2024建设工程施工合同履约担保协议书

2024建设工程施工合同履约担保协议书合同编号：__________一、担保方信息：1.担保方名称：__________2.注册地址：__________3.法定代表人：__________4.注册资本：__________5.联系电话：__________6.电子邮箱：__________7.邮政编码：__________二、施工方信息：1.施工方名称：__________2.注册地址：__________3.法定代表人：__________4.注册资本：__________5.联系电话：__________6.电子邮箱：__________7.邮政编码：__________三、工程概况：1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程预算：__________5.工程工期：自____年____月____日至____年____月____日。四、担保金额：1.担保金额为人民币____元整（大写：____元整）。五、担保内容：1.担保方承诺在施工合同履行期间，对施工方按合同约定完成工程的能力提供担保。2.担保方承诺在施工方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，承担相应的赔偿责任。3.担保方承诺在施工方违约的情况下，无条件向业主支付合同约定的违约金。六、担保期限：1.本协议自双方签字盖章之日起生效，担保期限至工程竣工验收合格之日止。七、担保责任的免除：1.担保方不承担因不可抗力因素导致施工方无法履行合同义务的责任。2.担保方不承担因施工方正常经营活动导致的违约责任。八、违约责任：1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为担保金额的____%。2.违约方还需承担因违约导致的损失赔偿责任。九、争议解决：1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定：1.本协议一式两份，双方各执一份。2.本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方共同签署后生效。担保方（盖章）：__________施工方（盖章）：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工合同2.工程设计文件3.工程预算报表4.施工进度计划5.施工方案6.施工图纸7.工程质量标准8.材料设备清单9.安全生产管理制度10.环保措施方案11.担保方资质证明文件12.施工方资质证明文件13.法定代表人身份证明14.授权委托书15.合同履行过程中产生的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定日期完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合合同约定，视为违约。3.施工方使用不符合合同约定的材料、设备，视为违约。4.施工方未按合同约定支付工程款，视为违约。5.担保方未按本协议约定承担担保责任，视为违约。6.双方未按本协议约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的违约金。3.担保期限：担保方提供担保的期限，自协议生效之日起至工程竣工验收合格之日止。4.违约责任：违反合同约定的一方应承担的赔偿责任。5.争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的方式，如协商、调解、诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应协商调整工期，并根据实际情况商定工程价款的支付时间。2.工程质量问题：发现工程质量问题，应立即停工整改，并由施工方承担整改费用。如施工方不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权委托第三方整改，并由施工方承担相应费用。3.工程变更：如工程内容发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、工程价款及工期等。4.款项支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款，如甲方逾期支付，应按照约定支付违约金。5.违约责任：对于违约行为，双方应按照约定承担相应的违约责任。如违约行为给对方造成损失的，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。2.适用于施工方为完成工程向担保方申请担保的情况