2024年一级造价师《建设工程计价》考前通关必练题库（含答案）

PAGEPAGE12024年一级造价师《建设工程计价》考前通关必练题库（含答案）一、单选题1.（2019年真题）在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（）A、循环组成部分的工作时间B、准备与结束时间C、工人休息时间D、非循环工作时间答案：A解析：P54-60测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2-15s。测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间消耗，不研究工人休息、准备与结束及其他非循环的工作时间。2.（2019年真题）某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A、480.87B、481.47C、488.88D、489.49答案：C解析：材料不含税单价=材料原价+运杂费-增值税=500+30-500*13%-30*9%=488.88元/t。3.（2018年考题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t,2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A、418B、427.5C、430D、440答案：D解析：（440-430）/440=2.27%＜5%，不调整，所以该月水泥的实际结算价格为440元/t。4.（2016年考题）已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A、1600B、4000C、4800D、6400答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及构件所占比重=8000-8000×20%/50%=4800万元。5.某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A、87.50B、89.76C、71.75D、35.88答案：B解析：本题考查的是建设期利息。实际利率=(1+10％／2)2-1=10.25％；第1年贷款利息=500／2×10.25％=25.63(万元)；第2年贷款利息=(500+25.63+200／2)×10.25％=64.13(万元)，利息总额=25.63+64.13=89.76(万元)。提示：此题建议结合管理教材学习，考点需要掌握名义利率和有效利率概念。6.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（）。A、质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素B、数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素C、质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素D、数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素答案：C解析：质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素，即使用的是派氏公式。数量指标指数应以基期的质量指标作为同度量因素，即使用的是拉氏公式。7.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付等国家相关规定和专用条款约定办理答案：D解析：最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。8.(2018年)关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A、缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C、缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D、屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年答案：B解析：缺陷责任期是从工程通过竣工验收之日起计，因此选项B是正确的。缺陷责任期的期限按照国家相关法规和合同约定计取，如果合同没有约定，按照国家规定的标准执行。在建设工程领域，缺陷责任期通常为6-12个月，最长不超过24个月。9.（2020年真题）对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（）A、木结构B、砌体结构C、钢结构D、钢筋混凝土结构答案：C解析：P147-152建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构;对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构:对于高层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济。由于各种建筑体系的结构各有利弊，在选用结构类型时应结合实际，因地制宜，就地取材，采用经济合理的结构形式。10.(2014年)招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备价及专业工程金额是（）。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。11.下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A、材料消耗定额B、劳动定额C、预算定额D、概算定额答案：C解析：料和劳动定额是数量标准，概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一扩大分项概算定额都包含了数项预算定额。12.（2020年真题）下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A、设计评审费B、技术经济标准使用费C、技术革新研究试验费D、非标准设备设计文件编制费答案：D解析：P26-28设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。13.工程量清单计价的基础公式正确的是（）A、分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项综合单价）B、其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C、单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D、建设项目总报价=∑单位工程报价答案：A解析：他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费；单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；建设项目总报价=∑单项工程报价。14.(2013年)根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A、合同工程量偏差超过15%B、合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C、措施项目工程量超过10%D、措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化答案：B解析：措施项目费的调整，当工程量偏差超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。15.(2014年)对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）A、选择在大中型发达城市B、靠近原料产地C、靠近产地消费地D、靠近电（能）源地答案：A解析：本题考查的是建设用地的选择。对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备。信息灵通，所以其选址宜在大中城市。16.某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为（）元／台班。A、45.65B、50.00C、54.00D、54.35答案：D解析：本题考查的是台班人工费的确定台班人工费=人工消耗量台班人工费=人工消耗量×[1+（年制度工作日-年工作台班）/年工作台班）]×人工日单价；因此台班人工费=1×[1+（（250-230）/230）]×50=54.35（元／台班）17.(2013年)下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A、工程量清单计价规范B、工程定额C、工程量清单计量规范D、工程承包合同文件答案：B解析：从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。18.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A、初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B、初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C、初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，也可得到费用补偿D、初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期、费用补偿和利润补偿答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。