2023年《建设工程法规及相关知识》考试题及答案

2023年《建设工程法规及相关知识》

考试题及答案（最新版）

i.（单项选择题）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》

属于（）o

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

标准答案:D,

2.（单项选择题）关于施工企业与建造师不良行为的说法，正确的是（）。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于承揽业务不良

行为

B.串通投标的，属于承揽业务不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸自升式架设设

施的，属于资质不良

D.未按照节能设计进行施工的，属于承揽业务不良

标准答案：B,

3.（单项选择题）施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发

包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效

期间应从（）之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

标准答案：B,

4.（单项选择题）关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A,没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

标准答案:A,

5.（单项选择题）根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对

下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施

工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程

师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。

A.土方开挖工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.高空作业工程

标准答案：D,

6.（单项选择题）某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一

名工人轧死，对该司机的处理应该按（）。

A.过失致人死亡罪

B.交通肇事罪

C.重大责任事故罪

D.意外伤害罪

标准答案：C,

7.（单项选择题）以下情形中，不属于资质许可机关应当撤销建筑业企

业资质的是（）。

A.资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的

B.超越法定职权准予资质许可的

C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，整改后逾期仍

未达到建筑业企业资质标准要求条件的

D.违反法定程序准予资质许可的

标准答案：C,

8.（单项选择题）某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负

责人李某为诉讼代理人。其向人民法院出具的授权委托中注明李某为

全权代理，未列举具体仅限，则李某有权（）。

A.进行辩论？

B.进行和解

C.提起反诉？

D.提起上诉

标准答案：A,

9.（单项选择题）根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于

工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

标准答案：D,

10.（单项选择题）建筑市场不良信用信息公开期限一般为0,并不得

低于相关行政处罚期限。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

标准答案：D,

11.（单项选择题）某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工

程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过（）万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

标准答案：A,

12.（单项选择题）由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若

合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

标准答案：C,

13.（单项选择题）企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期

满前（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

标准答案：C,

14.（单项选择题）在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正

确的是（）。

A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出

B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出

C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出

D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉

标准答案：B,

15.（单项选择题）以下关于建筑节能的说法，错误的是0。

A.企业不可以制定严于强制性国家标准的企业标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验

标准答案：A,

16.（单项选择题）施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单

位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正

确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工

程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

标准答案：B,

17.（单项选择题）根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不

同投标人之间相互串通投标情形的是（）。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

标准答案：A,

18.（单项选择题）按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不

属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

标准答案：D,

19.（单项选择题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠

纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人

或违法分包人为本案当事人。

D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是有效

合同

标准答案：B,

20.（单项选择题）关于联合共同承包的说法，正确的是（）。

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的

业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.联合体各方应与招标人签订独立的合同

标准答案：C,

21.（单项选择题）下列不属于法人应当具备的条件有（）。

A.依法成立

B.有自己的名称、组织机构

C.有委托代理人

D.有法定代表人

标准答案：C,

22.（单项选择题）关于执行申请期间的说法，正确的是（？）。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起

D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

标准答案:D,

23.（单项选择题）关于仲裁协议的效力，下列说法错误的是（）。

A.仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力

B.有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司

法管辖权

C.仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决

案件的依据

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

标准答案:D,

24.（单项选择题）根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，不属

于违法发包的是（）。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给具有相应资质的单位的

C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

D.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施

工总承包或专业承包单位的

标准答案：B,

25.（多项选择题）关于标底，下列说法正确的有0。

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.编制标底的中介机构可以为该项目的投标人编制投标文件或者提

供咨询

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标

条件

E.编制标底的中介机构不得参加投标

标准答案：D,E,

26.（多项选择题）根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,

应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A.应急救援人员

B.单位主要负责人

C.全部作业人员

D.专职安全生产管理人员

E.项目负责人

标准答案：B,D,E,

27.（多项选择题）合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主

要有0。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.返还财产，恢复原状

E.支付违约金

标准答案：A,B,C,E,

28.（多项选择题）某工程因发包人原因停建，承包人依法解除合同，

承包人可以要求发包人赔偿的损失包括（）。

A.机械设备退场、倒运费用

B.建筑材料的积压、处置损失

C.窝工、停工的合理费用

D.未完工程的预期利润

E.发包人订立合同时无法预见的意外损失

标准答案：A,B,C,

29.（多项选择题）施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）。

A.组织制定安全施工措施

B.消除安全事故隐患

C.及时、如实上报安全事故

D.编制安全生产规章制度和操作规程

E.确保安全生产费用的有效使用

标准答案:A,B,C,E,

30.（多项选择题）关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有

（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪

声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者

特殊需要必须连续作业的除外

B,科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.县级以上人民政府生态环境主管部门和其他环境噪声污染防治工

