建筑工程转让协议书

建筑工程转让协议书

建筑工程转让协议书「篇一」

甲方：

乙方：

丙方：

依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施

工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

一、甲方与乙方在20XX年XX月XX日签订的《建设工程施工承包合同》20XX

年XX月XX日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转

让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程

施工承包合同补充协议》的各项条款。

二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为万元，付款时间

为：签订合同之日20XX年XX月XX日付款万元，剩余万元由内方在20XX年月

日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金万元。

三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠

纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，

因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日，乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此

所造成的全部损失。

四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，

双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

丙方：

年月日

建筑工程转让协议书「篇二」

发包人（全称）：__________________

承包人（全称）：

现经甲、乙双方反复协商，就广西____县幼师1#楼砌病一达成如下协议：

一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌成的墙面平方计算，每

平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工

线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硅全部归

甲方负责施工。

二、结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的

总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收

合格后十天内全部付清。

三、质量及进度均按一公司的要求为准。

四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲

方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全

事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方

进行处以本工程总造价的——%罚款。

六、砌砖工程合同的范本一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法

律效力。

七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

甲方：__________________乙方：

日期：日期：

建筑工程转让协议书「篇三」

甲方：

乙方：

一、双方具体协议

1、甲方是一家根据中华人民共和国法律依法组建并合法有效存续的有限责任

公司，不存在法定或公司章程规定的终止的情形。

2、乙方是一家根据中华人民共和国法律依法组建并存续的有限责任公司，不

存在法定或公司章程规定的终止的情形。

3、甲方合法持有A项目在建工程的所有权，现拟转让该在建工程，乙方同意

受让该在建工程。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国协议法》及其他

相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利、等价有偿的原则，通过友好协商，就有

关在建工程转让事宜达成一致，并订立本协议，供甲乙双方共同遵守。

第一条、甲乙双方经友好协商，甲方同意将所持有的中国A项目在建工程的所

有权一次性出让给乙方，乙方同意受让A项目在建工程的所有权。

第二条、名词定义

在本协议中，除另有约定以外，下列名词只能解释为其所定义的内容，不能作

其他任何不同解释。

二、建筑工程合同转让的条件

1、必须有合法有效的合同关系存在为前提，如果合同不存在或被宣告无效，

被依法撤销、解除、转让的行为属无效行为，转让人应对善意的受让人所遭受的损

失承担损害赔偿责任。

2、必须由转让人与受让人之间达成协议，该协议应该是平等协商的，而且应

当符合民事法律行为的有效要件，否则，该转让行为属无效行为或可撤销行为。

3、转让符合法律规定的'程序，合同转让人应征得对方同意并尽通知义务。对

于按照法律规定由国家批准成立的合同，转让合同应经原批准机关批准，否则转让

行为无效。

三、建筑工程施工合同的作用

建筑工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建

设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依

据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

甲方：

乙方：

年月日

建筑工程转让协议书「篇四」

发包人（全称）：___________________

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：»

5.工程内容：o

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

_________________________________________O

二、协议工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约协议价与协议价格形式

1.签约协议价为：

人民币（大写___________________）（¥元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写_____________________)(¥__________元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写_____________________)(¥一元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写_____________________)(¥_________元);

(4)暂列金额：

人民币(大写_____________________)(¥_____元);

2.协议价格形式：o

五、项目经理

承包人项目经理：0

六、协议文件构成

本协议书与下列文件一起构成协议文件:

(1)中标通知书(如果有)；

(2)投标函及其附录(如果有)；

(3)专用协议条款及其附件；

(4)通用协议条款；

⑸技术标准和要求；

⑹图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他协议文件。

在协议订立及履行过程中形成的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分。

上述各项协议文件包括协议当事人就该项协议文件所作出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用协议条款及其附件须经协议当事人

签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照协议

约定的期限和方式支付协议价款。

2.承包人承诺按照法律规定及协议约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责

任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订协议的，双方理解并承诺不再就同一工

程另行签订与协议实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用协议条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本协议于__年__月__日签订。

十、签订地点

本协议在___________________________签订O

十一、补充协议

协议未尽事宜，协议当事人另行签订补充协议，补充协议是协议的组成部分。

十二、协议生效

本协议自_________生效。

十三、协议份数

本协议一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包

人执份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人:

（签字）（签字）

组织机构代码：—_组织机构代码：.

