2024年招投标索赔练习题及答案

一、填空题（共5题，5分）

1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔详细为（）

正确答案：单项索赔

你的回答：单项索赔

本题得分：1、/

（1分）

2、《建筑工程施工协议示范文本》要求，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料

后应在（）内予以回复。

正确答案：28天

你的回答:28天

本题得分：1\/

（1分）

3、施工过程中最高的行为准则是（）。

正确答案：协议

你的回答：协议

本题得分：1\/

（1分）

4、因为第三方原因导致的损失，承包商应向（）进行索赔。

正确答案：业主

你的回答：业主

本题得分：1、/

（1分）

5、工程索赔依据不一样的标准能够进行不一样的分类，依据索赔事件的性质分为（）。

正确答案：工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中断的索赔

你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中断的索赔

本题得分：0

（1分）

二、单项选择题（共27题，27分）

1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。

CA、特定情况下，被迫采取的一个方式

rB、一般采取的一个方式

rC、处理起来较轻易的一个方式

rD、轻易取得索赔成功的一个方式

正确答案：A

你的回答：A

本题得分：1\/

（1分）

2、发包方向承包方索赔的事件（）

CA、物价暴涨

rB、发觉地下障碍和文物费用增加

rc、工程质量等级不符合协议约定

「D、工程师指令错误导致费用增加

止确答案：C

你的回答：C

本题得分：IJ

（1分）

3、施工中的费用索赔出现的原因是（）

rA、只限定事件引起的赔偿

rB、只限定当事人违约而提出的赔偿

rc、非自身的原因，且实际导致了损失，应由对方负担责任的赔偿或赔偿

rD、不包括因第三者过错导致的损失的赔偿或赔偿

正确答案：C

你的回答：C

本题得分：1

（1分）

4、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）

CA、建设单位未及时供应施工图纸

rB、施工单位施工机械损坏

rc、业主原因要求智停所有项目施工

rD、因设计变更而导致工程内容增加

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：1\/

（1分）

5、下列有关施工索赔的说法中错误的是（）o

CA、索赔是一个合法的合法权利要求，不是无理争利

「B、索赔是单向的

rc、索赔的依据是签订的协议和有关法律、法规和规章

D、在工程施工中，索赔的目标是赔偿索赔方在工期和经济上的损失

处理

cA、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

rB、(2)(3)(1)(4)(5)(6)(7)

CC、(2)(1)(3)(4)(5)(6)(7)

CD、(2)(3)(1)(4)(5)(7)(6)