作的监督管理部门，机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环

境噪声的单位进行现场检查

E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段

标准答案：A,B,D,

31.（多项选择题）下列投标人的违法行为中，属于投标人相互串通投

标的有（）。

A.投标人之间约定中标人

B.投标人之间约定部分投标人放弃投标

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件由同一单位编制

E.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标

标准答案：A,B,E,

32.（多项选择题）关于借款合同权利和义务的说法，正确的有0。

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息

B.借款人应当按照约定的用途使用借款

C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还

D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

标准答案：A,B,C,D,

33.(多项选择题)施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的

有()。

A.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措

施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条

款

B.施工企业安全防护、文明施工措施的报价，不得低于工程所在地定

额费用的90%

C.合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不

得低于该费用总额的30%

D.分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用

E.总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全

防护措施导致发生事故，应负同等责任

标准答案:A,B,D,

34.(多项选择题)下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.建材供应商供应的建筑材料不合格

E.噪声污染使周边居民无法正常休息

标准答案：A,B,D,

35.（多项选择题）国有资金控股必须依法招标的项目，招标人能够选

择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提升

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

标准答案：A,B,D,

36.（多项选择题）民事法律行为书面委托代理的授权委托书应当载明

Oo

A.代理人的姓名或者名称

B.代理人的资质

C.代理事项、权限和期间

D.委托人的姓名或者名称

E.委托人签名或者盖章

标准答案：A,C,E,

37.（多项选择题）关于施工总承包和分包单位的安全生产责任的说法,

正确的有0。

A.总包单位和分包单位应按照合同约定对建设单位负责

B.实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，这

是总包单位的法定责任

C.总包与分包就建设工程向建设单位承担连带责任

D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责

任

E.总包单位自行完成主体结构的施工

标准答案:B,E,

38.(多项选择题)下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是

()o

A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保

险

B.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.因延长工期的，保险责任自行延长

D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续

E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

标准答案:A,B,D,E,

39.(多项选择题)以下符合基坑工程施工安全要点要求的有()。

A.基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，组织专家论证

B.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无

资质、超范围从事基坑工程施工

C.基坑开始施工前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交

底

D.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载

限值

E.基坑施工必须做到先开挖后支护，严禁超挖，及时回填

标准答案：B,C,D,

40.(多项选择题)注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括()。

A.注册建造师延续注册申请表

B.原注册证书

C.资格证书、学历证书和身份证明复印件

D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件

E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

标准答案：A,B,D,E,

41.(多项选择题)关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B,投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.施工中的建筑物上坠落的破块造成他人损害构成侵权之债

D.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

E.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

标准答案:C,D,

42.(多项选择题)关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正

确的有()。

A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监

督

B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工

作内容

C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强

制性标准的监督进行检查

D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理

E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

进行监督检查

标准答案:B,E,

43.（多项选择题）施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标

准的有（）。

A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合

格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管

线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模

板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

标准答案：A,B,C,D,

44.（多项选择题）关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B,中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结

构复杂的建设项目

D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范

围

标准答案:A,B,C,D,

45.（单项选择题）法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规

定不一致，不能确定如何适用时一，负责进行裁决的机构是（）。

A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

标准答案：D,

46.（单项选择题）以下有关法的备案，不正确的是（）。

A.宪法不需要备案

B.法律不需要备案

C.行政法规不需要备案

D.地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有

关机关备案

标准答案：C,

47.（单项选择题）关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

标准答案：C,

48.（单项选择题）书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括（）。

A.代理人名称或姓名

B.代理事项

C.代理的收费标准

D.代理的权限和期限

标准答案：C,

49.（单项选择题）建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

标准答案:D,

50.（单项选择题）关于地役权，下列表述错误的是（）。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同不包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.未经登记，不得对抗善意第三人

