保温工程发包合同范本

保温工程发包合同范本合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本文件及其附件、附录和报价单（如有）。1.1.2“工程”指根据本合同，承包人应完成的保温工程。1.1.3“发包人”指甲方，即本合同项下的委托人。1.1.4“承包人”指乙方，即承担工程建设的单位或个人。1.1.5“工程款”指根据本合同约定，发包人支付给承包人的工程款项。第二章合同范围2.1工程范围2.1.1承包人应按照发包人的要求，完成工程范围内的保温工程。2.1.2工程范围包括但不限于：保温材料采购、施工、验收等。2.2合同文件2.2.1本合同的组成文件包括：本合同、报价单、附件、附录等。2.2.2合同文件之间如有冲突，以本合同为准。第三章承包人义务3.1工程建设3.1.1承包人应按照发包人的要求、相关法律法规和行业标准，完成工程建设。3.1.2承包人应确保工程建设质量，满足发包人的使用需求。3.2工程管理3.2.1承包人应建立健全工程管理制度，确保工程顺利进行。3.2.2承包人应定期向发包人报告工程进度，接受发包人的监督。第四章发包人义务4.1提供施工条件4.1.1发包人应提供承包人施工所需的场地、水电等基础设施。4.1.2发包人应协助承包人办理施工所需的各类手续。4.2支付工程款4.2.1发包人应按照合同约定，及时支付工程款项。4.2.2发包人逾期支付工程款的，应按照约定支付违约金。第五章工程变更与索赔5.1工程变更5.1.1发包人有权对工程范围、施工方案等进行变更。5.1.2发包人变更工程内容的，应与承包人协商一致，并签订书面变更协议。5.2索赔5.2.1当事人因履行合同产生纠纷的，应首先协商解决。5.2.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章工程进度与验收6.1工程进度6.1.1承包人应按照合同约定的工程进度计划进行施工。6.1.2承包人应定期向发包人报告工程进度，如遇特殊情况影响工程进度，应及时通知发包人。6.2工程验收6.2.1工程完工后，承包人应向发包人提出验收申请。6.2.2发包人应在收到验收申请后15日内组织验收，如逾期未验收，视为验收合格。6.2.3验收合格后，双方签署工程验收报告。第七章工程质量与维护7.1工程质量7.1.1承包人应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。7.1.2工程质量不符合约定时，承包人应无条件返工，直至达到约定标准。7.2工程维护7.2.1承包人应提供一定期限的工程维护服务，具体期限在附件中约定。7.2.2维护期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，承包人应免费修复。第八章工程款支付与结算8.1工程款支付8.1.1发包人应按照合同约定的付款方式和期限向承包人支付工程款。8.1.2工程款支付方式为银行转账，付款凭证作为支付依据。8.2工程结算8.2.1工程验收合格后，双方根据实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算。8.2.2工程结算金额应扣除已支付的工程款、预付款、质保金等。8.2.3工程结算后，双方签署工程结算协议。第九章违约责任9.1承包人违约9.1.1承包人未按约定完成工程建设，导致工程逾期，应向发包人支付违约金。9.1.2承包人提供的工程材料、设备不符合约定，应无条件更换，并承担由此产生的损失。9.2发包人违约9.2.1发包人未按约定提供施工条件，导致工程延期，应向承包人支付违约金。9.2.2发包人逾期支付工程款，应向承包人支付逾期付款违约金。第十章争议解决10.1协商解决10.1.1双方因履行合同发生争议的，应首先协商解决。10.1.2协商一致的，双方应签订书面协议，作为合同附件。10.2仲裁10.2.1协商不成的，可以向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼10.3.1双方未约定仲裁或仲裁无效的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3.2诉讼过程中，双方应积极履行合同，不得以诉讼为由拒绝履行合同义务。第十一章保密条款11.1保密义务11.1.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。11.1.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或允许第三方使用上述保密信息。11.2保密期限11.2.1保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。11.2.2如法律另有规定，应从其规定。第十二章知识产权12.1知识产权归属12.1.1承包人在履行合同过程中产生的知识产权归承包人所有。12.1.2发包人提供的图纸、技术资料等，其知识产权归发包人所有。12.2知识产权许可12.2.1发包人同意承包人使用其提供的图纸、技术资料等，用于本工程之目的。12.2.2承包人不得将上述资料用于其他目的，或提供给第三方使用。第十三章不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力指双方在合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.1.2不可抗力包括但不限于：战争、地震、洪水、火灾、疫情等。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。13.2.2双方应协商一致，根据不可抗力对合同履行的影响，决定是否延期履行或解除合同。第十四章合同解除14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致，可以解除合同。14.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。14.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方有权解除合同。14.2合同解除后果14.2.1合同解除后，双方应按照合同约定办理结算、移交工程等手续。14.2.2合同解除后，不影响双方依法享有的权益。第十五章其他条款15.1合同修改15.1.1本合同一经签订，双方不得擅自修改。如需修改，应签订书面补充协议。15.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2合同转让15.2.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利义务转让给第三方。15.2.2如一方擅自转让合同，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。15.3法律适用与争议解决15.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.3.2双方在合同履行过程中发生的争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件部分：附件1：工程量清单附件2：工程质量标准及验收标准附件3：工程进度计划附件4：工程款支付计划附件5：双方提供的相关资质、证书等文件签字部分：发包人（甲方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________承包人