正确答案：A

你的回答:A

本题得分：1y

（I分）

9、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔详细为（）

rA、单项索赔

rB、总索赔

rc、明示索赔

rD、默示索赔

正确答案：A

你的回答:A

本题得分：1

（1分）

10、承包人发出索赔意向通知后，（）有权不立即处理该项索赔。

rA、业主

CB、承包人

C、法人

rD、工程师

正确答案：D

你的回答：D

本题得分：1

（1分）

11、《建筑工程施工协议示范文本》要求，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料

后应在（）内予以回复。

rA、28天

B、29天

CC、.30天

D、15天

正确答案：A

你的回答：A

本题得分：1

（1分）

12、施工过程中最高的行为准则是（）

rA、协议

rB、法律

rc、建筑法

rD、事实

正确答案：A

你的回答：A

本题得分：1

（1分）

13、因为第三方原因导致的损失，承包商应向（）进行索赔。

rA、第三方

rB、业主

rc、工程师

rD、.代理人

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：IJ

（1分）

14、下列选项中说法正确的是（）

CA、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工完工后发生较多

CB、承包商能够向业主提出索赔，业主也能够向承包商提出索赔

rc、总索赔比单项索赔要更易处理和处理

rD、工程师对索赔的辩驳，应当把承包人当作对立面，但应公正

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：1\f

（1分）

15、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（）

CA、工程量表中的单价是综合单价

CB、停工损失中，以日工费计算

「C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等酬劳。一般采取人工单价乘以折算系

数计算

D、正确辨别停工损失与因监理工程师暂时变化工作内容或作业措施的功率减少损失

的区分

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：1\f

（1分）

16、处理工程建设索赔最理想的措施是（）

A、提交仲裁处理

B、工程师分析、处理

C、通过协商处理

D、第三方介入处理

正确答案：C

你的回答：C

本题得分：1\/

（1分）

17、某漫灌沟槽开挖分项工程采取单价协议承包，价格为18000元/km,计日工每工日工

资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，因为建设方原因，导致施工方8人窝工5

天,施工方原因导致5人窝工10天。由此，施工方提出的人工费索赔应是（）。

A、1200

B、1500

rC、1950

D、27(X)

