起重安装机合同范本

起重安装机合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX起重机械租赁有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

###合同简介

本合同由甲方与乙方就起重安装机的租赁及安装服务事宜签订。甲方因承接XX省XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）的需要，需使用起重安装设备进行项目建设。乙方作为专业的起重机械租赁及安装服务提供商，具备相应的资质和经验，能够满足甲方的设备使用及安装需求。基于双方平等自愿的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

在项目建设过程中，甲方负责提供项目现场的相关条件及配合工作，乙方负责提供符合国家标准的起重安装机，并承担设备的操作、安装及拆卸服务。双方根据本合同约定履行各自的权利与义务，确保项目顺利进行。本合同是双方合作的基础，所有后续的设备租赁、安装、维护及费用结算等事宜均依据本合同及相关附件执行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方租赁乙方提供的起重安装机及其附属设备，并由乙方负责设备的安装、拆卸和维修保养，以支持甲方在XX省XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）的建设需求。合同范围包括但不限于：

1.乙方根据甲方要求提供符合国家及行业标准的起重安装机一台，设备型号为XX（具体型号以设备铭牌为准），规格参数详见附件一；

2.乙方负责在项目现场完成设备的安装、调试及拆卸工作，确保设备安装符合国家安全生产规范；

3.在租赁期间，乙方负责设备的日常维护及应急维修，确保设备处于良好运行状态；

4.甲方按约定支付租赁费用及其他相关费用，乙方按时交付设备并完成安装服务。双方权利义务以本合同及附件为准，任何超出范围的事项需另行协商一致。

第二条定义

1.起重安装机：指乙方提供给甲方的用于吊装及安装工程任务的专用机械设备，包括主机体、吊臂、配重、控制系统等全部附属部件；

2.租赁期：指本合同约定的设备使用期限，自设备交付甲方使用之日起至甲方返回设备之日止；

3.安装服务：指乙方负责将起重安装机按照甲方要求在项目现场完成组装、调试及验收的全过程服务；

4.维修保养：指乙方在租赁期内对设备进行的例行检查、润滑、紧固及故障排除等工作；

5.安全生产责任：指设备使用过程中因操作不当或设备本身缺陷导致的安全事故责任划分。

第三条双方权利与义务

####1.甲方的权力与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合标准的起重安装机及安装服务，并有权对设备交付时间、安装质量进行监督和验收；

2.甲方应确保项目现场具备设备安装及使用的必要条件，包括但不限于作业空间、电力供应、道路通行及安全防护措施，并承担现场准备工作的主体责任；

3.甲方应指定专人负责设备的日常操作及安全管理，操作人员须持有有效的特种作业操作证，严格遵守设备使用说明书及安全操作规程；

4.甲方应按合同约定支付租赁费用及其他费用，逾期支付需承担每日千分之五的违约金；

5.租赁期内，甲方不得擅自对设备进行改装、拆卸核心部件或转租给第三方，如需特殊维修或改造，须事先与乙方协商一致；

6.设备使用过程中如遇故障或损坏，甲方应立即通知乙方处理，并配合乙方进行现场检查及维修，因甲方保管不当造成的损失由甲方承担；

7.租赁期满或合同解除后，甲方须将设备按乙方要求清空内部负载、清洁外观并返回至约定地点，逾期未返视为设备报废，按残值折算费用扣除。

####2.乙方的权力与义务

1.乙方有权要求甲方提供设备使用需求清单及项目现场条件说明，并有权拒绝在不符合安全条件的情况下提供服务；

2.乙方应确保提供的起重安装机符合国家《起重机械安全规程》（GB6067）及相关标准，设备履历书、检验报告等证明文件需提供给甲方备案；

3.乙方负责按照合同约定完成设备的安装、调试及拆卸工作，安装完成后需出具验收合格单，并承担因安装不当导致的设备损坏或安全事故的全部责任；

4.租赁期内，乙方应派驻专业技术人员对设备进行每月不少于一次的例行检查，并提供免费的常规维护服务，重大维修费用由乙方承担但需提前通知甲方；

5.乙方有权监督设备的使用情况，如发现甲方违反操作规程或存在安全隐患，应立即要求停止使用并限期整改；

6.乙方应保证设备的完好率，如因自身原因导致设备无法正常使用超过24小时，需承担甲方相应的窝工损失，并需提供备用设备或同等服务补偿；

7.乙方应对设备的使用风险承担无限连带责任，包括但不限于因设备故障、操作失误或维护缺失导致的人身伤害或财产损失，甲方需购买设备使用责任险并由乙方代为投保，保费由甲方承担；

8.合同解除后，乙方有权对设备进行技术评估，如设备存在非正常磨损或损坏，需根据评估结果向甲方索赔，索赔金额不超过设备折旧价值。

第四条价格与支付条件

1.租赁费用：乙方提供起重安装机及安装服务的总费用为人民币XX万元（大写：XX万元整），该费用包含设备租赁费、安装拆卸费、基础维护费及税金；

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式支付费用，开户行：XX银行XX支行，账号：XX；首期支付合同签订后3日内支付总费用的50%，设备交付并安装验收合格后支付剩余50%；

3.附加费用：如因甲方需求增加额外维护、延长租赁期或配置特殊配件，费用另行协商，并需在合同补充协议中明确；

4.税费承担：设备租赁增值税及附加税费由甲方承担，乙方开具合规发票。任何延迟支付均视为违约，甲方需按日支付未付金额千分之五的滞纳金，逾期超过30日乙方有权暂停服务或解除合同。