共同延误的处理原则：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。19.(2017年)根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出费D、大型机械安拆费答案：A解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。20.（2017年考题）根据建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：计日工表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。21.（2018年考题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A、应远离其他工业项目，减少环境保护费用B、应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C、选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D、应少占耕地，降低土地补偿费用答案：D解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选择建设地点（厂址）的要求：（1）节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。（2）减少拆迁移民数量。（3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段。（4）要有利于厂区合理布置和安全运行（5）应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方。（6）应尽量减少对环境的污染22.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准答案：B解析：算定额在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。23.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元／台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为（）元。A、60.40B、62.20C、65.40D、67.20答案：A解析：本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班；检修费=一次检修费×检修次数×除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费×K，式中K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元／台班；台班检修费=（3000×（4-1））/2000=4.5元／台班；台班维护费=4.5×20%=0.9元／台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元／台班。24.（2017年考题）下列计价性定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A、材料消耗定额B、劳动定额C、预算定额D、概算定额答案：C解析：C、D选项为计价性定额，预算定额项目划分更为详细。25.(2014年)关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）A、规费是指由县级及以上有关权利部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：规费包括住房公积金，这是一个具体的费用类别，所以B选项正确。投标人在投标报价时不能填写高于规定标准的费用，这是为了公平竞争和遵守投标规则。社会保险费是一个更大的类别，包括各种社会保险的保费，但不包括建筑安装工程一切险的投保费用。所以，D选项不正确。26.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m3/台班D、0.50台班/100m3答案：A解析：台班产量定额=25×8×0.75=150m3/台班27.（2018年考题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A、单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B、单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C、单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D、建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费答案：B解析：单位工程概算=分部分项工程费+措施项目费。单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费。建设项目总概算=各单项工程综合概算+工程建设其他费用+建设期利息+预备费+经营性项目的铺底流动资金。28.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。A、22.5B、61.46C、75D、97.5答案：D解析：合同价款调整额=3000×(0.25×110／100+0.15×4200／4000+0.6-1)=97.5(万元)。29.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、100B、125C、200D、250答案：D解析：班人工费=2×[1+（250-200）/200]×100=250（元/台班）。30.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于（）阶段。A、项目的投资设想B、项目的投资机会研究C、项目的初步可行性研究D、项目的详细可行性研究答案：B解析：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算。此时应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。31.(2016年)施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()元/t。A、2280，2520B、2310，2690C、2310，2480D、2280，2480答案：C解析：2015年12月信息价下降，应以较低的基准价基础计算合同约定的风险幅度值。2200×(1-5%)=2090(元/t)因此钢筋每吨应下浮价格=2090-2000=90(元/t)2015年12月实际结算价格=2400-90=2310(元/t)(2)2016年7月信息价上竑，应以较高的投标价格为基础计算合同约定的风险幅度值。2400×(1+5%)=2520(元/t)因此钢筋每吨应上调价格=2600-2520=80(元/t)2016年7月实际结算价格=2400+80=2480(元/t)32.编制材料损耗定额的主要方法是（）。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：场技术测定法主要适用于确定材料损耗量。33.(2010年)关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A、招标是要约B、投标是承诺C、招标公告是要约D、中标通知书是承诺答案：D解析：招标人首先提供招标文件，是一个要约邀请的活动，在招标件中招标人要对投标人的投标报价进行约束，这一约束就是招标控制价。招标人在招标时，把合同条款的主要内容纳入招标文件中，对投标报价的编制办法和“要求及合同价款的约定、调整和支付方式已做了详细说明，如采用“单价计价”方式、“总价计价”方式或“成本加酬金计价”的方式发包，在招标文件内均已明确。投标人递交投标文件是个要约的活动，投标文件要包括投标报价这一实质内容，投标人在获得招标文件后按其中的规定和要求、根据自己的实力和市场因素等确定投标报价，报价应满足业主的要求并且不髙于招标控制价。招标人组织评标委员会对合格的投标文件进行评标，确定中标人，经过评标修正后的中标人的投标报价即为中标价，发出中标通知书的行为是一个承诺的活动。34.在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A、现场踏勘B、拟定常规的施工组织设计C、确定工程量清单编制的范围及需要设定的暂估价D、估算整体工程量答案：C解析：招标工程量清单编制的准备工作：1）初步研究。①熟悉计价规范、计算规范、设计文件、对设计文件中出现的问题应及时提出；②熟悉招标文件、招标图纸，确定工程量清单编制的范围及需要设定的暂估价；收集市场价；③收集计价规范中缺项的资料。2）现场踏勘，①自然地理条件；②施工条件；3）拟订常规的施工组织设计。在拟订常规的施工组织设计时需注意以下问题：①估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。