甲分包进场安全协议书

甲分包进场安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建筑工程集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三，联系电话

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑分包有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四，联系电话

**协议简介**

本协议由甲方与乙方就XX建筑工程项目（以下简称“项目”）的分包施工事宜签订，旨在明确双方在项目实施过程中的权利与义务，确保项目安全、高效、合规完成。甲方作为项目的投资建设方及主要管理方，负责提供项目施工所需的场地、设备及部分技术指导，乙方作为具备相应资质的分包单位，负责按照甲方要求完成指定范围内的施工任务。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

甲方委托乙方承担项目中的钢结构安装及外墙保温工程，涉及施工区域包括但不限于项目主体建筑的X号楼至X号楼，施工周期自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。乙方在施工过程中必须严格遵守国家及地方相关安全生产法律法规，确保施工安全，同时服从甲方的现场管理及协调安排。双方通过本协议的签订，确认各自在项目分包过程中的法律地位及责任分工，并承诺共同维护项目的整体利益。协议的履行以双方充分履行各自义务为前提，任何一方违约均需承担相应法律责任。本协议的签订及后续履行与甲乙双方在项目其他合作层面的权利义务相互关联，构成完整的合作框架。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在XX建筑工程项目分包施工过程中的权利与义务，确保乙方按照甲方要求安全、优质、高效地完成钢结构安装及外墙保温工程的施工任务，并保障项目整体施工进度和质量。协议范围涵盖施工区域（X号楼至X号楼）、施工内容（钢结构安装、外墙保温工程）、施工期限（XX年XX月XX日至XX年XX月XX日）以及相关安全管理责任。乙方须在协议约定的范围内全面履行施工义务，甲方则负责提供必要的支持和监督，双方协作以达成项目整体目标。

第二条定义

1.“项目”指XX建筑工程项目，包括主体建筑及附属设施。

2.“钢结构安装”指项目主体结构的钢梁、钢柱、钢桁架等构件的吊装、焊接及附属工作。

3.“外墙保温工程”指在外墙表面施工保温材料及保护层，包括材料铺设、粘接、饰面等。

4.“安全生产”指在施工过程中遵守国家及地方安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。

5.“现场管理”指甲方对施工现场的监督、协调及指挥，包括进度安排、质量检查和安全指导。

6.“分包单位”指依法获得相应资质并受甲方委托承担特定施工任务的乙方。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量及安全措施进行监督和检查，并要求乙方根据检查结果进行整改。

（2）甲方负责提供项目施工所需的场地、设备（如塔吊、施工电梯等）及部分技术指导，确保乙方施工条件符合要求。

（3）甲方应提前向乙方提供施工纸、技术规范及相关安全操作规程，并技术交底会议。

（4）甲方有权根据项目进度调整施工计划，但需提前书面通知乙方，并协商调整方案。

（5）甲方应按照协议约定支付乙方工程款，并负责协调解决施工过程中与其他分包单位可能产生的交叉作业问题。

（6）甲方需为乙方施工人员提供必要的安全防护用品，并承担相关费用。

（7）甲方应配合乙方处理施工现场的突发事件，并在事故发生后提供必要的应急支持。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权要求甲方按时提供施工场地、设备及技术支持，如甲方未能履行义务，乙方有权暂停施工并要求赔偿损失。

（2）乙方应严格按照协议约定及国家相关规范进行施工，确保工程质量符合设计要求，并接受甲方的质量检查。

（3）乙方需组建专业的施工队伍，配备足额的施工人员及安全管理人员，并确保所有人员具备相应资质。

（4）乙方必须制定详细的安全生产方案，并严格落实安全防护措施，包括但不限于高处作业防护、临时用电管理、消防安全等。

（5）乙方应自行承担施工过程中产生的所有安全责任，如发生安全事故，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（6）乙方需按时提交施工进度报告，并积极配合甲方进行施工协调，确保与其他分包单位的施工顺利衔接。

（7）乙方应妥善保管项目施工资料，并在项目竣工验收后向甲方移交完整的技术文件及施工记录。

（8）乙方有权要求甲方按照协议约定支付工程款，如甲方拖延付款，乙方有权采取法律手段维护自身权益。

（9）乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的现场管理，并积极配合相关部门的检查工作。

（10）乙方需自行承担施工设备的维护保养责任，并确保设备运行安全，如因设备问题导致事故，乙方承担全部责任。

第四条价格与支付条件

1.工程总价：经双方协商一致，本项目分包工程总价为人民币（大写）壹仟陆佰柒拾伍万元整（¥1,675,000.00元），该价格包含乙方完成本协议第二条约定范围内的全部施工内容、材料费（除甲方提供的设备外）、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、利润及应缴纳的所有税费等。