标准答案:B,

51.（单项选择题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.应当依法登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.合同生效时设立

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

标准答案：A,

52.（单项选择题）对动产物权的设立和转让的说法中，错误的有（？）。

A.动产物权以占有和交付为公示手段

B.动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C.船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得

对抗第三人

D.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除

外

标准答案：C,

53.（单项选择题）甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现

场办公用房着火，甲为防止火势蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医

疗费1000元，则以下叙述正确的是（?）o

A.甲、乙之间构成了不当得利之债

B.甲、乙之间构成了无因管理之债

C.甲、乙之间构成了合同之债

D.甲、乙之间没有形成债的关系

标准答案:B,

54.（单项选择题）承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低

了工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故，对甲公司的行为应

当（?）o

A.按重大责任事故罪论处

B.按重大劳动安全事故罪论处

C.按工程重大安全事故罪论处

D.按意外事件处理

标准答案：C,

55.（单项选择题）按照《建筑法》的规定，下列关于建设单位申请领

取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（）。

A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证

B.需要使用建设用地的，已经办理了用地规划许可证

C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

D.建设投资全部到位

标准答案：C,

56.（单项选择题）关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理

的说法，正确的是0。

A.无资质承包主体的劳务分包合同有效，其合同权益受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权

利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人

无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承

担责任

标准答案：D,

57.（单项选择题）《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程

发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以（？）罚款。

A.工程合同价款2%以上4%以下

B.50万元以上100万元以下

C.5000元以上10000以下

D.工程合同价款0.5%以上1%以下

标准答案：B,

58.（单项选择题）分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人

却以发包人的尚有待付工程款100万元未付为由拒绝付款，分包人多

次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元

欠款及其利息。后经查明，此分包系违法分包，关于分包人行为的说

法，正确的是（）。

A.只能以总包人的名义起诉

B.由于合同无效，实际施工人不得主张权利

C.人民法院应当追加违法分包人为本案第三人

D.人民法法院应判决发包人支付150万元欠款及其利息

标准答案：C,

59.（单项选择题）投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责

人分别处以罚款，情节严重的，依法（?）o

A.追究刑事责任

B.予以取缔

C.取消1〜2年内参加投标的资格，直到吊销营业执照

D.加倍赔偿他人损失

标准答案：C,

60.（单项选择题）某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与

投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。

A.联合投标

B.合法投标

C.串通投标

D.独立投标

标准答案：C,

61.（单项选择题）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,

给予警告，没收收受的财物，可以并处（）的罚款。

A.5000元以上1万元以下

B.3000元以上1万元以下

C.3000元以上5万元以下

D.1万元以上5万元以下

标准答案：C,

62.（单项选择题）某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人

提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件

截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提

出撤回提交的投标文件。此时（）。

A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件

B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文

件

D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

标准答案:D,

63.（单项选择题）关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确

的是（）。

A,只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

B.招标人对评标结果的异议作出答复前，应当暂停招投标活动

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

标准答案:B,

64.（单项选择题）某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约

担保，中标人拒绝提交，则应（）。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.取消其中标资格

标准答案：D,

65.（单项选择题）建设单位将工程肢解发包的，责令改正、处以罚款，

对全部或部分使用国有资金的项目，可以（）。

A.取消国有资金拨付

B.暂停项目执行或资金拨付

C.重新审批该项目

D.追究当事人的刑事责任

标准答案:B,

66.（单项选择题）关于建设工程分包，下列表述错误的是（）。

A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包

B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程

发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程

中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

标准答案:D,

67.（单项选择题）某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲

单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量

问题各承担50%,结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量

问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担

方式是（）。

A.乙单位承担全部责任

