施工合同框架协议范本

施工合同框架协议范本合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约__________平方米，总建筑面积约__________平方米。1.2本项目的建设内容主要包括：__________、__________、__________等。1.3本项目的施工工期为__________个月，自双方签订正式施工合同之日起计算。二、合同金额2.1本项目的合同总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），其中包括：__________、__________、__________等。2.2双方同意，合同金额可根据__________进行调整。调整方式为：__________。三、施工方的义务3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成本项目施工。3.2施工方应保证本项目施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全。3.3施工方应按照我国相关法律法规和标准规范进行施工，确保工程质量。3.4施工方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任和费用。四、业主的义务4.1业主应按照本合同约定的付款节点和金额支付合同价款。4.2业主应协助施工方办理本项目施工所需的相关手续，包括但不限于：__________、__________、__________等。4.3业主应提供本项目施工所需的场地、设备、材料等，并保证其符合施工要求。4.4业主应承担因业主原因导致的工程质量问题、安全事故的责任和费用。五、合同的履行和验收5.1双方应按照本合同约定的时间节点和质量标准完成各自的工作。5.2施工方应按照我国相关法律法规和标准规范进行施工，确保工程质量。5.3业主应按照本合同约定的付款节点和金额支付合同价款。5.4项目验收合格后，双方应按照本合同约定办理工程结算手续。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总金额的__________%。6.2施工方未按照约定的质量标准完成工程的，业主有权要求施工方返工、维修，并承担相应费用。6.3业主未按照约定支付合同价款的，施工方有权暂停施工，并有权要求业主支付迟延付款的利息，利息率为__________%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工方案5.安全生产措施6.材料合格证7.设备合格证8.相关法律法规和标准规范9.工程结算文件10.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的质量标准完成工程的，属于违约行为。2.施工方未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。3.业主未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。4.业主未按照约定提供施工所需场地、设备、材料等，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或者造成对方损失的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.合同价款：指双方约定的为本项目施工所支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.迟延付款的利息：指业主未按约定时间支付合同价款所产生的利息。6.工程结算：指项目完成后，双方按照约定办理的工程价款支付手续。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：及时停工，由施工方负责返工、维修，并承担相应费用。2.施工过程中出现安全事故：立即报告业主和相关政府部门，按照我国相关法律法规进行处理。3.业主未按约定支付合同价款：施工方有权暂停施工，并有权要求业主支付迟延付款的利息。4.施工方未按约定完成工程：业主有权要求施工方返工、维修，并承担相应费用。5.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起