沟渠改造合同范本

沟渠改造合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对[具体地点]的沟渠进行改造，乙方具备相关工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就沟渠改造事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）改造沟渠的位置及范围本次改造的沟渠位于[详细地址]，起点为[起始坐标或位置描述]，终点为[终点坐标或位置描述]，涉及沟渠全长[X]米，沟渠两侧各向外延伸[X]米范围内的相关区域。（二）改造内容1.沟渠清淤：对沟渠内的淤泥、杂物等进行全面清理，确保沟渠排水顺畅，并将清理出的淤泥等运至甲方指定的地点妥善处置。2.沟渠拓宽：根据设计要求，将沟渠底部宽度拓宽至[拓宽后底部宽度]米，两侧边坡进行适当修整，坡度调整为[具体坡度]，以增加沟渠的过水能力。3.沟渠衬砌：采用[衬砌材料名称]对沟渠内壁及底部进行衬砌，衬砌厚度为[X]厘米，以增强沟渠的防渗性能和耐久性。4.附属设施建设：在沟渠沿线合理位置设置排水口、检查井等附属设施，排水口应确保排水通畅，检查井应便于日后的检查和维护。排水口的规格为[详细尺寸]，检查井的内径为[X]米，井壁采用[砌筑材料]砌筑，井盖采用[井盖类型]。5.周边环境修复：对因沟渠改造施工造成的周边土地破坏及植被损坏进行修复，恢复至施工前的状态或达到甲方要求的标准。种草皮面积不少于[X]平方米，种植树木[X]棵，具体草种和树种由甲方确定。（三）质量标准1.沟渠清淤应彻底，无明显残留淤泥或杂物，沟渠底部平整。2.沟渠拓宽后的尺寸应符合设计要求，误差控制在允许范围内。两侧边坡应稳定，无坍塌隐患。3.沟渠衬砌应牢固、平整，无裂缝、渗漏等缺陷。衬砌材料的质量应符合国家相关标准及设计要求。4.附属设施的建设应符合设计规范，排水口排水顺畅，检查井结构稳固，井盖安装平整、严密且便于开启和关闭。5.周边环境修复应达到甲方要求的绿化效果，草皮成活率不低于[X]%，树木成活率不低于[X]%。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准、进度要求进行施工，如乙方未达到要求，有权要求乙方整改或采取补救措施。有权根据实际情况对本合同约定的改造内容、范围等提出变更要求，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。2.义务向乙方提供沟渠改造所需的相关资料，包括但不限于沟渠现状图纸、地质勘察报告等，确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关审批手续，如施工许可证等，并承担相应的费用（法律法规另有规定的除外）。按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致施工受阻或延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。负责协调与沟渠周边相邻方的关系，确保乙方施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。根据本合同约定及甲方提供的资料，合理安排施工计划，自主组织施工队伍进行施工，但应接受甲方的监督检查。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致施工无法正常进行，有权要求甲方顺延工期，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.义务具备完成本合同约定沟渠改造工程所需的相应资质和能力，并向甲方提供相关证明文件。严格按照本合同约定的质量标准、施工规范及设计要求组织施工，确保工程质量达到优良标准。在施工过程中，应接受甲方及相关部门的监督检查，对检查中提出的问题及时整改。制定详细的施工计划和安全保障措施，确保施工安全和施工进度。在施工过程中如发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。负责施工过程中所需材料、设备的采购、运输、保管及使用，确保材料和设备的质量符合本合同要求。在施工过程中，应妥善保护施工现场周边的环境和公共设施，如因乙方原因造成损坏，应负责修复或赔偿。按照本合同约定的时间完成沟渠改造工程，并通过甲方及相关部门的验收。验收合格后，向甲方提交竣工报告及相关资料。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本合同约定的沟渠改造工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的变更情况外）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方完成沟渠清淤及拓宽工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内（验收合格后[X]个工作日内，甲方未提出书面异议的视为验收合格），甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）;乙方完成沟渠衬砌及附属设施建设工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工款：工程全部完工并通过甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：工程竣工验收合格满[质保期时长]个月后，如无质量问题，甲方向乙方无息支付剩余工程总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）开工日期本合同签订且甲方支付预付款后[X]个工作日内，乙方应组织人员和设备进场施工，预计开工日期为[具体日期]。如因甲方原因导致乙方无法按时开工，工期相应顺延。（二）竣工日期乙方应在开工日期起[工期时长]个工作日内完成本合同约定的全部沟渠改造工程，并通过甲方及相关部门的验收。如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。（三）工期顺延在施工过程中，如遇到下列不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延：1.自然灾害，如暴雨、洪水、地震等；2.政府部门的政策调整、指令性停工等；3.甲方未按照本合同约定提供施工所需资料、协助办理审批手续或支付工程款等；4.其他不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。五违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。2.若甲方违反本合同约定，擅自变更改造内容、范围或提出不合理要求，导致乙方增加额外费用或工期延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失和间接损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、设备租赁费、材料损失费等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的质量标准、施工规范及设计要求进行施工，导致工程质量不合格需返工整改的，乙方应承担全部返工费用，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方施工质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方在施工过程中违反安全规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.若乙方擅自将本合同约定的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本合同履行期间及合同终止后[保密期限时长]年。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[X]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担赔偿责任。（三）不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。因不可抗力事件导致一方无法履行本合同的，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商恢复本合同的履行。如因不可抗力事件导致本合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否变更或解除本合同。（四）通知与送达双方在本合同中填写的地址、联系方式为双方有效的通讯