B,各承担50%

C.由乙单位承担主要责任

D.连带责任

标准答案：D,

68.（单项选择题）下列选项中，属于施工企业承揽业务不良行为的是

Oo

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书

标准答案：A,

69.（单项选择题）甲与乙签订了一份合同，乙在征得甲的同意后将该

合同中的权利和义务一并转让给了丙。现丙履行合同义务的行为不符

合合同的约定，甲有权请求承担违约责任的主体是（）。

A.乙

B,乙和丙

C.丙

D.乙或丙

标准答案：C,

70.（单项选择题）下列关于建设工程工期的说法中正确的是（）。

A.开工日期就是实际开工的日期

B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以开工通知载明的时间

为开工日期

C.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为

开工日期

D.监理人应在计划开工日期28天前向承包人发出开工通知，工期自

开工通知中载明的开工日期起算

标准答案：C,

71.（单项选择题）下列（？）不属于无效合同的特征。

A.具有违法性

B.具有不可履行性

C.需经权利人或被代理人追认性

D.自订立之时就不具有法律效力

标准答案：C,

72.（单项选择题）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的,

则以。作为竣工日期。

A.竣工验收之日

B,承包人提交竣工验收报告之日

C.转移占有建设工程之日

D.通过竣工验收之日

标准答案：B,

73.（单项选择题）刘某应聘到某施工单位，双方于1月15日签订为期

3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。4月

18日，刘某拟解除劳动合同，则（?）o

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

标准答案：C,

74.(单项选择题)双方按市场价格签订了合同，则按照《民法典》规

定，合同履行中如果价款或报酬不明确，且按合同条款和交易习惯仍

不能确定时，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

标准答案：B,

75.(单项选择题)基于建设单位主张，某建设工程施工合同被人民法

院撤销，则合同被撤销的原因可能是()。

A.建设单位的代理人签订合同时超越了代理权

B.该合同的履行会损害社会公共利益

C.施工单位投标时与其他投标人恶意串通

D.施工单位以欺诈手段订立合同，损害建设单位利益

标准答案:D,

76.(单项选择题)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损

失时，违约方()。

A.可以在支付违约金后拒绝继续履行

B,可以赔偿损失后单方解除合同

C.可以请求人民法院撤销合同

D.可以请求人民法院予以适当调减

标准答案：D,

77.（单项选择题）赔偿损失的特征不包括（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有惩罚性

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

标准答案：B,

78.（单项选择题）根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单

位因工受伤，下列关于申请工伤认定说法，正确的是（）。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，用工单位协助

标准答案：C,

79.（单项选择题）某建筑企业的劳动争议仲裁委员会应由（）组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表

D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表

标准答案：C,

80.（单项选择题）某房地产开发公司将该公司的房屋租赁给乙公司，

时间为三年，双方签订了相应的房屋租赁合同。两年后，乙公司与房

地产开发公司商谈该房屋购买事宜，双方就房屋买卖达成了一致，并

签订了房屋买卖合同；则房地产开发公司将房屋交付给乙公司的方式

为（）。

A.现实交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.简易交付

标准答案:D,

81.（单项选择题）在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途

标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自。时起由买

受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

标准答案：A,

82.（单项选择题）甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合

同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途

经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。

对此，下列说明中正确的是（?）o

A.丙应对此承担全部责任

B.应由乙承担全部责任

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

标准答案：B,

83.（单项选择题）甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由

丙公司提供融资租赁。租赁期间，该塔吊在某施工工地作业时，由于

山体滑坡而倾覆，严重毁损。根据《民法典》的规定，下列各项中,

正确的是。。

A.丙公司拥有该塔吊的所有权

B.该塔吊的维修义务由丙公司承担

C.丙公司应承担修复费用

D.甲公司可以拒付租金

标准答案：A,

84.（单项选择题）加强建筑垃圾的回收利用，力争建筑垃圾的再利用

和回收率达到（），建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于

（）o

A.30%；30%

B.30%；40%

C.40%；30%

D.40%；40%

标准答案:B,

85.（单项选择题）位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某

地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。

A.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

B.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意

C.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意

D.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

标准答案：A,

86.（单项选择题）在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部

门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场,

并在（）日内提出处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.15

标准答案:B,

87.（单项选择题）依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中

规定，可以暂扣安全生产许可证的情形有（）。

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许

可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

标准答案：A,

88.（单项选择题）下列（？）不属于专职安全管理人员具有的职责。

A.负责施工现场安全生产日常检查，并做好记录

B.对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D,对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