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：.

账号：账号：-

建筑工程转让协议书「篇五」

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结

合木工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进

行，签订本协议，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、施工内容：

4、工程总价款：元。

5、工程总价款中包含但不限于以下费用：乙方员工的人工费、工伤保险、社

会保险费、工人交通费、二次转运费、机械、设备消耗费、维修费、税金、利润等

全部费用。

二、工程期限:

本协议工程自年月日开工至年月日竣工。在组织施工过程中，如遇下列

情况，工期顺延；

1、因天灾、地震等人力不可抗拒原因被迫停工的；

2、因甲方或者发包方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

3、因甲方不能提供施工方案图、原材料等而被迫停工的。

三、甲方责任：

1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，但不提供施工中使用的工具

及施工机械；

2、向乙方提供工程施工所需用的符合要求的原材料，乙方应确认原材料规

格、质量，在符合施工要求的前提下进行施工。如乙方对原材料的规格、质量及数

量有异议，可及时向甲方提出备案；

3、甲方指派人员或者由发包方工程师对工程进行全面管理，对在工程施工过

程中乙方人员的各种行为进行约束和管理；

4、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源。

5、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底。

6、工程完工验收合格后，结算完工程款后优先支付乙方的工程款。

四、乙方责任：

1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工；

2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国

家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造

成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地；

3、严格按照建筑施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收

标准。

4、乙方提供施工所需的施工机具及其相关耗材（如工具、机械等）；由于乙方

原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担

相应责任；

5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部

门处罚的，乙方应该承担全部责任；

6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到优良标准和甲方的要求；

7、虽然乙方组织的施工人员和管理人员只和乙方形成劳动关系，施工人员的

一切伤亡事故与甲方无任何关系，但是考虑到安全施工的问题，乙方应向甲方提供

所属施工人员的身份证明，并组织乙方施工人员学习并熟悉图纸，负责施工技术和

施工安全责任。

五、支付工程款的相关条款

1、工程完工并经甲方验收合格，甲方向乙方支付本协议约定的工程总价款

50%后暂停（含已支付的全部费用）；待工程通过业主方竣工验收并决算后，甲方向

乙方支付9096的工程款（含已支付全部费用）；如因乙方工程质量造成工程验收不合

格，导致甲方无法将工程正常交付业主使用，甲方将扣除乙方工程款总额30%作为

违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失；

2、甲方支付给乙方的‘工程款费用中已包含工伤保险、社会保险费用，如发生

伤、病、残、亡等相关事故，均由乙方负责。

3、甲方向乙方支付该项工程款的同时，乙方保证及时支付相关工人的人工费

并接受甲方的监督，也不得因此影响工程进度和质量。

4、工程款决算后，甲方扣除工程总额5%作为质保金，质保期限为贰年，质保

期满后支付乙方。（质保期内乙方若不及时处理质量问题，甲方将从质保金内扣除

相应金额作为损失赔偿，扣完还不足以支付相应损失的，甲方有权利要求进一步索

赔）；

六、工程负责人及安全施工责任

1、甲方指派为项目负责人，乙方指派现场施工负责人，共同履行本协议的

各项规定，乙方施工负责人在工程竣工验收前的施工过程中不得随意更换或擅离职

守，否则甲方可对乙方处以工程总价款5%的罚款。如确需更换乙方施工负责人，

必须事前取得甲方项目负责人同意并备案；

2、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于

乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度；

3、凡施工过程中发生的工程施工图纸和设计变更以外的新增（变更）工程量或

项目，由甲方统一制定签证单，经甲方负责人签字确认工作量，由预算部签综合单

价；签证单必须由项目经理、预算人员、总经理签字后签证单方能生效，否则该项

签证无效；

4、办理工程竣工结算前，乙方必须按照协议要求提供合理有效的工程结算资

料，同时应提供由工程部签字确认的书面质量意见；方可进行结算。

5、乙方施工人员由于野蛮施工或者违规操作，所造成的安全隐患或者安全事

故（如：伤、病、残、亡等）由乙方承担其全部责任，并由乙方负责支付发生的与其

相关的所有费用。甲方不承担任何责任。

七、本协议一式份。甲方执份，乙方执份。自双方签定之日生效，本协议

在工程竣工验收并结清尾款（含质量保证金）后自行失效。

八、违约责任

1、甲方应该按照约定支付乙方的工程款；