②拟订施工总方案。施工总方案仅需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。35.（2016年考题）从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为（）元/t。A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案：B解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=[（供应价格+运杂费）*（1+运输损耗率（%））*（1+采购及保管费率(%）],该工程材料的材料费单价=（600*260+400*240）*（1+1%）*（1+3%）/（600+400）=262.16。36.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。A、人工费B、材料费C、管理费D、暂定金额答案：C解析：外建筑安装工程费用中，管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的工作人员工资、工作人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。37.（2017年考题）某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。A、-30.3B、36.45C、112.5D、130.5答案：B解析：38.(2016年)采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是()。A、只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B、非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C、如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D、该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔答案：C解析：3)网络图分析法。网络图分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。39.(2018年)某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.75则该砼输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m3/台班D、0.50台班/100m3答案：A解析：台班产量定额=25×8×0.75=150m3/台班40.(2015年)根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()。A、项目建设前提各阶段工程造价的估计B、项目初步设计阶段概算的预测C、项目施工图设计阶段预算的预测D、项目合同价格的形成和后续合同价格的管理答案：D解析：本题考查的是工程计价标准和依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。41.关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是（）。A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任B、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任C、因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担D、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔答案：B解析：由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。42.某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A、28047B、36578C、37093D、37260答案：C解析：43.某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了2天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了3天，B工作的总时差为4天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A、2B、5C、7D、8答案：A解析：关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了2天可以索赔。非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了3天，B工作的总时差为4天，推迟的3天不会影响总工期，所以这3天不能索赔。承包商可以索赔的工期是2天。44.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。A、合同工程量偏差超过15％B、合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化C、措施项目工程量超过10％D、措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化答案：B解析：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15％，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。45.(2014年)下列情形中，不属于视为投标人相互串通投标的是（）A、投标人A与B的项目经理为同一人B、投标人C与D的投标文件相互错装C、投标人E和F在同一时刻提前递交投标文件D、投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制答案：C解析：本题考查的是视为投标人相互串通投标情形。一、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；二、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；三、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；四、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；五、不同投标人的投标文件相互混装；六、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。46.(2013年)招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A、①④②③B、①③②④C、②①③④D、②①④③答案：D解析：综合单价的组价：①首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；②其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价；③在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目合价；④计算工程量清单综合单价，未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。47.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。48.(2015年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是()。A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B、施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C、当单层建筑物檐口高度超过15m，可计算超高施工增加费D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用答案：A解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。P18：施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成。P17：当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。已完工程及设备保护费是竣工验收前，对已完工程及设备采职的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。49.（2017年考题）已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：根据题目给出的砖净量和损耗量，以及百块砖体积和砂浆损耗率，可以推算出1m³砖墙的砖数量和砂浆数量。砂浆损耗率已知为10%，即砂浆用量要除以（1-10%），最后乘以1m³的体积即可。因此，砌筑1m³砖墙的砂浆用量为（砂浆用量=砂浆净用量×(1+砂浆损耗率)），即砂浆用量=(砖数量-损耗量)×百块砖体积×(1+砂浆损耗率)/10%。