标准答案：C,

89.（单项选择题）某工程施工过程中，一总承包单位没有按照分包合

同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措

施不完善发生安全事故，应由0负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

标准答案：A,

90.（单项选择题）某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用

数额及时支付给施工单位,施工中，施工单位该部分费用不能用于（？）。

A.购买施工安全防护用具

B.安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

标准答案:D,

91.（单项选择题）下列关于施工生产安全事故应急救援预案的规定，

表述正确的是0。

A.建筑施工单位，应当至少每年组织1次生产安全事故应急救援预案

演练

B.演练情况报送所在地省级以上地方人民政府负有安全生产监督管

理职责的部门

C.规模较小的生产经营单位，可或以不建立应急救援队伍，但应当指

定专职的应急救援人员

D.应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令，应当立即参

加生产安全事故应急救援

标准答案：D,

92.（单项选择题）下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错

误的是（）。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工

程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

标准答案：C,

93.（单项选择题）关于政府部门安全监督管理的相关规定，以下（）说

法正确。

A.国务院安全生产监督管理部门对全国建设工程安全生产实施监督

管理

B.安全监督管理部门对涉及安全生产的事项进行审查时、可以收取相

关费用

C.安全监督管理部门不得要求接受审查、验收的单位购买其指定的产

品

D.安全监督管理部门采取停止供电措施，应提前12小时通知生产经

营单位

标准答案：C,

94.（单项选择题）建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、

新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应

当（?）,并经建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

A.由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

B.由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

C.由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D.由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

标准答案：C,

95.（单项选择题）检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）

复检。

A.原检测机构

B.上级检测机构

C.双方共同认可的检测机构

D.建设行政主管部门

标准答案：c,

96.（单项选择题）关于工程监理职责和权限，下列说法正确的是（）。

A.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上

使用或者安装

B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

C.未经监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

D.监理工程师无权决定是否允许施工单位进行下一道工序的施工

标准答案：A,

97.（单项选择题）建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、

节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。

其中，节能分项工程验收的主持人应是（）。

A.勘察单位项目负责人

B.总监理工程师

C.监理工程师

D,设计单位节能设计人

标准答案：C,

98.（单项选择题）《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过

合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程

序是0。

A.委托勘察、设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强

C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定

D.申请工程质量监督机构鉴定

标准答案：C,

99.（单项选择题）在某施工合同履行中，施工企业未及时履行保修义

务，建设单位使用不当，双方有同等责任。建筑物毁损的损失为100

万元，关于责任承担的说法，正确的有（）。

A,应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任

B.应当由施工企业承担全部责任

C.由施工企业负责维修，建设单位支付100万元

D.建设单位另行组织维修的，费用全部由施工企业承担

标准答案:A,

100.（单项选择题）关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自动终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解只能发生在诉讼或仲裁程序中

