施工合同切割协议

施工合同切割协议甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]签订了施工合同（合同编号：[施工合同编号]），现经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就施工合同的部分内容进行切割，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.切割范围本次切割涉及的施工合同内容为[详细说明切割的具体施工项目、工作范围等，例如：原施工合同中约定的[具体楼栋号]的主体结构施工部分，包括基础工程、混凝土工程、钢筋工程等具体分项工程]。2.工作成果要求乙方应按照国家相关施工规范、行业标准以及原施工合同中关于该部分工作的质量要求进行施工，确保工作成果符合验收标准。具体质量标准如下：基础工程：地基承载力必须满足设计要求，基础的尺寸、标高、混凝土强度等级等应符合设计图纸及规范规定。基础的轴线位置偏差不得超过允许偏差范围，基础表面应平整，无明显裂缝、蜂窝麻面等缺陷。混凝土工程：混凝土的配合比应符合设计要求，坍落度应控制在规定范围内。混凝土浇筑应振捣密实，无漏振、蜂窝麻面现象，表面平整度符合规范要求。混凝土强度等级应通过标准养护试块及同条件养护试块检测，满足设计强度等级要求。钢筋工程：钢筋的品种、规格、数量应符合设计图纸要求，钢筋的加工、连接、锚固等应符合规范规定。钢筋的接头位置、数量、质量应满足设计及规范要求，钢筋的表面应清洁，无油污、锈蚀等影响钢筋性能的缺陷。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。有权根据工程实际情况，要求乙方调整施工进度计划，确保工程整体进度不受影响。在乙方施工质量不符合要求或未按约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或承担相应的违约责任。2.义务按照本协议约定及时向乙方支付工程款。协助乙方办理施工过程中涉及的相关手续，提供必要的施工条件，如场地平整、施工用水用电接入等。负责协调与工程相关的其他单位或部门的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在甲方未履行协助义务导致乙方施工受阻时，有权要求甲方承担相应的责任并给予合理的补偿。对甲方提出的不合理要求或违反本协议约定的行为，有权拒绝并要求甲方改正。2.义务按照本协议约定及原施工合同中关于切割部分的要求组织施工，确保工程质量和进度。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担因施工安全问题导致的一切责任。定期向甲方报送施工进度、质量等情况报告，接受甲方的监督检查。在施工过程中，如发现原施工合同或本协议约定不明确或不合理之处，应及时与甲方沟通协商，提出解决方案。三、工程款支付1.计价方式本切割协议范围内的工程款计价方式为[具体计价方式，可以是固定总价、单价包干等，并详细说明计价依据，例如：固定总价方式，总价为人民币[X]元，此总价包含完成切割范围内所有工作所需的人工费用、材料费用、机械费用、管理费、利润、规费、税金等一切费用，除因甲方原因导致的工程变更外，总价不再调整]。2.支付节点及比例预付款：本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。进度款：乙方完成切割范围内基础工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至已完工程价款的[X]%；完成混凝土工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至已完工程价款的[X]%；完成钢筋工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至已完工程价款的[X]%。竣工款：乙方完成切割范围内所有工作并经甲方及相关部门验收合格，提交完整的竣工资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程款总价（扣除已支付款项）的[X]%。质保金：工程款总价的[X]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还质保金给乙方。3.支付方式甲方应通过银行转账的方式将工程款支付至乙方指定的银行账户，乙方指定账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：四、工程变更1.变更提出在施工过程中，如甲方因工程实际需要提出工程变更，应提前[X]天以书面形式通知乙方。变更通知应包括变更的内容、范围、技术要求等详细信息。2.变更确认乙方收到甲方变更通知后，应在[X]天内对变更内容进行确认，并向甲方提交变更预算书。甲方应在收到乙方变更预算书后[X]天内进行审核确认。如双方对变更预算存在争议，可共同委托有资质的工程造价咨询机构进行审核，审核结果双方均应认可。3.变更实施经双方确认的工程变更，乙方应按照变更要求及时组织施工。因工程变更导致乙方增加或减少工作量的，工程款应根据变更预算书进行相应调整。变更增加的工程款支付节点及比例按照本协议第三条关于工程款支付的约定执行；变更减少的工程款在下次支付进度款时相应扣减，但已支付部分不再退还。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金，同时甲方应承担因暂停施工给乙方造成的一切损失。若甲方未履行协助义务，导致乙方施工受阻或延误工期，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工费、机械设备闲置费、工期延误的违约金等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及原施工合同要求进行施工，导致工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成损失时，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定按时完成施工任务，每逾期一天，应按照本协议工程款总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照本协议工程款总价的[X]%向甲方支付违约金，承担因乙方违约给甲方造成的一切损失。若乙方擅自将本协议范围内的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，乙方应按照本协议工程款总价的[X]%向甲方支付违约金，承担因乙方违约给甲方造成的确一切损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]