申请材料款，业主方在收到申请后的天内支付该款项。6.3违约金如施工方未按合同约定时间完成工程，每延期一天需向业主方支付合同总金额的1%作为违约金。7.违约责任7.1施工方违约责任如施工方存在情况之一，视为违约：未按合同约定时间完成工程；工程质量不符合国家有关建筑施工标准和合同约定；擅自改变工程设计方案。7.2业主方违约责任如业主方存在情况之一，视为违约：未按合同约定支付工程款或材料款；未按合同约定提供项目必需的场地、材料或信息。8.争议解决合同双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至有管辖权的法院裁决。9.合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收合格、合同解除或终止。10.其他条款10.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，并经双方协商一致后生效。10.2合同解释对于本合同的解释和执行，应依据法律。10.3合同附件本合同的附件包括但不限于内容：工程施工图纸及设计方案工程进度计划工程质量检测报告本合同经双方确认无误后，正本双方各持一份，自2019年1月1日起生效。施工方：_

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论