钢结构厂房施工合同范本(五)

钢结构厂房施工合同名称：__________地质：__________法定代表人：__________名称：__________地质：__________法定代表人：__________鉴于：2.承包商具备钢结构厂房施工的资质和能力，愿意承担工程的施工任务；第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程范围2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成工程的施工任务；2.2承包商应自行承担施工所需的材料、设备、劳务和其他相关费用；2.3业主有权对工程进行变更，承包商应按照业主的要求进行施工。第三条工期3.1工程的总工期为____天，自本合同签订之日起计算；3.2承包商应按照业主的要求，制定施工进度计划，并按照计划完成工程；3.3若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。第四条工程质量4.1承包商应按照国家相关法律法规、施工图纸、技术规范和工程量清单，确保工程质量；4.2业主有权对工程进行质量检查，承包商应予以配合；4.3若工程质量不符合要求，承包商应无条件返工，直至达到业主的要求。第五条工程价款5.1工程的总价款为人民币____元（大写：____元整）；5.2业主应按照工程进度，分期支付工程价款；5.3工程完工后，双方应根据实际完成的工程量进行结算，多退少补。第六条违约责任6.1若承包商未能按照约定完成工程，业主有权解除合同，并要求承包商承担违约责任；6.2若业主未能按照约定支付工程价款，承包商有权暂停施工，并要求业主承担违约责任；6.3双方应按照国家相关法律法规，承担因违约产生的法律责任。第七条争议解决7.1若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；7.2若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，直至工程完工并结算完毕。业主（甲方）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________承包商（乙方）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________钢结构厂房施工合同，这东西听着挺高大上，其实就跟咱们平时买东西签合同差不多，只不过这个“东西”大了点，复杂了点。下面我就用大白话给大家讲讲这个合同在五种特殊情况下怎么用，需要注意哪些条款，以及在实际操作中可能会遇到的问题和解决办法。第一种情况，工程延期。这种情况常见，比如天气不好，或者材料没及时到货，工程进度就会拖后腿。这时候，合同里的工期条款就很重要了。如果是因为不可抗力，比如天灾人祸，那得提前跟对方沟通好，看看能不能适当延长工期。如果是承包商自己的问题，那对不起，该赔偿赔偿，该扣钱扣钱。第二种情况，质量不达标。咱们花钱盖厂房，最怕的就是质量不过关。合同里的质量条款就是保证咱们权益的。如果发现质量问题，一定不要手软，该返工返工，该重做重做，直到达到合同规定的要求。第三种情况，付款纠纷。这事儿也常见，业主担心工程进度和质量，不愿意提前付款；承包商又担心干了活拿不到钱。这时候，合同里的付款条款就是双方遵循的规则。业主得按照进度付款，承包商也得保证工程质量和进度。如果有争议，那就看合同怎么写的，按合同办事。第四种情况，合同解除。如果实在合作不下去了，比如承包商严重违约，或者业主资金链断裂，那可能就得解除合同。这时候，违约责任条款就派上用场了。违约的一方得承担相应的责任，该赔偿赔偿，该退钱退钱。第五种情况，发生争议。合作过程中难免有分歧，如果协商不成，那就得通过法律途径解决。争议解决条款规定了怎么打官司，去哪儿打官司，这个也得注意。在实际操作中，可能会遇到的问题和注意事项也多了去了。比如说，合同里的工程量清单和技术规范得详细准确，免得后期施工中出现扯皮。再比如说，变更订单得及时签，口头协议不算数，白纸黑字才靠谱。还有，合同里的联系方式得准确，出了问题得找得到人。至于合同需要的附件，那可就多了。比如说，施工图纸、技术规范、工程量清单、质量验收标准、付款计划表等等，这些都是保证合同执行的重要文件。总之，签合同是为了保证双方权益，减少纠纷。大家在签合同的时候，一定要仔细阅读条款，有不懂的地方就问，别怕麻烦。合同一旦签了，那就是双方都要遵守的法律文件，所以一定要慎重。希望我的这些大白话能帮到大家，祝大家合作愉快！施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程概况要详细。范围工期要明确，质量价款别马虎。违约责任要承担，争议解决按规矩。工程延期要沟通，质量不达标要返工。付款纠纷按合同，解