选项中只有A选项（0.250m3）符合计算结果，因此答案为A。50.相对而言，机械价格信息中对于工程计价更为重要的是（）。A、设备市场价格信息B、设备租赁市场价格信息C、设备回购市场价格信息D、设备出售市场价格信息答案：B解析：机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分。相对而言，后者对于工程计价更为重要，发布的机械价格信息应包括机械种类、规格型号、供货厂商名称、租赁单价、发布日期等内容。51.（2018年考题）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量是指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A解析：本题考查的是材料消耗量的基本方法。必须消耗的材料量属于施工正常消耗，包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗。土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料。现场统计法确定材料的总消耗量，不能确定材料的净用量和损耗量。52.(2010年)工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A、①②④⑤③B、②①④③⑤C、①②④⑧⑤D、②①④⑤③答案：B解析：分部分项工程单价确定的步骤为①确定计算基础；②分析每一清单项目的工程内容；③计算工程内容的工程数量与清单单位的含量；④分部分项工程人工、材料、机械费用的计算；⑤计算综合单价。53.(2013年)关于国际工程招标，下列说法中正确的是()。A、投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B、开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C、开标时允许投标人提问但不允许录音D、采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启答案：D解析：采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的表述，其第二个信封不再开启。开标时一般不允许提问或做任何解释，但允许记录和录音。标书是否附有投标保证金或保函也应当众读出。不能因为标书未附投标保证金或保函而拒绝开启。投标书的方式不得加以限制(如规定必须寄交某邮政信箱)，以免延误。54.（2015年考题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：根据题目中给出的砖的损耗率，我们需要将实际消耗的砖块数量乘以（1+损耗率）来得到净用量。砖的总用量为1113块，损耗率为5%，因此净用量为1113×（1+5%）=1169.45块。由于题目中已经给出了标准砖的总用量，因此我们只需要将净用量减去总用量，就可以得到砂浆的净用量。砂浆的净用量为（1169.45-1113）/（2×0.24×0.125×0.06）=0.449m³。因此，正确答案是D选项，即标准砖净用量为1060块，砂浆净用量为0.449m³。55.（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）。A、6000B、8000C、12000D、14000答案：D解析：P256-258T=P-M/N=20000-2400/40%=1400056.（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A、基本建设项目竣工财务决算表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目交付使用资产明细表D、基本建设项目交付使用资产总表答案：A解析：（2）基本建设项目竣工财务决算表（见表6.1.2）。竣工财务决算表是竣工财务决算报表的一种，建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。57.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A、暂列金额是必然会发生的一笔金额B、暂列金额由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等，若不能详列，也可只列暂定金额总额C、专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D、计日工的暂定数量可以由投标人填写答案：B解析：（1）暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。此项费用由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等，若不能详列，也可只列暂定金额总额暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等，C错误。暂估价是必然发生，而暂列金额则是不一定发生，A错误招标工程量清单是由招标人编制的，没有投标人什么事，D错误。58.下列费用中属于企业管理费的是（）。A、劳动保护费B、医疗保险费C、住房公积金D、养老保险费答案：A解析：业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。选项BCD均属规费。59.(2013年)完整的竣工决算所包含的内容是()。A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析答案：A解析：竣工决算主要包括竣工决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。60.（2018年考题）国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。离岸价，意为装运港船上交货，是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。61.工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A、正方形→矩形→T形→L形B、矩形→正方形→T形→L形C、T形→L形→正方形→矩形D、L形→T形→矩形→正方形答案：A解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。圆形、正方形、矩形、T形、L形，建筑周长系数依次增大。62.（2016年考题）关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A、标高金分析首先应对风险进行评估B、标高金分析应进行价值增值分析C、标高金中不包括利润和风险费D、标高金中的管理费主要指公司本部费用答案：B解析：本题考查的是工程总承包投标文件的编制。工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这事带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策，选择最适合的报价方案。63.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A、包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B、包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C、包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D、包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费答案：B解析：本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。联合试运转费包括对整个生产线或装置进行负荷试验运转所发生的费用，A错误。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用，C错误。联合试运转费不包括单机试运转调试费，D错误。考前64.（2020年真题）某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A、0.56B、2.24C、2.66D、2.81答案：C解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2亿元;基本预备费=53.2×5%=2.66亿元65.(2016年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将()。A、综合单价调高，措施项目调增B、综合单价调高，措施项目调减C、综合单价调低，措施项目调增D、综合单价调低，措施项目调减答案：C解析：在实际工程中，如果实际增加的工程量超过清单工程量的15%以上，那么原来的清单综合单价可能就不再适用，需要调整为更低的价格，以反映市场实际情况。同时，由于工程量的变化，措施项目也可能需要相应调整，以满足新的工程需求。因此，正确答案是选项C，综合单价调低，措施项目调增。66.(2014年)某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明、工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：本题考查的是工程欠款的利息支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。