工程进度奖励合同协议

工程进度奖励合同协议甲方（发包方）：___________________________统一社会信用代码：___________________________地址：___________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：___________________________统一社会信用代码：___________________________地址：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲乙双方就___________________________工程（以下简称“本工程”）已签订《建设工程施工合同》（合同编号：___________________________，以下简称“主合同”），为激励乙方高效推进工程进度，确保本工程按期或提前完成关键节点及整体竣工任务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就工程进度奖励事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、奖励适用范围与前提条件1.1适用范围：本协议约定的进度奖励适用于本工程的关键节点工期及整体竣工工期的提前完成情况，具体关键节点详见本协议附件一《工程关键节点进度计划表》。1.2前提条件：乙方获得进度奖励需同时满足以下条件：（1）严格遵守主合同及本协议约定，履行各项合同义务；（2）提前或按期完成本协议约定的关键节点工期或整体竣工工期，且工程质量经甲方及相关验收单位验收合格（质量标准符合主合同及国家现行工程质量验收规范）；（3）施工过程中无重大安全事故、重大质量隐患，无因乙方原因导致的工期延误、停工等情况；（4）按要求提交完整的进度验收资料，包括但不限于施工记录、验收报告等。二、进度奖励标准与金额2.1关键节点进度奖励：乙方提前完成附件一约定的单个关键节点工期的，按以下标准给予奖励：关键节点名称主合同约定完成时间提前完成天数奖励金额（元）备注_________________________________年____月____日每提前1天奖励______元，最高奖励______元按实际提前天数计算____________________________________________________________年____月____日每提前1天奖励______元，最高奖励______元按实际提前天数计算___________________________…………2.2整体竣工进度奖励：若乙方提前完成本工程整体竣工并通过验收，在获得各关键节点奖励的基础上，额外给予一次性整体进度奖励______元（大写：___________________________元整）；若乙方按期完成整体竣工并通过验收，且无任何关键节点延误，给予一次性按期竣工奖励______元（大写：___________________________元整）。2.3奖励总额上限：本协议约定的进度奖励总额最高不超过______元（大写：___________________________元整），超出部分甲方无需支付。三、进度验收与奖励申请3.1关键节点验收：乙方完成某关键节点施工后，应提前3个工作日书面通知甲方进行进度验收，甲方应在收到通知后5个工作日内组织相关人员进行验收，验收合格的，双方签署《关键节点进度验收确认单》；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改，整改完成后重新申请验收，验收合格后方可认定为完成该节点。3.2整体竣工验收：乙方完成本工程整体施工并自检合格后，应按主合同约定向甲方提交竣工验收申请及完整的验收资料，甲方应按规定组织整体竣工验收，验收合格的，双方签署《工程竣工验收报告》。3.3奖励申请：乙方应在每个关键节点验收合格后10个工作日内，或整体竣工验收合格后15个工作日内，向甲方提交进度奖励申请，申请材料包括《进度奖励申请表》《关键节点进度验收确认单》（或《工程竣工验收报告》）、施工进度记录等相关证明材料。四、奖励支付方式4.1关键节点奖励支付：甲方在收到乙方提交的关键节点奖励申请及相关材料后，应在15个工作日内审核完毕，审核通过后30个工作日内，将相应奖励款项支付至乙方指定账户。4.2整体进度奖励支付：甲方在收到乙方提交的整体进度奖励申请及相关材料后，应在20个工作日内审核完毕，审核通过后30个工作日内，将整体进度奖励款项支付至乙方指定账户。4.3乙方指定收款账户：开户银行：___________________________账户名称：___________________________账号：___________________________4.4发票：乙方在收到每笔奖励款项后10个工作日内，应向甲方开具合法有效的增值税发票（发票类型：□专用发票□普通发票），税率为______%。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.有权对乙方的施工进度、工程质量、安全管理等情况进行监督检查，乙方应积极配合。2.应按本协议约定及时组织进度验收，审核乙方的奖励申请，并按时支付奖励款项。3.应按主合同约定向乙方提供施工所需的相关条件（如施工图纸、场地移交、技术交底等），若因甲方原因导致工期延误，乙方的进度考核期限相应顺延。（二）乙方权利与义务1.有权在满足本协议约定条件后，申请并收取相应的进度奖励。2.应制定详细的施工进度计划，合理调配人力、物力、财力资源，确保工程进度按计划推进。3.应严格遵守施工规范及安全操作规程，确保工程质量合格，施工安全可控。4.若因乙方原因导致关键节点或整体工期延误，不得申请该延误节点及后续节点的进度奖励；若延误超过______天，甲方有权取消本协议约定的全部进度奖励，并有权依据主合同追究乙方的违约责任。5.应及时向甲方反馈施工进度情况，若出现进度滞后风险，应及时通知甲方并提出整改措施。六、违约责任6.1若甲方未按本协议约定支付进度奖励款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______‰向乙方支付违约金。6.2若乙方提供虚假材料骗取进度奖励，甲方有权追回已支付的奖励款项，并要求乙方支付骗取金额______%的违约金；若因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。6.3因乙方原因导致工程质量不合格或发生重大安全事故，影响工程进度的，甲方有权取消全部进度奖励，并依据主合同追究乙方的违约责任。6.4任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、不可抗力因地震、火灾、洪水、战争、疫情、政策调整、极端天气等不可抗力因素导致工程进度延误的，乙方应在事件发生后3个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商顺延工期及调整进度奖励考核期限，由此造成的损失，双方互不承担责任。八、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（工程所在地/甲方所在地/乙方所在地）人民法院提起诉讼。九、其他条款8.1本协议是主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力；本协议约定与主合同不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，适用主合同约定。8.2本协议附件（《工程关键节点进度计划表》《进度奖励申请表》等）为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。8.3本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：_________________