2、由于乙方责任不能按协议规定的日期竣工，每逾期一天甲方有权扣除乙方

工程总价款5%的赔偿金；

3、施工中若乙方不能执行本协议，造成怠工、误工，不服从正常管理，工期

拖延、质量低下，甲方可随时通知乙方退场。乙方承担相应责任并赔偿相关损失。

九、附则

1、本协议条款未尽事宜，甲、乙双方可协商解决；

2、协议附件：工程施工图、安全生产责任书；施工现场管理制度。

3、工程施工中双方确认的单、证等书面材料，可作为协议附件与协议具同等

效力，与本协议相抵触之处以本协议为准。

甲方：

乙方：

年月日

建筑工程转让协议书「篇六」

甲方：__________________

乙方：__________________

丙方：建筑有限公司

为妥善解决甲、乙、丙三方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成

如下债权债务转让协议，以资信守：

一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠甲方共计

元人民币(其中本金___元,利息

一元)，丙方拖欠乙方共计万元人民币。

二、甲乙丙三方一致同意，乙方将针对丙方的债权共计人民币

一元全部转让给甲方行使,丙方按照本协议直接付款给甲方,丙方

应于年月日前支付甲方共计人民币——元。

三、陈述、保证和承诺：

1、乙方承诺并保证：

(1)有权实施本协议项下的债权债务转让并能够独立承担民事责任；

(2)其转让的债权债务债务系基于真实交易的合法、有效的债务；

2、丙方承诺并保证：

(1)其依法设立并有效存续，有权进行本协议项下的债权债务转移并能独立承担

民事责任；

(2)其形成的的债务系基于真实交易的合法、有效的债务；

(3)其签订并履行本协议已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

四、本协议生效后，丙方应按照本协议约定向甲方支付款项。但丙方向甲方支

付款项不得向甲方要求提供发票,上述款项涉及发票问题由乙方向丙方提供。

五、如本协议无效或被撤销或因任何非甲方原因造成甲方无法从丙方处取得合

同约定的款项,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

六、三方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其

他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全

面赔偿。

七、本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理，发生纠纷,任何乙

方均有权起诉至人民法院。

九、本协议壹式叁份，三方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

丙方：（盖章）

签订日期：__________________

建筑工程转让协议书「篇七」

甲方：__________________

乙方：

经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂稼镇宽店村秀水山

庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

一、转让项目名称、位置

转让项目：

二、转让项目的土地面积及基本状况

（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期

所建工程）。

（二）、基本状况

1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；

2、甲方向村委交纳了部分土地款；

3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本

清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。

4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。

5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排

12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种

因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。

三、前期事宜约定

1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之

内。

2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部

由甲方承担。

四、转让事宜

1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合

同。

3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人

民币。

五、双方未尽事宜，协商解决。

六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。

甲方：

乙方：

年月日

建筑工程转让协议书「篇八」

转让方：（下称“甲方”）

受让方：（下称“乙方”）

1.年月曰，法院作出________中法

执字第一号《民事裁定书》，将__（建筑面积共计—一平方米）

裁定给甲方；

2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

第一条标的物

甲方转让给乙方的标的物为：

位于（建筑面积共计平方米）。上述标的物以下统称“房

第二条价款及支付

一、价款

甲方转让房产总价格为人民币元。

二、支付

1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的%,计人民币

元；

2.下