67.下列关于发承包阶段合同价款约定的说法，正确的是（）。A、对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以中标时确定的金额为签约合同价B、对于直接发包的项目，如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准C、招标人发布的招标文件提出了各项要求，主要对承包方有约束力D、招标文件包括招标文件的构成以及澄清，但并不含对其修改的内容答案：B解析：A错，对于招标发包的项目，即以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为签约合同价；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。C错，招标文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至发承包双方都具有约束力。D错，招标文件主要包括招标文件的构成以及澄清和修改的规定。68.以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：C解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。现场统计法，是以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗的数据。69.下列各项中不属于其他项目费的是（）。A、暂列金额B、计日工C、总承包服务费D、分包工程管理费答案：D解析：他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。70.下列关于施工机械台班单价的组成，说法正确的是（）。A、国产施工机械的车辆购置税=机械原值×车辆购置税税率B、进口施工机械的原值应按含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定C、目前各类施工机械的残值率均按3％计算D、年工作台班应在编制期制度工作日基础上扣除检修、维护天数及考虑机械利用率等因素综合取定答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项A错误，国产施工机械的车辆购置税=(机械原值+相关手续费和一次运杂费)×车辆购置税税率。选项B错误，进口施工机械的原值应按不含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定。选项C错误，目前各类施工机械的残值率均按5％计算。71.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A、6B、10C、15D、20答案：D解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过20米，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。72.(2018年)编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A、27.0B、27.2C、27.3D、27.5答案：D解析：（20+2+3）×（1+10%）=27.5（工日）73.（2016年考题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；微信公众号：，新题，押题！拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。74.国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A、直接建设成本B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、未明确项目准备金答案：C解析：本题考查的是国外建设工程造价构成。不可预见准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。教材P2-4。75.在缺陷责任期内，下列缺陷或事故，应由承包人承担保修费用的是（）。A、发包人指定的分包人造成的质量缺陷B、由承包人采购的建筑构配件不符合质量要求C、使用人使用不当造成的损坏D、不可抗力造成的质量缺陷答案：B解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。76.国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。A、概算指标法和定额估价法B、成本计算估价法和概算指标法C、分部组合估价法和百分比法D、成本计算估价法和分部组合估价法答案：D解析：非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法。77.（2015年考题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A、17.5B、28.0C、30.0D、40.0答案：A解析：需调增钢筋材料费用=1000×[2800-2500×（1+5%）]=17.5万元。.78.（2019年考题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、基本建设项目交付使用资产明细表答案：B解析：基本建设项目竣工财务决算表，是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。79.(2016年)某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()。A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A解析：报告期建筑安装工程费=1520+3200+580+600+700=6600分母为：1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700=6632.61，6600/6632.61=0.9950880.（2018年考题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A、分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B、工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C、基本构造单元是由分部工程适当组合形成D、工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价答案：D解析：本题考查的是分部组合计价原理。选项A，分部分项工程费=Σ［基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）×相应单价］。选项B，工料单价=Σ（人材机消耗量×人材机单价）。选项C，按照计价需要，将分项工程进一步分解或适当组合，得到基本构造单元。本知识点教材有变化81.（2016年考题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；?签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A、⑤?①②④B、①②④⑤?C、?①②④⑤D、①?②⑤④答案：A解析：本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人于承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序；最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。82.根据国外建筑安装工程费用构成，下列说法错误的是（）。A、招雇解雇费应计入单项工程开办费B、管理费包括现场管理费与公司管理费C、暂定金额包括在合同价格中，只有工程师批准后才能动用D、驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应单独列项，不分摊进单价答案：A解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用构成的相关知识点。A选项说法错误，因为招聘、解雇等费用应计入管理费中，而不是单项工程开办费中。B选项说法正确，管理费包括现场管理费和公司管理费。C选项说法正确，暂定金额包括在合同价格中，但必须经过工程师批准后才能动用。D选项说法错误，驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应该分摊进单价中。综上所述，本题答案为A。83.(2010年)应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是()。A、计算工程量B、工料分析C、编写编制说明D、计算造价答案：B解析：在应用预算单价法编制施工图预算时，套用定额单价后，紧接的工作是工料分析，即根据定额单价中的人工、材料、机械消耗量，分析工程项目中各项工作的工程量，以及所需的材料、机械和人工的名称、型号和数量。因此，选项B是正确的。84.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A、0.4～0.5B、0.6～0.7C、0.8～0.9D、0.9～1答案：C解析：生产能力指数x的确定一般要结合行业特点确定，正常情况下，0≤x≤1。