D.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

标准答案:D,

101.（单项选择题）根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的

一般原则是（?）o

A.原告就被告原则

B.被告就原告原则

C.公平合理原则

D.意思自治原则

标准答案：A,

102.（单项选择题）当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁

委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.受案的仲裁委员会决定

B,仲裁协议签订地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

标准答案:B,

103.（单项选择题）当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是

调解、也可以是仲裁或诉讼。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，

此时争议解决方式为（）A.和解

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

标准答案：C,

104.（单项选择题）A建筑公司与B建材公司因材料购买合同发生争议,

A公司根据合同中的仲裁条款向某市仲裁委员会申请仲裁。仲裁过程

中双方自行和解，A公司撤回了仲裁申请。事后B公司对和解协议表

示反悔并不予履行。A公司此时可以（?）o

A.根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁

B.向人民法院申请强制执行和解协议

C.向人民法院申请仲裁

D.与B公司重新达成仲裁协议并再次申请仲裁

标准答案：A,

105.（多项选择题）下列属于部门规章的有（）。

A.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

B.《招标公告发布暂行办法》

C.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

D.《重庆市建设工程造价管理规定》

E.《城市房地产开发经营管理条例》

标准答案：A,B,C,

106.（多项选择题）下列情形中，各方主体应依法承担连带责任的是（）。

A.甲乙组成投标联合体并中标某工程，则甲乙对该承包合同的履行承

担连带责任

B.建筑施工企业丙允许施工企业丁以丙的名义承揽工程，则因该工程

不符合规定的质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任

C.总承包项目有多个专业工程分包的，各分包单位应就其质量和安全

对总承包单位承担连带责任

D.监理单位与承包单位串通，为承包人谋取非法利益，给建设单位造

成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任

E.建设单位直接指定分包人，给总包单位造成损失的，建设单位与指

定分包人承担连带赔偿责任

标准答案：A,B,D,

107.（多项选择题）依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招

标投标法的规定，对中标结果造成实质性的影响，可以（?）o

A.采取补救措施予以纠正

B.认定招标无效

C.依法重新招标

D.依法重新评标

E.确定此次中标有效

标准答案:A,B,C,D,

108.（多项选择题）下列投标人的行为中，违反我国有关招标投标的法

律规定的有（?）□

A.甲公司借用其他企业的资质证书参加投标

B.乙公司投标时提交了虚假的业绩证明

C.丙公司和另一家施工企业组成了一个联合体，以一个投标人的身份

参加投标

D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿

E.戊公司与另外一家公司约定抬高或降低投标报价

标准答案:A,B,D,E,

109.（多项选择题）投标单位有以下（？）行为时，招标单位可视其为

严重违约行为而没收投标保证金。

A.通过资格预审后不投标

B.不参加开标会议

C.中标后拒绝签订合同

D,开标后要求撤回投标书

E.不参加现场考察

标准答案:C,D,

110.（多项选择题）按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的

依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批、核准部门审批、核

准。

A.投标文件

B.招标文件

C.招标范围

D.招标方式

E.招标组织形式

标准答案：CD,E,

111.（多项选择题）某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的

条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（）。

A.招标文件设有最高投标限价

B.向投标人提供了有差别的项目信息

C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符

D.对投标人采取不同的资格审查条件

E.以特定奖项作为加分或中标条件

标准答案：B,C,D,E,

112.（多项选择题）下列关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正

确的是（）。

A.基本信息永久公开

B.优良信用信息公布期限一般为3年

C.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

E.招标投标法违法行为记录公告期限为1年

标准答案：B,C,

113.（多项选择题）签订的下列建设工程施工合同中，属于无效合同的

有（）。

A.实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与发包人签订合同

B.承包人将工程的主体部分分包给分包商

C.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级承包工程的

D.发包人将必须进行招标而未招标的建设工程直接发包给承包商

E.承包人和有资质的劳务公司签订的劳务分包合同

标准答案：A,B,C,D,

114.（多项选择题）某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主

要义务是（）。

A.提供担保

B.按照约定用途使用借款

C.提供借款

D.按期归还本金和利息

E.提供真实情况

标准答案：A,B,D,E,

115.（多项选择题）关于融资租赁合同当事人的权利义务的说法，正确

的有（）。

A.出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经

承租人同意，出租人可以直接变更与承租人有关的合同内容

B.承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人只能请求支

付全部租金，不能解除合同

C.出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，

由承租人行使索赔的权利

D.出卖人未按照约定交付标的物，经承租人或者出租人催告后在合理

期限内仍未交付的，承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物

E.融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于

当事人的原因解除的，出租人无权请求承租人给予补偿

标准答案：C,D,

116.（多项选择题）建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时

（）o

A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投产使用

标准答案：C,D,E,

117.（多项选择题）某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声

污染，下列说法正确的是0。

A.禁止一切夜间施工作业活动

B.因特殊需要进行夜间施工的，须开具证明文件

C.建设工程施工前必须公告附近居民

D.实施检查的部门、人员对现场检查中知悉的商业秘密应当保密

E.检查人员进行现场检查，不得少于两人，并应当主动出示执法证件。

标准答案:B,C,D,E,

118.（多项选择题）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑

施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.管理人员和作业人员每两年至少进行1次安全生产教育培训并考