第五条履行期限

1.合同有效期：自202X年X月X日至202X年X月X日，共计XX个月；

2.设备交付：乙方应于合同生效后10个工作日内将设备运输至项目现场，并完成安装调试，交付时间延迟超过15日视为乙方违约；

3.安装期限：乙方应在设备到场后5个工作日内完成安装，并经甲方书面验收合格；

4.维修响应：乙方接到甲方维修通知后，市区内4小时内到达，郊区6小时内到达，紧急故障需24小时内修复，否则按故障时长每小时千分之五扣减租赁费；

5.设备返场：合同终止后7日内，甲方应将设备清空负载并返回至XX（指定地点），逾期返回按每日千分之十加收保管费。

第六条违约责任

####一、甲方违约责任

1.逾期付款：甲方未按本合同第四条约定支付租赁费用，每逾期一日，应按逾期金额的千分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总费用的30%作为违约金；

2.违规使用：如因甲方或其指定人员违规操作导致设备损坏或安全事故，甲方应承担全部赔偿责任，包括设备维修费、第三方损失及乙方人员工伤费用，同时乙方有权单方面解除合同；

3.拒绝接收：设备交付及安装验收合格后，甲方无正当理由拒绝接收或拖延接收超过5日，视为接受设备，并按约定支付相应费用；

4.转租或改装：甲方擅自转租、出借或对设备进行改装，乙方有权立即解除合同，并要求甲方支付合同总费用的50%作为违约金，同时甲方需恢复设备原状或赔偿损失。

####二、乙方违约责任

1.设备不符：乙方提供的设备型号、规格或安全性能不符合合同约定，甲方有权要求更换或退货，乙方需承担因此造成的直接损失及工期延误责任；

2.逾期交付：乙方未按本合同第五条约定时间交付设备，每延迟一日，应按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金，延迟超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付费用并支付合同总费用的20%作为违约金；

3.安装质量问题：设备安装未达到国家规范或合同约定标准，导致甲方项目延误或安全事故，乙方需无条件返工并承担全部费用，同时按延误天数每日千分之十扣减租赁费；

4.维修不及时：乙方未按本合同第五条约定时限完成维修，导致甲方项目停工，每延误一日，按停工设备原租赁单价的双倍向甲方支付停工损失费，累计超过10日，甲方有权解除合同；

5.安全责任：租赁期内因乙方设备本身缺陷或维护疏漏导致的人身伤害或财产损失，乙方需承担全部赔偿责任（以保险理赔上限为限），且甲方有权立即解除合同并要求乙方支付合同总费用的40%作为惩罚性违约金。

####三、不可抗力免责

双方因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行时，可协商延期履行或部分免除责任，但需在事件发生后10日内提供证明文件。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更或禁令）、疫情及相关防控措施等。

2.不可抗力影响：如发生不可抗力事件，导致合同部分或全部不能履行，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后24小时内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、保险理赔通知等）。双方应根据不可抗力影响程度协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应采取措施减少损失，因对方原因导致的不可抗力扩大责任仍需承担。如不可抗力持续超过30日，双方均有权单方面解除合同，已产生的费用按实际履行比例结算，设备应返还并扣除不可抗力期间的租赁费。

4.不可抗力解除后果：合同解除后，保证金（如有）不予退还，但遭遇不可抗力的一方需退还设备，乙方应保证设备在不可抗力期间未受损坏。双方应配合完成结算，不得互相追责。

第八条争议解决

1.争议协商：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，协商期内任何一方不得单方面采取诉讼或仲裁行动。协商应指定联系人（甲方：王五，乙方：赵六），通过书面函件或会议形式进行记录。

2.争议调解：协商未果，可共同委托第三方调解机构（如XX市商会调解中心）进行调解，调解协议经双方签字盖章后具有约束力。调解期间不停止合同履行，但调解费用由责任方承担。

3.争议仲裁：调解无效或一方拒绝调解，任何一方均可将争议提交XX国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），选择仲裁时应书面通知对方仲裁地点及规则，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担，但双方均需预付仲裁保全费。

4.争议诉讼：仲裁地点为被告所在地（如乙方所在地XX市），诉讼期间如需财产保全，应向法院提供担保。诉讼期间，非争议部分合同继续履行，但诉讼费用由败诉方承担。双方均应遵守法院判决，逾期未履行可申请强制执行。

5.法律适用：本争议解决条款适用中华人民共和国法律，如涉及港澳台或国际惯例，以双方书面确认的规则为准。

第九条其他条款

1.通知方式：双方所有正式通知、请求、要求或其他通信均应采用书面形式（包括但不限于合同约定地址的邮寄、传真、电子邮件或当面送达），以送达日或邮戳/发送记录为准。如一方地址变更，应提前10日书面通知对方。

2.合同变更：本合同任何条款的修改或补充，必须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或非正式记录均不产生效力。

3.分包与转包：乙方不得将设备租赁或安装服务整体转包给第三方，但可经甲方书面同意后将部分非核心工作（如辅助运输）分包给有资质的供应商，分包方责任由乙方连带承担。

4.保密义务：双方应对合同内容、技术参数、价格等商业信息保密，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，此保密义务不因合同终止而失效。

5.合同终止：除本合同另有约定外，任何一方在合同履行中需终止合同时，应提前30日书面通知对方，并支付已完成工作的相应费用，设备按约定返还。

6.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律解释，如发生争议，优先适用本合同约定解决方式。双方确认合同签订地（XX市XX区）为共同管辖地，任何一方均可在此地提起诉讼或仲裁。

第十条附则

1.附件效力：本合同附件（包括但不限于附件一：设备清单及参数、附件二：安装方案、附件三：设备履历书及检验报告）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.合同份数：本合同正本一式四份，甲方执三份、乙方执一份，具有同等法律效力。副本用于备案及结