不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的取值不同。若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5～2之间时，x的取值近似为1；若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值为2～50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约为0.6～0.7；若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8～0.9之间。85.根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是（）。A、工程费用B、工程建设其他费用C、建设期利息D、预备费答案：C解析：投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。86.某工地商品混凝土分别从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元/m3，乙地采购量及有关费用如下表所示。则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/m3。A、341.00B、341.68C、342.50D、343.06答案：B解析：87.(2016年)某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D解析：首先，根据类似工程的单位工程概算指标（3600元/㎡）和拟建工程瓷砖地面的情况，我们可以得到瓷砖地面的单位面积的人、材、机费用之和。其次，根据已知的复合木地板每100㎡铺贴地面面积为50㎡的信息，可以确定人、材、机费用之和为分摊的系数。最后，根据预算单价和综合费率，可以计算出拟建工程的造价指标。因此，正确答案是D，即3638.75元/㎡。88.发承包双方可以在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔偿额度，以下有关说法正确的是（）。A、承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人没有义务快进度，实现合同工期B、承包人支付误期赔偿费可免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务C、如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人无权向承包人索取并得到实际延误天数和合同约定的每日历天应赔偿额度的乘积计算的误期赔偿费D、如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项（或单位）工程已通过了竣工验收，且该单项（或单位）工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减答案：D解析：承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应加快进度，实现合同工期。A错误合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并应按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。B错误。发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔偿额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和合同约定的每日历天应赔偿额度的乘积计算的误期赔偿费。C错误。一般来说，双方还应当在合同中约定误期赔偿费的最高限额（如合同价款的5%）。误期赔偿费列入竣工结算文件中，并应在结算款中扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项（或单位）工程已通过了竣工验收，且该单项（或单位）工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。89.关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（）。A、（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗率）×（1+采购及保管费率）B、（供应价格+运杂费）/（1-运输耗损率）×（1-采购及保管费率）C、（供应价格+运杂费）×（1+采购及保管费率）/1-采购及保管费率D、（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗率）/1-采购及保管费率答案：A解析：料单价=[（供应价格+运杂费）×（1+运输耗损率）]×（1+采购及保管费率）。90.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A、造价管理机构发布的调价文件B、造价管理机构发布的价格信息C、质量合格证书D、各种预付款支付凭证答案：C解析：工程计量的依据包括：工程量清单及说明、合同图纸、工程变更令及其修订的工程量清单、合同条件、技术规范、有关计量的补充协议、质量合格证书等。91.在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（）。A、建设成本上升费用B、项目间接建设成本C、未明确项目准备金D、不可预见准备金答案：D解析：预见准备金只是一种储备、可能不动用。92.（2015年考题）某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为()万元。A、350B、400C、450D、475答案：C解析：基本预备费=（6000+1000+2000）×5%=450万元。93.（2019年考题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用应包含在（）内。A、未明确项目准备金B、工程建设不可预见费C、暂列金额D、不可预见准备金答案：B解析：基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。94.（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）A、监理费B、竣工验收费C、可行性研究费D、节能评估费答案：B解析：P23建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。选项ACD均属于技术服务费。95.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，（）应承担不足部分的补偿责任。A、承包人B、发包人C、监理人D、建设主管部门答案：A解析：本题考查的是最终结清。最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。96.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A、层数增加，单位造价降低B、层高增加，单位造价降低C、建筑物周长系数越低，造价越低D、宽度增加，单位造价上升答案：C解析：建筑周长系数是指建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度，通常情况下建筑周长系数越小，设计越经济。97.（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A、②⑥①③⑤④B、④②⑥①⑤③C、②⑥④①③⑤D、④⑥②①⑤③答案：A解析：P155-166概算定额法编制设计概算的步骤如下：（1）搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法.（2）按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。（3）确定各分部分项工程费。（4）计算措施项目费。（5）计算汇总单位工程概算造价。（6）编写概算编制说明。98.在工程量清单的编制过程中，暂列金额通常是由（）提供的。A、监理人B、招标人与投标人协商后C、招标人D、投标人答案：C解析：列金额是由招标人提供的。最新题库考前99.(2013年)关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算答案：D解析：概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，所以选项A错；P90：综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标，所以选项B错；单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍，所以选项C错。在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算。100.下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A、国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B、进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C、为运输而进行的包装支出的各种费用D、进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费答案：A解析：设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。