正确答案：A

你的回答：A

本题得分：I\/

（1分）

18、在施工中发生重大索赔事件，为确保索赔证据具备法律效力，需由（）签字认可方

可生效。

rA、建设单位

rB、施工单位

rc、公证处

rD、工程师

正确答案：D

你的回答：D

本题得分：1、/

（1分）

19、工程师指令承包商加速施工，进行某些工作或变换某些材料时所导致的工程索赔，

其原因可归结为（）。

rA、当事人违约

rB、工程师指令

rc、不可抗力

cD、.协议缺陷

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：1\/

（1分）

2（）、（）不属于工程索赔证据

CA、来往信件

rB、各种会议纪要

rc、工程照片

rD、工程师现场口头指令

正确答案：D

你的回答：D

本题得分：1\f

（1分）

21、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（）

rA、.因协议文献引起的索赔

rB、有关工程施工的索赔

rc、有关价款方面的索赔

CD、.特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔

正确答案：A

你的回答:A

本题得分：IJ

（1分）

22、（）不是施工索赔的理由。

rA、发包人延误支付期限导致承包人的损失

rB、非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用

rc、非承包人的原因导致工程暂时停工

rD、承包人工程管理不当导致费用增加

正确答案：D

你的回答：D

本题得分：

（1分）

23、承包商应在索赔事件发生后（）天内向工程师递交索赔意向通知。

rA、10

rB、20

rC、42

rD、28

正确答案：D

你的回答:D

本题得分：1

（1分）

24、要求发包人“赔偿费用损失、调整协议价格”属于（）

CA、工期索赔

CB、费用索赔

rc、变更索赔

rD、其他索赔

正确答案：B

你的回答：B

本题得分：1、/

（1分）

25、承包人要求发包人“延长工期，推迟完工口期”属于（）

rA、工期索赔

rB、费用索赔

rc、工程变更索赔

D、工程终止索赔

正确答案：c

你的回答：c

本题得分：1

（1分）

26、索赔事件重要体现为（）

rA、工期延长

rB、工程效率的减少

rc、工程的工期延长和资料的不全

rD、工期的延长和费用的增加

正确答案：D

你的回答:D

本题得分：1

（1分）

27、在FIDIC协议条件中，有关索赔内容的论述正确的是（）。

rA、可索赔工期时，一定可索赔费用

rB、可索赔费用时，一定可索赔工期

rc、可索赔利润时，一定可索赔费用

D、可索赔工期时，一定可索赔利润

正确答案：C

你的回答：C

本题得分：1

（1分）

三、多项选择题（共16题，16分）

1、施工索赔发生的原因大体有（）

厂A建筑过程的难度和复杂性增大

厂B协议文献前后矛盾和用词不严谨

厂C建筑业经济效益的影响

厂D项目及管理模式的变化

厂E因为管理人员管理不当导致的损失

正确答案：ABCE

你的回答：ABCE

本题得分：1\/

（1分）

2、施工索赔分类的措施诸多，从不一样的角度，有不一样的分类措施。下列有关其分类

措施正确的是（）

厂A按索赔目标，索赔可分为工期索赔和经济索赔

厂B按索赔处理方式和处理时间不一样，可分为单项索赔和一揽子索赔

厂C按索赔发生的原因，延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

厂D按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔和道义索赔

厂E按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔

正确答案：ABCD

你的回答：ABCD

本题得分：

（1分）

3、工程索赔依据不一样的标准能够进行不一样的分类，依据索赔事件的性质分为（）o

厂A工期延误索赔

rB工期变更索赔

厂C协议中默示的索嬷

厂D工期加速索赔

厂E协议被迫中断的索赔

正确答案：ABDE

你的回答:ABDE

本题得分V

（I分）

4、下列有关索赔处理标准说法正确的是（）。

厂A协议条件是处理纠纷的直接依据

厂B要建立严密的工程日志和业务纪录

厂C中期付款期间发生索赔最佳留待最后综合处理

厂D对于索赔的控制一般只能在索赔事件发生后进行

厂E及时处理单项工程索赔对业主和承包商都有利

正确答案：ABE

你的回答：ABE

本题得分：1\f

（1分）

5、工程索赔的依据有（）

A工程检查报告

FB工程进度计划

厂C施工协议文本及附件

厂D施工许可证

厂E招标文献

正确答案：ABCE

你的回答:ABCE

本题得分V

（1分）

6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（）。

厂A利润

厂B人工窝工费

厂C机械设备窝工费

厂D增加的现场管理费

厂E贷款利息

正确答案：BCD

你的回答：BCD

本题得分：I\/

（1分）

7、索赔意向通知，一股包括如下内容（）

厂A事件发生的时间和情况的简单描述

rB协议依据的条款利理由

C有关后续资料的提供，包括及时统计和提供事件发展的动态

厂D对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

rE索赔的金额

正确答案：ABCD

你的回答：ABCD

本题得分：1\/

（1分）

8、证据资料准备包括（）

厂A施工日志

厂B来往信件

rC气象资料

FD会议纪要

厂E协议

正确答案：ABCDE

你的回答：ABCDE

本题得分：I、/

（I分）

9、索赔报告必须进行重复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调如下几点（）

厂A责任分析应清楚、准确

厂B索赔值的计算依据要正确，计算成果要准确

C用词要委婉和恰当

D用词要恰当

1E用词要直接

正确答案：ABC

你的回答：ABC

本题得分：1、/

（1分）

1（）、索赔的技巧包括（）

厂A及时发觉索赔机会

厂B商签好协议协议

厂C对口头变更指令要得到确认

rD及时发出“索赔通知书”

