通信工程监理合同

通信工程监理合同甲方（建设单位）：_________________________统一社会信用代码：_________________________地址：_________________________法定代表人/授权代表人：________联系电话：________乙方（监理单位）：_________________________统一社会信用代码：_________________________地址：_________________________法定代表人/授权代表人：________联系电话：________资质等级：通信工程监理乙级及以上资质证书编号：_________________________鉴于甲方拟实施【XX市2024年5G基站配套通信管道及光缆工程】（以下简称“本工程”），已取得工程立项批准文件（文号：________），现委托乙方为本工程提供监理服务。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《通信工程监理规范》（YD/T5143-2005）《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2018）等法律法规及行业规范，经平等协商，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：【XX市2024年5G基站配套通信管道及光缆工程】1.2工程地点：XX市XX区XX路至XX路、XX镇XX村至XX基站1.3工程规模：-通信管道：敷设硅芯管XX米（4孔/6孔），水泥包封XX米；-光缆敷设：GYTA53型光缆XX芯×XX米，GYTS型光缆XX芯×XX米；-配套基站：XX个（含天馈线安装、设备上架）；1.4工程投资估算：人民币XX万元（大写：________）1.5工程立项批准文号：________二、监理范围与内容2.1监理范围：本工程从施工准备阶段至竣工验收合格、缺陷责任期结束的全过程监理，包括但不限于：-施工前期：施工图纸审核、施工组织设计及专项施工方案（含高空作业、管道开挖专项方案）审核、施工单位资质及人员资质核查；-施工阶段：材料设备进场检验（光纤、光缆、管道材料、基站设备等）、隐蔽工程旁站监理（管道敷设、光缆接续、基站基础浇筑）、工序质量控制（光缆OTDR测试、天馈线驻波比测试）、进度控制、投资控制（工程量审核）、安全文明施工监理（高空作业防护、电力安全、文明施工）；-验收阶段：分项工程验收、分部工程验收、竣工验收预验收及正式验收，出具监理评估报告；-缺陷责任期：每月1次定期巡查、质量问题整改督促、缺陷责任期验收。2.2监理内容：除上述范围外，还包括合同管理（施工单位合同履行监督）、信息管理（监理档案建立）、协调甲方与施工单位、设计单位、设备供应商等各方关系。三、监理服务期限3.1监理服务期：自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日竣工验收合格，缺陷责任期（12个月，自竣工验收合格之日起算）结束止。3.2服务期调整：-甲方原因（设计变更、工期顺延）导致服务期延长超过15天的，乙方可申请增加监理费，具体比例由补充协议约定；-乙方原因（监理人员缺位、未及时验收）导致工期延误的，每延误1天扣减监理费总额的0.1%，累计扣减不超过总额的10%。四、监理依据4.1国家及地方现行法律法规：《民法典》《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等；4.2通信行业规范：《通信工程监理规范》（YD/T5143-2005）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2018）、《移动通信基站工程验收规范》（GB51157-2015）等；4.3本合同及附件；4.4工程立项文件、施工图纸、设计交底纪要、甲方工程指令；4.5施工单位提交并经批准的施工组织设计、专项方案、材料进场计划；4.6材料设备质量标准、技术说明书、出厂合格证及检测报告。五、双方权利义务5.1甲方权利义务（1）权利：①对工程质量、进度、投资有知情权、监督权，要求乙方每周提交监理周报；②发现乙方监理人员不称职，有权书面要求3日内更换；③对工程变更、施工索赔有审批权；④审核乙方监理报告、支付申请。（2）义务：①按约定支付监理费；②合同签订后5日内提供立项文件、施工图纸各2份；③协调各方工作，提供现场临时办公场所（含水电）；④对乙方书面请示3日内答复；⑤不得要求乙方出具虚假监理文件。5.2乙方权利义务（1）权利：①要求不合格材料设备退场；②责令不符合质量要求的工序返工；③违规操作时责令停工整改并报甲方；④甲方逾期支付超30天，可暂停监理（提前3日通知）；⑤要求甲方提供必要工作条件。（2）义务：①组建监理机构：总监理工程师1名（通信工程注册监理工程师）、专业监理工程师2名（通信中级职称）、监理员3名（通信监理员证），人员资质复印件作为附件1；②做好旁站、巡视、平行检验记录，竣工验收后15日内移交甲方2份完整监理档案；③发现质量/安全隐患立即要求整改并报甲方；④参与验收并出具符合规范的《监理评估报告》；⑤缺陷责任期每月巡查1次，督促质量问题10日内整改；⑥不得与施工方/供应商有利益关联，不得收受贿赂；⑦保密甲方商业秘密（保密期3年）。六、监理费用及支付6.1监理费总额：人民币XX元（大写：________），含全部监理费用（不含第三方检测费）。6.2支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内付20%（XX元）；（2）进度款1：管道/光缆敷设完成后15日内付30%（XX元）；（3）进度款2：基站安装调试完成后15日内付45%（XX元）；（4）缺陷责任期款：期满后15日内付5%（XX元）；6.3支付凭证：乙方提交《监理进度报告》《支付申请单》及证明文件，甲方10日内审核支付；6.4逾期支付：按应付未付金额日万分之五付违约金，超30天乙方有权解除合同并索赔；6.5费用调整：甲方原因导致规模增加/工期延长，按补充协议增加监理费。七、违约责任7.1甲方违约：（1）未提供资料/条件导致乙方窝工，承担窝工费，工期顺延；（2）要求虚假监理，乙方有权解除合同并索赔监理费20%；（3）逾期支付超30天，乙方暂停监理，损失由甲方承担。7.2乙方违约：（1）人员资质不符，3日内更换，否则扣10%监理费；（2）履职不到位导致质量事故，承担事故损失5%（不超监理费2倍）；（3）泄露商业秘密，赔偿实际损失（不足10万按10万）；（4）串通施工方，甲方解除合同，扣全部未付监理费并索赔30%。7.3不可抗力：双方互不担责，需24小时内通知并提供证明。八、争议解决协商不成，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。九、合同变更与解除9.1变更：书面补充协议生效；9.2解除：甲方严重违约（逾期支付超30天/违法要求），乙方有权解除并索赔；乙方严重违约（质量事故/串通），甲方有权解除并扣未付监理费。十、其他10.1附件：监理人员资质、工程概况表、监理范围明细表（为本合同组成部分）；10.2生效：双方签字盖章之日起生效，至缺陷责任期满终止；10.3一式肆份，甲乙各执贰份。甲方（盖章）：_________________________法定