101.(2016年)某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、3699.00B、4590.75C、4599.00D、4623.75答案：D解析：根据题目描述，我们需要使用类似工程预算法来计算拟建工程的造价指标。首先，我们需要计算类似工程的人、材、机费用之和，以及以人、材、机费用之和为基数的综合费用。类似工程的人、材、机费用之和为：4500元/㎡×(15%+55%+10%)=4500元/㎡×80%=3600元/㎡类似工程的综合费用为：3600元/㎡×25%=900元/㎡类似工程的总造价为：3600元/㎡+900元/㎡=4500元/㎡然后，我们需要根据题目给定的差异系数调整拟建工程的人、材、机费用之和，并计算拟建工程的综合费用。拟建工程的人、材、机费用之和为：3600元/㎡×(1+1.05+1.03+0.98)=3600元/㎡×4.06=14616.0元/㎡拟建工程的综合费用为：14616.0元/㎡×25%=3654.0元/㎡最后，拟建工程的造价指标为：14616.0元/㎡+3654.0元/㎡=18270.0元/㎡=46225元/㎡(取整后为4623.75元/㎡)所以，答案是D。102.概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A、项目划分B、主要工程内容C、主要表达方式D、基本使用方法答案：A解析：算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。由于概算定额综合了若干分项工程的预算定额，因此，概算工程量计算和概算表的编制，都比编制施工图预算简化一些。103.施工投标报价的主要工作有：①复核工程量；②研究招标文件；③确定基础标价；④编制投标文件，其正确的工作流程是（）。A、①②③④B、②③①④C、①②④③D、②①③④答案：D解析：整个投标过程需遵循一定的程序进行表格投标报价编制流程图104.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A、政策法规的变化B、人工单价的市场变化C、政府定价材料的价格变化D、管理费、利润的风险答案：D解析：对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险.，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担105.下列不属于工程总承包综合评估法中详细评审所包括的内容有（）。A、承包人实施方案评分标准B、响应性评审标准C、承包人建议书评分标准D、资信业绩评分标准答案：B解析：工程总承包综合评估法中详细评审所包括的内容有：承包人建议书评分标准；资信业绩评分标准；承包人实施方案评分标准；投标报价评分标准106.建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A、综合预算和工程建设其他费、预备费B、预备费、建设期利息及铺底流动资金C、综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D、综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金答案：D解析：建设项目总预算由组成该建设项目的各个单项工程综合预算以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成。三级预算编制中总预算由综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金汇总而成。107.（2019年考题）关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A、分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B、措施项目费=Σ（措施项目工程量×相应的工料单价）C、其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D、单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案：D解析：分部分项工程费=Σ（分部分项工程里×相应分部分项工程综合单价）；措施项目费=Σ各措施项目费；其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费；单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。108.(2013年)若以∑q1p0／∑q0p0为造价指数，则该指标属于()。A、质量指标指数B、派氏价格指数C、以基期的质量指标作为同度量因素的指数D、以报告期的质量指标作为同度量因素的指数答案：C解析：本题目中给出的表达式是拉氏数量指标，数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素。109.（2016年考题）按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入股东资产其他费用的是（）。A、开办费B、非专利技术使用费C、土地使用权取得费D、生产准备费答案：C解析：本题考查的是投资估算文件的编制。在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。110.（2018年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B、招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C、招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝答案：D解析：招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调。招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。111.关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A、流动资产=预付账款+存货+现金B、应收账款=在产品+产成品／应收账款周转次数C、存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D、现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数答案：D解析：流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金；应收账款=年经营成本/应收账款周转次数；存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品+其他材料。考前112.(2015年)某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格税为()万元人民币。A、1100.00B、1110.00C、1111.00D、1111.11答案：D113.（2015年考题）关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A、建设单位向总承包单位支付B、分包单位向总承包单位支付C、专业承包单位向总承包单位支付D、专业承包单位向建设单位支付答案：A解析：总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。114.(2010年)下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。A、招标控制价必须由招标人编制B、招标控制价只需公布总价C、招标人不得对招标控制价提出异议D、招标控制价不应上调或下浮答案：D解析：(3)招标控制价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费规费和税金。115.(2016年)关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C解析：建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算，所以A错误；研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。所以B错误；改扩建项目一般只计拆除清理费，所以C正确；市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。所以D选项错误。116.某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50.0B、51.5C、71.5D、86.65答案：B解析：117.工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：C解析：本题考查的是有效工作时间的内容。准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。这项时间消耗可以分为班内的准备与结束工作时间和任务的准备与