福建高速施工合同范本

福建高速施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：福建省高速公路集团有限公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：福建省福州市鼓楼区五四路162号。

甲方法定代表人/负责人：张三（假设姓名）。

甲方联系方式总机），传真

甲方系依法注册成立并有效存续的国有独资企业，拥有对福建省境内高速公路项目的投资、建设、运营及维护权利。甲方基于高速公路建设、养护及运营需求，拟通过本合同委托乙方提供专项施工服务，以提升高速公路基础设施的安全性与服务能力。甲方在福建省高速公路建设领域具有丰富的项目经验，且具备履行本合同所需的全部资质与资金保障。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》及相关法律法规规定，甲方在福建省高速公路集团有限公司下属项目（以下简称“项目”）范围内，需开展专项施工工作，经双方协商一致，特订立本合同。甲方委托乙方提供专业化施工服务，乙方承诺按照合同约定完成施工任务，双方权利义务以本合同为准。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：福建宏达公路工程有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：福建省泉州市丰泽区东海街道东海大街888号。

乙方法定代表人/负责人：李四（假设姓名）。

乙方联系方式总机），传真

乙方系依法注册成立并有效存续的有限责任公司，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，拥有丰富的高速公路施工经验及专业技术团队。乙方在福建省内已成功完成多项高速公路建设项目，具备履行本合同所需的设备、人员及技术能力。乙方向甲方承诺，将严格按照合同约定及行业规范，完成项目范围内的施工任务，确保工程质量和安全。

鉴于甲方拟开展的高速公路专项施工项目（以下简称“项目”），乙方具备相应的施工资质和技术实力，经双方友好协商，乙方同意承接甲方委托的施工服务，甲方则支付相应服务费用。本合同旨在明确双方合作范围、权利义务及违约责任，确保项目顺利实施。乙方承诺在合同履行过程中遵守国家法律法规及行业标准，接受甲方的监督与管理。

双方基于平等、自愿、公平原则，经充分协商，达成以下合作意向：甲方为项目提供必要条件及资金支持，乙方负责按照合同约定完成施工任务，双方共同推动项目按期完成。本合同签订后，双方均应严格履行，任何一方违约均需承担相应法律后果。

本合同范本的当事人信息及合同简介部分，已明确双方主体资格、资质能力及合作背景，为后续条款的制定奠定基础。甲方作为项目委托方，具有明确的权利义务；乙方作为服务提供方，亦需承担专业责任。双方信息的真实性及合法性已通过工商登记及资质验证确认，确保合同的有效性。后续条款将围绕施工范围、技术标准、价格支付、违约责任等内容展开，形成完整的合同体系。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方就福建省高速公路集团有限公司下属项目（以下简称“项目”）范围内的专项施工服务事宜，双方权利义务及违约责任。具体范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及要求，负责项目范围内的路面、桥梁、隧道等基础设施的施工建设，确保施工质量符合国家及行业相关标准。施工内容涵盖材料采购、设备租赁、人员、现场施工、质量检测及安全管理等全部环节。甲方负责提供施工所需场地、资料及资金保障，并对施工过程进行监督与管理。本合同旨在通过规范化合作，实现项目高效、安全、优质完成，提升高速公路基础设施的服务能力与安全水平。

第二条定义

在本合同中，除非另有约定，下列术语具有以下含义：

“项目”系指甲方委托乙方施工的高速公路专项工程，具体范围以合同附件及施工图纸为准。

“施工图纸”系指甲方提供的用于指导施工的技术文件，包括设计图纸、变更通知等。

“技术规范”系指国家及行业颁布的公路工程施工相关标准及规范，如《公路路基施工技术规范》《公路桥梁施工技术规范》等。

“服务费用”系指乙方按照合同约定完成施工服务后，甲方应支付的报酬。

“验收”系指甲方依据合同约定及国家标准，对乙方完成的施工成果进行检查确认的过程。

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据项目需求，向乙方提供施工图纸、技术规范及变更指令，并监督乙方施工过程是否符合合同要求。

（2）甲方应按照合同约定，按时支付乙方服务费用，并负责协调项目相关审批手续，确保施工顺利进行。

（3）甲方有权对乙方的施工质量、进度及安全进行监督，如发现不符合要求，有权要求乙方整改或暂停施工。

（4）甲方应承担施工期间因场地、资料等提供的费用，并对乙方施工人员进行必要的安全生产培训。

（5）甲方应在合同约定的期限内完成验收工作，并出具验收报告，如无异议则支付尾款。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需场地、资料及资金保障，并有权拒绝不符合规范的指令。

（2）乙方应按照合同约定及施工图纸、技术规范，施工团队完成全部施工任务，确保质量符合国家标准。

（3）乙方应配备专业的施工设备及人员，并负责施工过程中的安全管理和环境保护，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

（4）乙方应按时提交施工进度报告及质量检测报告，并配合甲方进行验收工作，对验收发现的问题及时整改。

（5）乙方应保证施工材料符合国家标准，并承担因材料质量问题导致的全部责任。如需甲方提供协助，乙方应提前书面通知甲方。

（6）乙方应遵守当地法律法规，并承担施工过程中产生的所有税费及保险费用。如因乙方原因导致项目延期，乙方应承担相应违约责任。

（7）乙方应保护甲方提供的资料及设备，并在合同终止后返还给甲方。如发生遗失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