2.价格依据：该价格基于乙方提供的详细预算方案及市场行情确定，并在协议签订后15日内经甲方书面确认。协议生效后，价格固定，原则上不作调整，但发生以下情形之一时，双方可协商调整：①甲方原因导致工程量显著增加；②政府出台新的计价标准或税费政策；③双方书面同意的其他情形。

3.支付方式：采用分阶段付款方式。

（1）预付款：协议签订后7日内，甲方支付工程总价款的10%，即人民币壹佰陆佰柒拾伍万元（¥167,500.00元），用于乙方采购前期所需主要材料及设备。

（2）进度款：乙方完成钢结构安装工程量达50%且经甲方书面确认后，甲方支付工程总价款的20%，即人民币叁佰叁拾伍万元（¥335,000.00元）；完成钢结构安装工程量达100%且经甲方书面确认后，甲方再支付工程总价款的20%，即人民币叁佰叁拾伍万元（¥335,000.00元）。

（3）结算款：外墙保温工程竣工验收合格后30日内，经双方完成工程结算审核，甲方支付至工程总价款扣除已支付款项后的95%，即人民币壹佰壹佰陆拾贰万叁仟叁佰贰拾元伍角（¥1,162,332.50元）。

（4）质保金：结算款支付时，乙方需预留工程总价款5%的工程质量保证金，即人民币捌万叁仟七百五十元（¥83,750.00元），质保期满且无质量争议后30日内一次性无息返还乙方。

4.支付账户：乙方应向甲方指定以下银行账户支付工程款：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX建筑工程集团有限公司

账号：XXXXX-XXXXX-XXXXX

5.支付前提：乙方每次申请支付工程款时，需提交符合要求的付款申请表、已完成的工程量清单及相关进度证明文件。甲方有权审核乙方提交的文件，审核通过后方可按约定支付。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目钢结构安装及外墙保温工程全部竣工验收合格且质保期满之日止。

2.施工期限：乙方应在XX年XX月XX日（即协议生效后10日内）完成施工现场的准备工作并正式开工，至XX年XX月XX日（即协议生效后300日内）完成全部分包工程施工任务。总施工周期为300日历天。

3.关键节点：

（1）XX年XX月XX日：乙方进场施工。

（2）XX年XX月XX日：钢结构安装工程量完成50%，甲方支付第二笔进度款。

（3）XX年XX月XX日：钢结构安装工程完成100%，甲方支付第三笔进度款。

（4）XX年XX月XX日：外墙保温工程竣工验收，双方完成结算审核。

（5）XX年XX月XX日：支付结算款及质保金。

4.延期：如遇不可抗力或经甲方书面同意的工程变更导致工期延误，乙方应在delays发生后7日内书面通知甲方，并提供相关证明，工期相应顺延。因乙方原因（如管理不善、资源投入不足等）导致的工期延误，乙方应承担违约责任，且甲方有权要求乙方采取赶工措施，由此产生的额外费用由乙方承担。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按本协议第四条约定的期限和金额支付工程款，每逾期一日，甲方应按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在7日内支付全部欠款及违约金。若甲方仍未能解决，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于已投入成本、预期利润损失及诉讼费、保全费等。

（2）甲方未按时提供必要的施工场地、设备或技术支持，导致乙方无法正常施工，每延误一日，甲方应按乙方当期应得工程款的万分之五支付违约金。延误超过15日，乙方有权解除协议，甲方需支付已完成工程量对应款项的90%作为违约补偿，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（3）因甲方原因导致工程量增加，经双方确认后，甲方应按新增工程量对应的单价或双方重新协商的价格支付相应款项。甲方无正当理由拒绝确认或支付，视为违约，承担相应违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）质量违约：乙方施工质量不符合国家现行验收规范及协议约定标准，经甲方书面通知后仍拒不整改或整改不到位，甲方有权要求乙方返工、重做，费用由乙方承担。若返工后仍不合格，甲方有权委托第三方进行处理，费用由乙方承担，并从应付工程款中直接扣除。情节严重者，甲方有权解除协议，乙方需支付工程总价款10%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）工期违约：乙方未按本协议第五条约定的期限完成施工任务，每逾期一日，乙方应按当期应付未付款项的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，乙方需支付已完成工程量对应款项的80%作为违约补偿，并赔偿甲方因此遭受的直接损失，包括但不限于工期延误带来的合同违约金（若甲方已支付给总包单位）及其他损失。

