城市广场地弹门施工合同

城市广场地弹门施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为城市广场的所有权人或合法使用权人，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方为了共同做好城市广场地弹门的施工工作，经友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：城市广场地弹门施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于地弹门的安装、调试、验收等工作。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。第二条双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）提供施工场地，确保乙方施工过程中所需的水、电、通讯等基础设施畅通；（2）按照合同约定支付工程款；（3）协助乙方办理工程所需的相关手续；（4）对乙方施工过程中的违法行为有权予以制止并提出整改要求。2.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定的标准和质量要求完成施工任务；（2）按照合同约定的工期完成工程；（3）对施工过程中出现的安全事故负责处理，并承担相应的赔偿责任；（4）协助甲方办理工程验收手续。第三条工程价款及支付方式3.1本工程的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付工程总价款的40%。第四条工期延误4.1由于甲方原因导致工程延期，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。4.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方实际损失向甲方支付赔偿金。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付赔偿金。5.2赔偿金的具体数额由双方另行协商确定。第六条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工方案和施工计划3.施工人员名单和资质证明4.材料采购合同和材料合格证明5.安全防护措施和应急预案6.工程验收标准和验收报告7.付款凭证和工程进度报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。3.甲方未提供施工场地或基础设施不畅通，导致工程延期，属于违约行为。4.乙方施工质量不符合约定标准，属于违约行为。5.甲方未协助乙方办理相关手续，属于违约行为。6.乙方未协助甲方办理工程验收手续，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市广场的所有权人或合法使用权人。2.乙方：指具备相关资质和经验的施工单位。3.工程价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期延误：指因一方原因导致工程延期完成的情况。5.违约责任：指一方未履行合同约定义务所需承担的责任。6.赔偿金：指违约方因违约行为向守约方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：及时停工，由乙方负责整改并承担相应责任。2.工程进度延误：按照合同约定向乙方支付赔偿金或按约定方式处理。3.施工安全事故：立即启动应急预案，及时报告并处理，由责任方承担赔偿责任。4.工程验收不合格：要求乙方按照验收标准进行整改，直至达到约定标准。5.支付工程款出现问题：核对支付凭证，及时支付应