核合格

C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外

伤害保险，为从业人员交纳保险费

D.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作

规程

E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，

配备必要的应急救援器材、设备

标准答案:A,C,D,E,

119.（多项选择题）甲市某建筑施工企业结合自身实际情况制定了如

下安全生产教育培训工作制度，下列符合法律规定的有（）。

A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训

B.项目经理必须经有关主管部门考核合格

C.采用新技术新工艺时一，应对作业人员进行专门的安全培训

D.高危企业新职工安全培训合格后，实习至少3个月后方可独立上岗

E.建筑企业要对新职工进行至少20学时的安全培训

标准答案：A,B,C,

120.（多项选择题）下列属于设计单位安全责任的是（）。

A.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

B.严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、

构筑物的安全

C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

E.对设计成果承担责任

标准答案：C,D,E,

121.（多项选择题）下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担

保修责任的有（）。

A.因建设单位使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.建设单位擅自改动结构造成的质量问题

D.监理单位没有发现的质量问题

E.因用户擅自改动设备位置以及不当装修等造成质量问题

标准答案：A,C,E,

122.（多项选择题）《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，

因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止（）。

A.不可抗力

B.权利人向义务人提出履行请求

C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

D.权利人被义务人或者其他人控制

E.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者

法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权

标准答案：A,C,D,E,

123.（多项选择题）诉讼代理人的如下行为中，视为具有特别授权的是

（）o

A.代为承认

B.进行和解

C.变更诉讼请求

D.搜集证据

E.提起反诉

标准答案：A,B,C,E,

124.（多项选择题）在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失,

日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说

法正确的有0。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人提起证据保全的申请，可以在仲裁程序开始前，也可以在仲

裁程序进行中

C.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的，人

民法院应当解除保全

D.仲裁机构将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作

出裁定

E.仲裁机构与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

标准答案：B,C,D,

125.（单项选择题）下列条件中，属于法人应当具备条件的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

标准答案：D,

126.（单项选择题）根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建

造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

标准答案：C,

127.（单项选择题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良

的（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

标准答案：A,

128.(单项选择题)关于建筑工程施工许可管理的说法中，错误的是()。

A.施工图设计文件已按规定审查合格

B,工程质量监督手续必须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金

标准答案：B,

129.(单项选择题)建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地

文物行政部门。文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶

赴工地现场。

A.12

B.24

C.36

D.48

标准答案：B,

130.(单项选择题)某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某

批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位

()o

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B,可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量

问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

标准答案：D,

131.（单项选择题）根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期

开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是

Oo

A.延期每次不超过3个月

B.应当由施工企业提出申请

C.延期没有次数限制

D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

标准答案：A,

132.（单项选择题）建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备

案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确

的是0。

A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚

款

B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以

下罚款

C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%

以下罚款

D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以

下罚款

标准答案：A,

133.（单项选择题）债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履

行的方式是（）。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

标准答案：D,

134.（单项选择题）关于建设单位安全责任的说法，错误的是0。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负

责

B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

标准答案：C,

135.（单项选择题）根据《安全生产许可证条例》，下列选项中，不属

于企业取得安全生产许可证条件的是（）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作

规程

B.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，

配备必要的应急救援器材、设备

C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外

伤害保险，为从业人员交纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

标准答案：D,

136.（单项选择题）对人民法院作出的第一审民事判决不服，提起上诉

的期限为判决书送达之日起（）日。

A.5

B.7

C.10

D.15

标准答案：D,

137.（单项选择题）甲、乙两公司联合承包了某大型工程的施工总承包

任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题

而遭建设单位索赔，双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于

甲公司的原因造成建设工程存在质量问题，需要向建设单位支付20

万元的赔偿款。关于建设单位的索赔，下列说法不正确的是（）。

A.建设单位只能向甲公司索要赔偿款

B.建设单位可以向甲公司索要赔偿款

C.建设单位可以要求甲乙双方各支付10万元

D.建设单位可以向乙公司索要赔偿款

标准答案：A,

138.（单项选择题）关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确

的是0。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政

主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内

容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止

对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

标准答案：C,

139.（单项选择题）某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意

使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工

程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.重大责任事故罪

标准答案：B,

140.（单项选择题）关于企业法人资格的说法，正确的是0。

A.农村集体经济组织法人属于营利法人

B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类

C.建设单位都具有法人资格

D.施工企业的法人资格自成立之日取得

标准答案：B,

141.(单项选择题)关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法不正确的

是()。

A.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年

B.对整改确有实效的，经批准可以缩短其不良行为记录信息的公布期

限，但公布期限最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密和商业秘密的一律不得

公开

D.除行政处理决定被依法停止执行的情况外，行政处理决定