（3）安全生产违约：

a.乙方在施工过程中发生生产安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，由乙方承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、缴纳罚款、承担治理费用等。同时，甲方有权解除协议，并从应付工程款中扣除乙方因此产生的全部费用及人民币伍拾万元（¥500,000.00元）的违约金。

b.乙方未按规定落实安全防护措施，被相关安全监管部门处罚，所有处罚费用由乙方承担。若该处罚直接源于乙方严重失职，甲方有权解除协议，并要求乙方支付协议总价款15%的违约金。

（4）进度款违约：乙方未按协议约定提交完整的付款申请资料或提交资料不符合要求，导致甲方付款延迟，每延误一日，乙方应按甲方应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

（5）材料与设备违约：乙方使用不符合协议约定或设计要求的材料，或未按规范使用甲方提供的设备，一经发现，甲方有权要求乙方立即停止使用并更换合格产品，费用由乙方承担。若因此影响工程质量和安全，按质量违约或安全生产违约处理。

（6）保密违约：协议履行期间及终止后，乙方不得泄露甲方的商业秘密或项目信息，否则应向甲方支付违约金人民币壹佰万元（¥1,000,000.00元），并承担相应的法律责任。

3.违约金上限：任何一方违约，无论违约金计算方式如何，违约金总额均不超过协议总价款的30%。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权进一步要求赔偿损失。

4.解除协议后果：任何一方依据本协议约定解除协议，违约方除承担相应的违约责任外，还应负责清理其施工场地，移交已完成的合格工程，并配合甲方进行后续工作。因解除协议造成的对方损失，由违约方承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。该事件包括但不限于：严重自然灾害（如地震、台风、洪水、暴雨、大雪、冰冻等）；战争、军事行动、动乱、恐怖袭击等；政府行为（如法律法规的变更、征收、征用、政策调整等）；以及因疫情、公共卫生事件等导致政府实施封锁、隔离、禁运等措施。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、灾害评估报告、新闻报道等）。通知内容应包括不可抗力事件的基本情况、预计影响范围及持续时间。

3.责任免除：因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，受影响一方根据不可抗力影响的程度，可部分或全部免除违约责任。双方应根据不可抗力事件对协议履行的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.协商处理：发生不可抗力事件后，双方应本着友好协商的原则，积极采取措施减少损失，并根据事件影响重新安排施工计划。如不可抗力持续时间较长，双方应就协议的后续处理进行协商，必要时可签订补充协议。

5.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响一方应立即通知对方，并恢复履行协议义务。如不可抗力事件导致协议目的无法实现，双方可协商解除协议，并按已完成工作比例结算工程款。

6.不可抗力证明：本协议所称不可抗力，以政府主管部门或权威机构的认定文件为准。如双方对不可抗力事件的发生或影响存在争议，应提交相关证明机构进行鉴定。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议解释、协议履行、违约责任等，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表在书面记录中确认协商结果。

2.协商不成处理：若双方在协商期限内（自提出争议之日起30日内）未能达成一致意见，或协商过程中出现分歧无法继续进行，争议应提交仲裁或诉讼解决。

3.仲裁选择：双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地（XX市XX区），仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

4.诉讼选择：若双方未选择仲裁，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。协议履行地（XX省XX市XX区）或甲方所在地的人民法院对本案享有管辖权。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。若一方在收到法院传票后无正当理由拒不到庭，视为放弃诉讼权利，对方可以单独进行诉讼。

5.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面停止履行协议或追究对方违约责任。双方均应积极配合争议解决机构或法院的调解或审理工作，提供真实、完整的证据材料。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真或信函方式发送的，成功投递时视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本协议具有同等法律效力，构成本协议不可分割的一部分。任何口头承诺或约定均不视为协议的变更。

3.分包与转包：乙方不得将本协议约定的全部工程转包给第三方，也不得将其中的部分工程非法转包或分包给任何第三方。如确需分包（即甲乙双方之间的分包关系再行分包），必须事先获得甲方的书面同意，且分包单位必须具备相应资质，并承担相应的安全与质量责任。乙方对转包或非法分包行为承担全部责任。

4.法律适用与管辖：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议的签订地、履行地及争议解决地均位于XX省XX市XX区。双方均同意受签订地人民法院的专属管辖。

5.保密义务：除法律规定或本协议约定外，双方应对因签署和履行本协议而获悉的对方商业秘密、技术信息等一切未公开信息承担保密义务。该保密义务