厂E力求一揽子索赔，防止单项索赔

正确答案：ABCD

你的回答：ABCD

本题得分：1\/

（1分）

11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）

厂A与协议相比较已经导致了实际的额外费用增加或工期损失

厂B导致了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过错

厂C按协议要求不应由承包商负担的风险

D承包商在事件发生后的要求时间提出了书面索赔意向通知

rE承包商提供的证据足以支持自己的主张

正确答案：ABCD

你的回答：ABCD

本题得分：

（1分）

12、索赔证据的基本要求是（）

厂A索赔证据必须具备真实性

厂B索赔证据必须具备全面性

厂C索赔证据必须具备特定条件

「D索赔证据必须具备及时性

厂E索赔证据必须具备直观性

厂F索赔证据必须具冬逻辑性

正确答案：ABCD

你的回答：ABCD

本题得分：1\f

（1分）

13、一般以为在具备如下条件时采取总费使用方法是合理的（）

厂A已开支的实际总费用通过审核，以为是比较合理的

厂B承包商的原始报价是比较合理的

厂C费用的增加是由对方原因导致的

厂D费用的增加有承包商管理不善的责任

厂E因为该项索赔事件的性质以及现场统计的不一样，难于采取更精准的计算措施

正确答案：ABCE

你的回答：ABCE

本题得分：1

（1分）

14、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括（）

厂A人工费索赔

rB材料费索赔

rC施工机械费索赔

FD现场管理费索赔计算

厂E机械闲置费索赔

正确答案：ABCD

你的回答:ABCD

本题得分V

（I分）

15、一般索赔事件中，因为甲方原因导致工程延误，见对此进行费用索赔时应计算（）

厂A窝工人工费

厂B机械费

厂C管理费

厂D利润

厂E税金

正确答案：ABC

你的回答:ABC

本题得分V

（1分）

16、索赔成立的条件有（）

A与协议相对照，事件已导致了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失

厂B导致费用增加或工期损失的原因，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任

厂C承包人按协议要求的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

「DABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立

「EABC三个条件同时具备，则索赔条件成立

正确答案：ABCE

你的回答：ABCE

本题得分：1J

（1分）

四、问答题（共12题，60分）

1、为何说：“为了签订一个有力的协议而做出的各种努力是最有力的索赔管理”？

正确答案：略。

你的回答：切实加强协议管理，全面履行协议条款，健全基础工作，妥善保管签收文献，

提升企业管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件

本题得分（主观题）：

（5分）

2、有人将索赔的成功归结为4个要素：协议、证据、逻辑、关系。试阐明其理由。

正确答案：略。

你的【可答：因为协议是索赔的依据，承包商只有通过完善的协议管理，才能发觉索赔机会

和提升索赔成功率，而整个索赔处理过程又是执行协议的过程，因此协议对索赔至关重要：

充足的证据是提出索赔的必要条件，它组成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据

不足，索赔是不能成立的。项目管理人员尤其是资料员、预算人员必须仔细填写各种报表、

施工口志、台账、会议纪要、收听天气预报、搜集报纸有关内容、文献、图片等；还要注

意整顿积累与索赔有关的各种资料、数据。在处理索赔事件的各个步骤中，对索赔事件的

责任划分，是正确处理索赔的前提，也是其重点和难点。因此逻辑、关系性必须要很严密。

本题得分（主观题）：

（5分）

3、.既然”索赔是以利益为标准”，那么项目经理应采取各种伎俩搞索赔，索赔的越多越好。

你以为对吗？为何？

正确答案：略。

你的回答：索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的原因综合考虑，索赔中确定索赔目

标，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列过程，通过合理的分析最

后来确定索赔数额。

本题得分（主观题）：

（5分）

4、索赔证据有哪些基本要求？

正确答案：略。

你的回答：1.从开始施工时就要有1=1标地搜集证据资料；2.系统的拍摄施工现场，妥善保管

开支收据。3.故意识的为索赔文献积累必要的证据资料

本题得分（主观题）：

（5分）

5、索赔争执的处理一般有几个措施？各有什么合用条件和优缺陷？

正确答案：略。

你的回答：协商处理，途径较简单，双方都以便。2.仲裁，成果也许不是很公平。3诉讼，

比较麻烦

本题得分（主观题）：

（5分）

6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？

正确答案：略。

你的回答：1.业主未按协议要求的时间和数量交付设计图和资料，未按时交付合格的施工

现场及行驶道路、接通水电等，导致工程拖延和费用增加。2.工程实际地质条件与协议描

述不一致。3.业主或工程师不按原协议要求的施工次序，打扰了工程施工计划。4.设计变更、

设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提升错误的数据等导致工程更改、返工、停工

或窝工。5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不一样。6.业主指令提升设计、施工、

材料的质量标准。7.业主或工程师指令增加额外工程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力原

