水渠建设协议书

水渠建设协议书甲方：[甲方姓名/名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方姓名/名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有建设水渠的需求，乙方具备相关水渠建设的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行水渠建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.水渠建设内容乙方负责为甲方建设一条[水渠长度]米，上口宽[上口宽度]米，下口宽[下口宽度]米，深[水渠深度]米的水渠。水渠采用[具体建筑材料，如混凝土、砖石等]进行建造，确保水渠结构坚固，具备良好的输水能力。2.建设地点水渠建设地点位于[详细地址]，该地点由甲方负责提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电等。3.建设标准水渠建设应符合国家及地方现行的相关工程建设标准和规范要求，确保水渠的质量和安全性。具体标准如下：水渠基础应夯实，承载力满足设计要求，避免出现不均匀沉降。墙体砌筑应灰缝饱满、平整，砖体排列整齐，保证墙体的稳定性。混凝土浇筑应振捣密实，表面平整光滑，无蜂窝麻面、裂缝等缺陷。水渠的坡度应符合设计规定，确保水流顺畅，无积水现象。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对水渠建设工程的进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和要求进行施工，若乙方违反约定，甲方有权要求乙方整改或采取其他补救措施。2.义务按照本协议约定向乙方支付工程款。协助乙方办理与水渠建设相关的各项审批手续，提供必要的文件和资料。负责协调施工场地周边关系，确保施工顺利进行，因甲方原因导致乙方施工受阻或延误的，甲方应承担相应责任。在乙方完成部分工程或全部工程后，及时组织验收，并在验收合格后按照约定支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在施工过程中，有权根据实际情况要求甲方提供必要的协助和支持，以确保工程顺利进行。2.义务按照本协议约定的建设内容、标准和时间要求，组织专业施工队伍进行水渠建设，确保工程质量和进度。负责提供水渠建设所需的材料、设备及人工，并确保所提供的材料和设备符合国家质量标准和设计要求。在施工过程中，应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。定期向甲方汇报工程进度情况，接受甲方的监督检查。在工程竣工后，及时向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。对水渠建设工程质量负责保修，保修期限按照国家相关规定执行。在保修期内，因乙方施工质量问题导致水渠出现损坏或故障的，乙方应免费进行修复或更换。三、工程款及支付方式1.工程款总额本水渠建设工程的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此工程款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更或其他非乙方原因导致的工程量增加除外。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。当水渠建设工程完成至[工程进度节点，如基础完工、墙体砌筑完成等]时，甲方向乙方支付工程款总额的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内甲方向乙方支付工程款总额的[验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款总额的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后[X]日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工程期限1.开工日期本工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程款总额的[违约比例]向甲方支付违约金。3.工期调整在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：（1）重大设计变更；（2）不可抗力事件；（3）甲方未能按照约定提供施工条件或支付工程款；（4）其他非乙方原因导致的延误。五、质量验收1.验收标准水渠建设工程的质量验收应按照本协议约定的建设标准以及国家和地方现行的相关工程质量验收规范进行。2.验收程序乙方在完成部分工程或全部工程后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方限期整改，整改合格后重新进行验收。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应工程款，并要求乙方承担违约责任。工程竣工后经验收合格，双方应签署工程竣工验收报告。验收合格视为乙方已完成本协议约定的全部义务。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方施工受阻或延误，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于窝工费、设备租赁费等。若甲方擅自变更设计或增加建设内容，导致乙方工作量增加或成本提高的，甲方应按照实际增加的费用支付给乙方，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的建设内容、标准和时间要求进行施工，每逾期一天，应按照工程款总额的[违约比例]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[违约比例]向甲方支付违约金。若乙方提供的材料、设备不符合质量标准或设计要求，乙方应负责无偿更换，并承担因此给甲方造成的损失。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工直至达到合格标准，返工费用由乙方自行承担，同时乙方应按照工程款总额的[违约比例]向甲方支付违约金。若乙方未按照本协议约定履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后的[维修期限]日内支付维修费用，否则每逾期一天应按照维修费用的[违约比例]向甲方支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[协议份数]份，甲