发包方解除施工合同的合法依据

发包方解除施工合同的合法依据合同编号：__________合同解除协议一、发包方：1.1名称：____________________1.2住所地：____________________1.3法定代表人：____________________1.4联系人：____________________1.5联系电话：____________________二、承包方：2.1名称：____________________2.2住所地：____________________2.3法定代表人：____________________2.4联系人：____________________2.5联系电话：____________________鉴于：2.由于____________________等原因，发包方依据原合同的相关条款，拟解除与承包方的施工合同。现双方就解除原合同的事宜达成如下协议：第一条解除合同1.1本协议生效后，发包方与承包方同意解除原合同，合同解除日期为本协议生效之日。1.2解除合同后，承包方应停止施工，并将施工场地、设备、材料等归还发包方。1.3解除合同后，发包方不再向承包方支付原合同约定的工程价款。第二条违约责任2.1解除合同后，如承包方未能按照本协议约定停止施工、归还施工场地、设备、材料等，应向发包方支付违约金，违约金金额为原合同工程价款的______%。2.2解除合同后，如发包方未能按照本协议约定支付工程价款，应向承包方支付违约金，违约金金额为原合同工程价款的______%。第三条争议解决3.1凡因本协议的签订、履行引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。3.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第四条其他约定4.1本协议一式两份，双方各执一份。4.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。发包方（盖章）：____________________承包方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工合同原文件2.合同解除协议3.合同履行证明文件4.工程价款支付凭证5.施工场地、设备、材料清单6.授权代表身份证明文件7.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.承包方未能按照解除协议约定停止施工、归还施工场地、设备、材料等，构成违约行为。2.发包方未能按照解除协议约定支付工程价款，构成违约行为。3.双方在履行合同过程中，如发生其他违反原合同及解除协议的行为，可根据原合同及解除协议的相关条款进行认定。三、法律名词及解释：1.发包方：指合同中约定的委托施工的一方。2.承包方：指合同中约定的接受委托进行施工的一方。3.施工合同：指发包方与承包方签订的关于施工范围、工程价款、工期等内容的合同。4.解除协议：指发包方与承包方就解除施工合同达成的协议。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.承包方不配合解除合同：发包方可以依法向人民法院提起诉讼，请求判决解除合同。2.发包方拖延支付工程价款：承包方可以依法向人民法院提起诉讼，请求判决发包方支付工程价款及违约金。3.施工场地、设备、材料未能如期归还：双方可协商延期归还，并约定延期归还的违约金或赔偿责任。4.工程质量问题：按照原合同的相关条款进行处理，必要时可依法向有关机构投诉或提起诉讼。五、所有应用场景：1