因。10.业主未及时支付工程款11.协议缺陷12.物价上涨13.国家政策法令修改14.货币贬值

本题得分（主观题）：

（5分）

7、承包商索赔管理的任务是什么？

正确答案：略。

你的回答：1.预测、寻找和发觉索赔机会。2.搜集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。

3.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判。

本题得分（主观题）：

（5分）

8、索赔成功的条件是什么？

正确答案：略。

你的回答：I.索赔必须符合所签订的建设工程协议的有关条款和有关法律法规。2.索赔所反

应的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。3.索赔要有详细的事实依据。4.索赔

证据必须具备真实性，全面性。5.索赔要在协议要求的时间内提出。简而言之。依据可靠、

证据充足、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。

本题得分（主观题）：

（5分）

9、作为索赔的协议文献是什么？

正确答案:略。

你的回答：双方签订的各种工程协议文献，承包商只有通过完善的协议，才能发觉索赔机

会和提升索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行协议的过程。

本题得分（主观题）：

（5分）

1（）、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？

正确答案：略。

你的回答：1.法律。如《协议法》、《建筑法》、《找投标法》等。2.行政管理。如《建筑工程

质量管理条例》等。3.司法解释。如最高人民法院《有关审理建设工程施工协议纠纷案件

适使用方法律问题的解释》等。4.部门规章。如《建筑工程价款结算措施》等。5•地措施规。

如《***省（市）建筑市场管理措施》等。6.双方签订的协议。7.工程建设通例

本题得分（主观题）：

（5分）

11、业主或工程师怎样进行索赔的辩驳？

正确答案:略。

你的回答：一、审查论证索赔证据是否合理1、索赔理由是否与协议条款、有关法规文献

相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具备说服力，索赔依据是否充足合理。2、索赔事

项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。

同时，索赔事项发生时承包商是否采取有效措施，制止事态扩大，以防导致更大损失。3、

承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。二、审查论证费用索赔要

求、计价措施是否合理1、索赔费用计算内容一般包括：人工费、材料费、机械使用费、

保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其

索赔报告申请，剔出不合理费项，确定合理费项。2、确定索赔合理的计价方式。索赔计

价措施一般有：实际费使用方法、总费使用方法、修正费使用方法。我们必须采取合理的

计价方式才能防止计价重复，如工程量表中的单价是综合单价，已包括许多费项，若计价

方式不合理很轻易使某些费项重及。3、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，

般应采取人工单价乘以折算系数计算，停工机械赔偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但

不包括运转操作费用。4、正确辨别停工损失费和作业措施降效费。我们懂得凡是改做其

他工作都不能计停工损失费，但能够计适当的赔偿降效损失。然而因为承包商引起工期滞

后而加速赶工期的也不应计增效费用。三、审查论证工期顺延要求是否合理1、划清工期

拖延的责任，分清是承包商、还是发包商、或是第三方责任，是否予以工期赔偿和费用赔

偿。2、确定工期赔偿是否在施工网络中的核心线路上的施工内容。否则，对非核心线路

上工期影响应考虑自由时差情况，然后再考虑对应工期调整情况。3、承包商是否有明示

和暗示放弃施工工期索赔的要求。同时工程师要尽也许参加全施，过程，预料索赔有也许

发生的情况，及时要求承包商采取有效预防措施，减少无须要的损失，并且工程师应尽也

许防止返工，减免材料浪费，施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成

本I:升而导致的利润损失。总之索赔辩驳应做到公正合理，正确反应工程造价，愈加好地

维护双方利益，维护国家和人民的利益。

本题得分（主观题）：

（5分）

12、承包商的索赔方略有哪些？

正确答案：略。

你的回答：索赔方略师承包商工程经营方略和索赔想到的重要步骤，包括承包商的基本方

针和索赔目标的制定、分析熨现FI标的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔

处理技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握如下几个方面：1.确定索赔目标。2.对■业

主:进行分析3.承包商自身经营战略分析。4.承包商的重要对外关系分析。5.对业主:索赔的估

量。6.承包商的索赔值估量。7.协议双方索赔要求对比分析。8.也许谈判过程

本题得分（主观题）：

（5分）

五、案例分析（共6题，90分）

1、背景：某工程项目施工采取了包工包料的固定价格协议。工程招标文献参考资料中提

供的用砂地点距工地4公里。不过开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只好从另

一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个核心工作而上有发生了几个原因导致的哲时

停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24

