工地停工协议书

工地停工协议书甲方：[建设单位名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[单位地址]联系方式：[联系电话]乙方：[施工单位名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[单位地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方因[具体原因]需要暂停[工地名称]的施工，乙方同意按照本协议的约定进行停工处理。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工地名称：[详细工地名称]2.工程概况：工程地点：[具体地点]工程内容：[简要描述工程涵盖的具体项目，如建筑结构、装修工程等]工程规模：[建筑面积、层数等相关规模数据]3.停工范围：本协议所涉及的停工范围为整个[工地名称]的施工活动，包括但不限于基础工程、主体结构施工、装饰装修工程以及相关配套设施建设等所有与本工程相关的施工作业。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权要求乙方按照本协议约定的时间和方式进行停工，并对停工情况进行监督检查。在停工期间，有权根据工程实际情况对工程相关事项进行合理安排和调整，但应提前通知乙方。2.义务：负责协调处理因停工可能涉及的外部关系，如与周边居民、相关部门等的沟通协调工作，确保停工期间不会因外部因素干扰而影响乙方的停工安排。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付停工期间的相关费用（如有）。如因甲方原因导致停工或复工时间发生变化，应及时通知乙方，并承担由此给乙方造成的合理损失。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付停工期间的相关费用（如有）。在停工期间，有权对已完成的工程部分进行妥善保护和管理，防止工程受损。如因甲方原因导致停工时间延长或出现其他影响乙方利益的情况，乙方有权要求甲方给予合理补偿或采取相应的解决措施。2.义务：按照甲方要求的时间和方式停止施工，并确保施工现场处于安全、有序的停工状态。在停工期间，乙方应安排专人负责施工现场的巡查和维护，防止发生安全事故和工程质量问题。对已完成的工程部分进行详细记录和整理，包括工程进度、质量状况、已使用的材料和设备等信息，并在甲方要求时及时提供相关资料。配合甲方做好与停工相关的各项工作，如提供必要的文件资料、协助进行现场清理等，并按照甲方的合理要求进行整改或调整。三、停工时间及费用1.停工时间：本协议约定的停工起始时间为[具体日期]，预计停工期限为[X]天。如因甲方原因需要延长停工时间，甲方应提前[X]天书面通知乙方。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致停工，停工时间相应顺延，双方互不承担违约责任。但乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。2.停工费用：经双方协商，甲方同意向乙方支付停工期间的费用共计人民币[具体金额]元。该费用包括但不限于乙方现场管理人员工资、施工设备及周转材料的租赁费用、已进场材料的保管费用等与停工相关的直接和间接费用。甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将上述停工费用一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方收到款项后，应向甲方开具合法有效的发票。四、工程复工1.如甲方确定工程复工，应提前[X]天书面通知乙方。乙方应在接到通知后的[X]天内组织人员和设备进场，按照甲方要求的时间和进度恢复施工。2.复工前，双方应对施工现场进行检查和确认，确保具备复工条件。如因乙方原因导致施工现场不符合复工要求，乙方应负责在规定时间内完成整改，直至达到复工条件。3.复工后，乙方应按照原工程施工计划和质量标准进行施工，确保工程质量和进度不受影响。如因停工及复工对工程造成延误或质量问题，乙方应承担相应的责任，并采取有效措施进行弥补和整改。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付停工费用或其他相关款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已逾期款项及违约金，同时甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的时间和方式进行停工或复工，每逾期一天，应按照协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的停工费用及承担由此给甲方造成的全部损失。3.如一方违反本协议约定的其他义务，应承担由此给对方造成的全部损失，并按照协议总金额的[X%]向对方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签