2025工程合同管理、变更价格与索赔计算方法

2025工程合同管理、变更价格与索赔计算方法第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程期限：第二条合同双方2.1发包方（甲方）：2.2承包方（乙方）：第三条承包范围3.1乙方承包的范围包括但不限于以下内容：施工图纸及设计变更范围内所有工程；施工场地范围内所有的施工；施工过程中所需的所有材料、设备及劳动力；工程完工后的及其他相关服务。第四条合同工期4.1计划开工日期：4.2计划竣工日期：4.3总工期：日历天4.4工期顺延：如遇不可抗力事件、甲方原因或设计变更等原因导致工期延误，乙方有权要求工期顺延，具体顺延时间由双方协商确定。4.5工期延误的处罚：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照元/日的标准向甲方支付违约金。第五条合同价款5.1签约合同价：人民币（大写）元（¥）5.2合同价款的调整：5.2.1因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致合同价款发生变化时，双方应参照（如地方造价管理部门发布的调价文件或其他约定）进行调整。5.2.2价格调整申请应在变更发生后日内提交，经甲方审核确认后方可调整。5.2.3调整后的合同价款应作为后续支付的依据。第六条工程款的支付6.1预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的%，即人民币（大写）元（¥）作为预付款。6.2进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币（大写）元（¥）。6.3结算款：工程竣工验收合格并结算完成后，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币（大写）元（¥）。6.4质量保证金：合同总价的%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性无息退还。第七条变更与索赔7.1工程变更的提出：7.1.1甲方提出设计变更、工程量增减等变更要求时，应提前日以书面形式通知乙方，并提供相关变更依据。7.1.2乙方应于收到变更通知后日内提交变更实施方案及费用预算，经甲方审核同意后实施。7.2变更价格的计算：7.2.1工程变更涉及的新增项目，按照（如地方造价管理部门发布的定额、市场价格或双方约定）计算费用。7.2.2工程变更导致的原有项目减少或取消，相应费用应予以扣除。7.2.3乙方向甲方提交变更费用计算书后，甲方应在日内审核确认，逾期视为认可。7.3索赔申请：7.3.1因甲方原因导致的停工、窝工、材料价格上涨等情况，乙方有权向甲方提出索赔。7.3.2索赔申请应包括详细的索赔理由、计算依据及证明材料，向甲方提交后，甲方应在日内审核确认。7.3.3索赔金额经双方确认后，应在下一阶段工程款支付中予以补偿。第八条工程质量8.1质量标准：本工程按照（如国家或地方相关标准、规范）执行。8.2质量验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并申请竣工验收。甲方应在日内组织验收。8.3质量保修：工程保修期为年，保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内响应并及时修复。第九条安全施工9.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。9.2如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并及时采取措施减少损失。第十条违约责任10.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款，应按‰/日的标准向乙方支付违约金。10.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工期或质量未达到约定标准，应按元/日或合同总价的%向甲方支付违约金。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向（如工程所在地的人民法院）提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。12.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同终止：本合同在工程竣工验收合格、结算完成并保修期满后终止。甲方（盖章）：法定代表