日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下

了该季节罕见的特大暴雨，导致了6月11日至6月14日的该地区的供电所有中断。问

题：①因为供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商通过仔细仔细计算后，在业

主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提升5元人民币的

索赔要求。你同意该索赔要求吗？为何？②因为几个情况的暂时停工，承包商在6月15

日向业主的造价工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率己经造

价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔额572万元。作为一名

造价师你同意该索赔款额多少万元？③索赔成立的条件是什么？④若承包商对因业主

原因导致窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工E计

价是否合理？如不合理应怎样计算？⑤你以为应当在业主给承包商工程进度款的支付

中扣除完工拖期违约损失赔偿金吗？

正确答案：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被同意，原因是：（I）承包

商应对自己就招标文献的解释负责并考虑有关风险；（2）承包商应对自己报价的正确性

与完备性负货；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。问

题2：答：能够同意的费用索赔为32万元人民币。原因是：（1）5月20日至5月26

日出现的设备障碍，属于承包商应负担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。（2）5

月27日至6月9日是因为业主迟交图纸引起的，为业主应负担的风险，能够索赔。但不应

考虑承包商的利润要求，索赔额为：14天2万/天=28万元（3）6月10日至6月12日

的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月13日至6月14

日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应负担的风险，但不应考

虑承包商的利涧要求，索赔额为2天2万/天=4万元问题3：承包商的索赔要求成立必

须同时具备如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）

导致费用增加或工期随时的原因不是因为承包商的过错：（3）按协议要求导致的费用增

加或工期损失不是应由承包商负担的风险；（4）承包商在事件发生后的要求时间内提出

了索赔的书面意向通知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办

费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作

时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并

且只按成本费用计算，不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度拖延不等

于完工工期的延误。原因是：假如不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会导致

工期延误，支付中要扣除拖期违约金；假如能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，

不会导致工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。

你的回答：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被同意，原因是：（1）承包商

应对自己就招标文献的解释负责并考虑有关风险；（2）承包商应对自己报价的正确性与完

备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。问题2：

答：能够同意的费用索赔为32万元人民币。原因是：（1）5月20口至5月26口出现的设

备障碍，属于承包商应负担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。（2）5月27日至6

月9日是因为业主迟交图纸引起的，为业主应负担的风险，能够索赔。但不应考虑承包商

的利润要求，索赔额为：14天2万/天28万元（3）6月10日至6月12日的特大暴雨属

于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月13日至6月14日的停电属于

有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应负担的风险，但不应考虑承包商的利

润要求，索赔额为2天2万/天4万元问题3：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下

四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增加

或工期随时的原因不是因为承包商的过错；（3）按协议要求导致的费用增加或工期损失不

是应由承包商负担的风险：（4）承包商在事件发生后的要求时间内提出了索赔的书面意向

通知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不

包括运转费部分：人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费

用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算,

不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于完工工期.