（8）乙方应建立完善的施工管理制度，并接受甲方及相关部门的监督检查。如发现违规行为，应立即整改并承担相应责任。

（9）乙方应配合甲方进行项目结算工作，并提交完整的施工资料及发票，甲方应在收到资料后30日内完成结算。

（10）乙方应保证施工过程中不侵犯任何第三方权益，如因乙方原因导致纠纷，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

第四条价格与支付条件

本合同项下乙方提供的服务费用总额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），该价格为固定价格，包含乙方为完成本合同约定的全部施工服务所需的一切费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费、税费及其他直接费用。

费用支付方式如下：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），作为预付款；

（2）主体工程施工完成并经甲方初步验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币肆佰万元整（¥4,000,000.00）；

（3）项目竣工验收合格并完成结算确认后60日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00），作为尾款；

（4）支付前，乙方应向甲方提供等额发票，甲方收到发票并核对无误后按约定时间支付。

任何逾期支付，甲方应按日向乙方支付逾期付款部分千分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止，预计总工期为180日历天，具体起止日期以合同附件为准。乙方应于合同签订后15日内完成施工准备，并正式开始施工。

关键时间节点如下：

（1）开工日期：合同签订后30日内；

（2）主体工程完工日期：合同签订后150日内；

（3）初步验收日期：主体工程完工后30日内；

（4）竣工验收日期：初步验收合格后60日内；

如遇法定节假日或不可抗力导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。任何一方不得单方面变更工期，如确需变更，应提前30日书面协商。

乙方应于每月10日前向甲方提交当月进度报告，并配合甲方及监理单位进行现场检查。甲方应按合同约定及时提供施工所需条件，如甲方原因导致工期延误，乙方工期相应顺延，甲方应承担由此造成的实际损失。

第六条违约责任

1.乙方违约责任

（1）质量违约：乙方施工成果出现不符合国家或行业标准的质量问题，甲方有权要求乙方无偿整改。整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方检测，费用由乙方承担。如质量问题导致项目功能受损或安全隐患，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于修复费用、损失赔偿及甲方因此遭受的第三方索赔。乙方逾期未整改的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计不超过合同总价款的10%，逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（2）工期违约：乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，但累计不超过合同总价款的15%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付款项并支付合同总价款30%的违约金。因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担由此造成的窝工费、设备闲置费及其他直接损失。

（3）安全违约：施工期间发生安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失及行政处罚。如事故系因甲方原因导致，乙方仍应采取合理措施避免扩大损失，并有权向甲方索赔。因乙方安全措施不足导致事故的，乙方应承担全部违约责任，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（4）付款违约：甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。逾期超过60日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。甲方逾期付款不影响乙方后续索赔权利。

2.甲方违约责任

（1）场地提供违约：甲方未按时提供施工场地或提供场地不符合施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此造成的工期延误责任，每逾期一日向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。如甲方原因导致工期延误超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

（2）资料提供违约：甲方未按时提供施工所需图纸、规范等资料，导致乙方施工受阻，甲方应承担由此造成的损失，并每逾期一日向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。

（3）验收违约：甲方无正当理由拒绝或拖延验收，每逾期一日向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。因甲方验收拖延导致尾款支付延迟，甲方应承担相应违约责任。

3.违约金与赔偿：本合同约定的违约金不足以弥补实际损失的，违约方应赔偿对方全部实际损失，包括直接损失与间接损失。任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿对方因此遭受的所有损失。

4.不可抗力免责：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明文件。不可抗力消除后，双方应继续履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方根据实际情况合理分担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）以及疫情等类似事件。不可抗力事件应导致或合理预期将导致合同部分或全部不能履行。

2.通知与证明：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在合理期限内书面通知对方，说明事件情况及可能对合同履行的影响。通知后，双方应在合理期限内协商确定不可抗力事件的影响及后续处理方案。不可抗力事件的持续状态应每30日更新一次通知。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除违约责任。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复合同履行，已履行的部分不再调整。

4.合同解除：如不可抗力事件持续超过60日，且双方经协商未能达成继续履行协议，或不可抗力事件导致合同目的无法实现，受影响方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应互相返还已接受的财产，已产生的费用按实际情况合理分担，但不可抗力造成的损失不得相互追偿。

5.不可预见性：双方在签订合同时已尽到合理的注意义务，对不可抗力事件的发生及其影响不应承担责任。任何一方不得利用不可抗力事件作为借口，故意拖延履行或逃避责任。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、诚信的原则，在合理期限内达成一致意见。协商期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

2.调解：如协商不成，双方可共同选择第三方进行调解。调解协议达成后，应签订书面调解书，经双方签字盖章后具有约束力。调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁：本合同争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为福建省福州市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，双方各承担一半。

4.诉讼：如双方未选择仲裁，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。合同履行地法院为福建省福州市鼓楼区人民法院。诉讼过程中，应遵守中国法律及相关司法解释。判决生效后，双方应自觉履行，如一方拒不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

5.专属管辖：双方特别约定，本合同争议解决适用中华人民共和国法律，且仲裁或诉讼应仅以本合同为依据，不得涉及合同外事项。任何一方不得就同一争议事项重复提起仲裁或诉讼，但法律另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后3日视为送达）、传真（以发送成功回执为准）或电子邮件（以发送成功回执为准）均视为有效送达。如一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。口头约定或单方作出的变更无效。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部或部分工程转包给第三方，但可经甲方书面同意后将非核心、专业性强的劳务或材料供应工作分包给具有相应资质的第三方。分包方需符合甲方及行业相关资质要求，并承担相应责任。乙方对分包方的行为承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后3年内。

5.不可分割性：本合同各条款为相互独立且不可分割的整体。若任