本题得分（主观题）：

（15分）

2、某高速公路项目，承包商为「防止此后也许支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完

工时间延长6个星期，承包商的理由如下：（1）尤其严重的降雨；（2）现场劳务不

足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法遇见的

恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程款

不到位。问题：1.监理工程师以为以上哪些原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，

可同意延长工期。2.哪些是业主的责任，监理工程师该怎样处理？

正确答案：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，

可同意延长工期。问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题

的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权

提供延误时间顺延工期；对6要求业主按协议要求按时拨付工程款。

你的回答：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，

能够同意延长T期八问题2：I•述原因中3、5、6属于、IV主的责任.监理T程师对这些问

题的处理，对3能够要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使

用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按协议要求按时拨付工程款

本题得分（主观题）：

（15分）

3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时，业主为了

约束承包商能确保工程质鼠，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工协

议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了详细约定。施工协

议履行时，在基础工程施工中遇到地卜.有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施

工中因为施工机械出现故障，使进度计划中核心线路上的部分工作停工15天。两次停工

承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工统计。问题：1.招标时对承包商的

资质审查的内容有哪些？2.定金与预付款有何区分？3.监理工程师判定承包商索赔

成立的条件是什么？4.监理工程师对两次索赔申请应怎样处理？

正确答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设

备和技术能力、财务情况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区分：①目标不一

样，定金的目标是为了证明协议的成立和确保协议的履行；而预付款是为了处理承包商在

工程准备和材料准备的资金问题。②性质不一样，定金是担保形式，是法律行为：而预付

款是一个通例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不一样，定金视协议履行情况

有不一样的法律后果；预付款在工程进度款中按百分比扣还。3.监理工程师判定承包商索

赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错导致：③损

害也不是承包商应负担的风险导致；④承包商在要求的索赔时限内提出索赔申请。4.对第

一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的

责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请.②监理工程师依照监

理统计核算延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：①判定索赔不成

立，因为施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在

索赔申请后1（）天内作出回复，表示索赔不成立。

你的回答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和

技术能力、财务情况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区分：①.目标不一样，

定金的目标是为了证明协议的成立和确保协议的履行；而预付款是为了处理承包商在工程

准备和材料准备的资金问题。②.性质不一样：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是

一个通例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不一样：定金视协议履行情况有不

一样的法律后果；预付款在工程进度款中按百分比扣还。3.监理工程师判定承包商索赔成

立的条件：①承包商受到了实际损失或损害：②损失不是因承包商的过错导致；③损害也

不是承包商的风险导致；④承包商在要求的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：

①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期

索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师依照监理统计核算

延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二.次索赔：①判定索赔不成立，因为施

工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后

10天内作出回复，表示索赔不成立。

本题得分（主观题）：

（15分）

4、某承包商于某年3月6日与某业主签订了一项施工协•议，协议要求：①业主应于3月

14日提交施工场地：②开工日期为3月16日，完工日期为4月12日，协议日历工期为

38天；③工期每提前一天奖励3000元，每延误一天罚款5000元。承包商按时提交了施

工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的同意。在施工过程中发生如

下事项：①因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月17日

才提供所有场地，从而影响了A、B两项工作的正常作业，使该项工作的连续时间均延

长了2天，并使得这两项工作分别窝工6个和8个工E,工作C没有受到影响。②承包

商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月27日进场，但因为运输问题推迟到3

月30日才进场，导致工作D连续时间增加了1天，同时多用工7个工日。③E工作施工

过程中，因设计变更，导致其施工时间增加了2天，多用工14个工日，另增加其他费用

15000元。问题：1.在上述事项中，承包商能够就那些向业主提出索赔的要求？简述其

理由。2.该工程实际工期为多少天？可得到的工期赔偿为多少天？3.假设双方要求人工

费标准为30元/天，双方协商的窝工人工费赔偿标准为18元/天，管理费利润等不予赔噗，

则承包商可得到的经济赔偿是多少？附件

正确答案：问题1：事项①能够提出工期赔偿和费用赔偿的要求，因为按协议要求提供施

工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处在核心路

线上。事项②不能够提出索赔要求，因为租赁设备延迟进场属于承包商自身负担的责任。

事项③索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但因为受影响的工作E不在核心路线上，

且工期增加时间（2天）没有超出该项工作的总时差（10天），故承包商之能够提出费用赔

偿的要求。问题2：该网络进度计划元计算工期为38天，核心路线为：A-F-H-I或

1-2-3-4-6-7-8.假如只考虑应由业主负担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期

中，则此时计算工期为40天，核心路线仍为:A-F-H-L40-38=2（天）。因此,承包商可

得到的工期赔偿为2天。问题3：承包商可得到的费用赔偿为：（6+8）

x18+14x30+15000=15672（元）。

你的回答：问题I：事项①能够提出工期赔偿和费用赔偿的要求，因为按协议要求提供施

工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处在核心路

线上。事项②不能够提出索赔要求。因为租赁设备延迟进场属于承包商自身负担的责任。

事项③索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但因为受影响的工作E不在核心路线上，

且工期增加时间（2天）没有超出该项工作的总时差（10天），故承包商能够提出费用赔偿

的要求。问题2：该网络正度计划原计算工期为38天,核心路线为:A-F-H-I或1-2-3-4-6-7-8.

假如只考虑应由业主负担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算

工期为40天，核心路线仍为：A-F-H-L40-38=2（天）。因此，承包商可得到的工期赔偿为2

天。问题3：承包商可得到的费用赔偿为：（6+8）*18+14*30+15000=15672（元）

本题得分（主观题）：

（15分）

5、案例5：某商住办综合楼工程协议价款1500万元，工程价款按季度动态结算。协议原

始报价时间为3月，开工日期为4月1日，预计年末完工，各季度人工、材料价格支出

等资料如表1所示，其中占协议总价的百分比不可调值部分是15%,人工费是28%,钢

材是18%,水泥是13%,集料是7%,砖是9%,砂是4%,木材是6%。各季度产值如表

2所示。协议中要求的内容如下：（1）开工前业主向承包商支付协议价款20%的工程

预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。（2）业主自第二季度起，每季度从承

包商的工程价款中按3%的百分比扣留保存金，保修期满后，保修金和保修金利息扣除一

支付费用后的剩余部分退还承包商。另外，未调值前工程实际情况统计如下。A.第2季

度业主提供部分材料，总计32万元。B.4月份因为工程师在指定期间内未提供所需的工

程图纸导致工程拖延，使承包商承受费用损失2万元，工期拖延2天，另外在基础开挖

过程中因工程遭遇^风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误1周。C.5月份业

主为减少因为飕风袭击导致的工期延误期，令工程师公布加速施工命令，双方协商加速

施工款在本季度结算，提前•天完工，奖励元，成果承包商加速施工使工程按原定计划

完成了第2季度的任务。D.8月份因为施工中采取的水泥强度未达成等级要求，工程师

要求重新返_L,使承包商费用增加6万元，_L期延误3天期E.11月份，程师对合格工程

要求拆除予以检查，导致承包商延误工期2天，损失1万元。表I各季度人工、材料费

用支出情况项目人工费材料费不可调值费钢材水泥集料砖砂木材第1季度

100100102951009594第2季度10510210498102106101第3季度10610210599

103104104第4季度106103106101103106101表2各季度产值季度第2季度第

3季度第4季度产值（万元）430580490问题：1.施工单位对施工中发生的上述事

件可索赔工期几天？总费用多少？2.若个索赔时目前各季度及时得到处理，请协助工程

师进行第2、第3、第4季度的工程价款结算。附件

正确答案：问题1：（1）对于4月份因为工程师在指定期间内未能提供所需工程图纸导致

的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔供气2天，费用2万元。另外，基础开挖过程中

遭遇飙风袭击为不可抗力原因，属于业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索

赔工期7天。（2）8月份因为施工单位水泥强度未能达成等级要求，属于施工单位的责

任，不能向业主索赔。费用损失施工单位能够要求索赔，计工期2天，费用I万元。问题

2：工程预付款：1500x20%=300（万元）每季度应支付的工程结算价款为：第2季度：

[430x

（0.15+105/100x28%+102/100x18%+104/102x13%+98/95x7%+l02/100x9%+106/95x4%+10

1/94x6%）+2]x（l-3%）-32+0.2x9=402.71（万元）第3季度：[58（）x

（0.15+106/100x28%+102/1OOx18%+105/102x13%+99/95x7%+103/100x9%+104/94x6%）1

x（l-3%）-300/2=435.13（万元）第4季度：[49（）x

（0.15+106/100x28%+103/1OOx18%+105/102x13%+101；95x7%+103/100x9%+106/95x4%+1

01/94x6%）+1]x（l-3%）-300/2=346.35（万元）

你的回答：问题1：（1）对于4月份因为工程师在指定期间内未能提供所需工程图纸导致

的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔工期2天，费用2万元。另外，基础开挖过程中

遭遇飙风袭击为不可抗力原因，属「业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索

赔工期7天。（2）8月份因为施工单位水泥强度未能达戌等级要求，属于施工单位的责任，

不能向业主索赔。费用损失施工单位能够要求索赔，计工期2天，费用1万。问题2：工

期预付款：1500*20%=300（力兀）每季度应支付的工程结算价款为：第二季度：【430

（0.15+105/100*28%+102/100*18%+104/102*13%+98/95*7%+102/100*9%+106/95*4%+101

/94*6%）+2]*（1-3%）-32+0.2*9=402.71（万元）第三季度：【580*

（0.15+106/100*28%+102/100*18%+105/102*13%+99/95*7%+103/100*9%+104/94*6%+2]*

（1-3%）-300/2=435.13（万元）