上海网站建设协议书

上海建设协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：上海智创科技有限公司，

地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号智创大厦15层1501室，

法定代表人/负责人：张明，

联系方式

甲方是一家以互联网技术研发、企业信息化服务及数字化营销为主营业务的高新技术企业。为提升企业形象、优化业务流程、拓展线上市场，甲方基于自身业务发展需求，决定委托乙方提供专业的建设服务。甲方在前期已对乙方的技术实力、服务经验及行业口碑进行充分评估，认为乙方具备完成本协议项下服务的能力和资质。基于双方平等自愿、协商一致的原则，甲方现委托乙方按照本协议约定，为甲方设计、开发并交付符合要求的系统。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：上海云联信息技术有限公司，

地址：上海市静安区南京西路1788号嘉里中心北楼2605室，

法定代表人/负责人：李强，

联系方式

乙方是一家专注于企业级建设、电子商务解决方案及网络技术服务的高科技企业，拥有专业的技术团队、丰富的项目经验及完善的服务体系。乙方在开发、用户体验设计、系统安全防护等领域具备显著优势，已成功为数百家企事业单位提供定制化建设服务。为响应甲方需求，乙方同意按照本协议约定，在规定期限内完成甲方的规划、设计、开发、测试及交付工作，并确保交付成果符合甲方预期及行业标准。双方基于长期合作意向，本着互惠互利、诚实信用的原则达成本协议，以明确双方权利义务，保障合作顺利进行。

本协议的签订，既是甲方实现数字化转型、提升市场竞争力的关键举措，也是乙方拓展业务范围、展示技术实力的有效途径。双方均认可，通过本协议项下合作，能够实现资源优化配置、技术优势互补，并为后续潜在合作奠定坚实基础。协议背景中涉及的甲方业务需求、乙方服务能力及市场环境等均构成本协议的重要前提条件，双方均知悉并确认相关事实，且保证所提供信息真实有效。后续协议各章节关于服务范围、技术标准、验收要求等内容，均以本协议简介所述背景为基础展开，任何条款的解释均应与该背景保持一致。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在建设合作中的权利与义务，确保乙方根据甲方需求完成指定的建设、开发与交付工作。具体范围包括：

1.乙方根据甲方提供的业务需求文档及功能规格说明，完成的整体规划、UI/UX设计、前端开发、后端开发、数据库构建及系统测试；

2.功能模块涵盖但不限于公司介绍、产品展示、在线咨询、客户服务、新闻动态、联系我们等标准模块，以及甲方提出的个性化定制需求；

3.乙方负责提供上线后的初步技术支持，包括系统部署、域名注册及服务器配置（若非双方另行约定）；

4.甲方有权对乙方交付的成果进行验收，并确保其符合国家法律法规及行业规范要求。本协议范围以附件一《需求清单》及乙方提交的《项目实施方案》为准，任何变更需经双方书面确认。

第二条定义

1.**“”**指由乙方为甲方开发并交付的、具有独立域名的网络应用程序，包括但不限于静态网页、动态数据库系统及附属功能模块；

2.**“需求文档”**指甲方在协议签订前提供的《建设需求说明书》，作为乙方开发的主要依据；

3.**“验收标准”**指本协议附件二规定的功能、性能、安全及用户体验要求，需经甲方书面签字确认；

4.**“知识产权”**指本协议项下所有成果的著作权、专利权及商业秘密等法律权益；

5.**“服务期限”**指乙方提供开发、测试及交付的起止时间，具体以本协议第五条约定为准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照需求文档及项目计划书完成建设，并监督项目进度；如需调整功能或设计，须提前提交书面变更申请，乙方审核后协商调整费用及周期；

（2）甲方应指定专人与乙方对接，及时提供业务数据、片素材及第三方接口密钥等必要支持，并保证信息的真实性、合法性；逾期未提供导致项目延误的，甲方需承担相应责任；

（3）甲方需按约定支付协议款项，逾期付款应按日向乙方支付未付金额0.1%的违约金，但乙方有权暂停项目直至款项付清；

（4）甲方有权在交付后60日内提出验收异议，乙方应在收到异议后5个工作日内修复或重做，无正当理由拒绝配合的视为验收通过；

（5）甲方需保证内容不侵犯第三方合法权益，如因甲方原因引发纠纷，乙方不承担连带责任，但应协助解决技术问题。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的开发需求及配合资料，甲方未按约定提供的，乙方有权顺延工期；

（2）乙方需组建不少于3人的专业团队负责项目实施，配备项目经理全程跟进，确保开发过程符合行业标准及甲方要求；

（3）乙方承诺交付的代码原创，不存在恶意插件或后门程序，并提供完整的技术文档及操作手册；如因乙方技术缺陷导致系统瘫痪，乙方需在24小时内响应并修复；

（4）乙方需保障运行稳定，提供为期3个月的维护服务（不含甲方新增需求），超出部分按市场价收费；

（5）乙方有权在项目关键节点（如设计稿、开发中期）要求甲方确认，甲方无正当理由拒绝确认的，视为默认通过；

（6）乙方需配合甲方完成验收流程，如甲方因主观原因拒绝验收或提出不合理要求，乙方有权依据合同条款收取已完成部分的70%费用；

（7）对于涉及支付接口、SSL证书等第三方服务，乙方应协助甲方完成申请流程，但费用由甲方承担，且最终开通结果受第三方因素影响时，乙方不承担责任。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下建设总费用为人民币伍拾万元整（￥500,000.00），含税价已包含所有设计、开发、测试、培训及为期三个月的维护服务；

2.付款方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项，账户信息如下：户名：上海云联信息技术有限公司，开户行：中国工商银行上海徐汇支行，账号：6222020100123456789；

3.支付节点：

（1）合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付总费用的30%（即￥150,000.00），作为项目启动预付款；

（2）主体功能开发完成并通过甲方初步验收后10个工作日内，甲方向乙方支付总费用的40%（即￥200,000.00）；

（3）正式上线运行且乙方完成三个月维护期后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余的30%（即￥150,000.00）；

4.甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停项目或解除协议，并要求甲方赔偿已产生的直接损失。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自协议签订之日起至项目最终交付及甲方完成尾款支付之日止；

2.项目关键时间节点：

（1）项目启动日期：本协议签订之日起7个工作日内；

（2）需求确认截止日期：项目启动后10个工作日内；

（3）开发完成日期：需求确认后90个工作日内；

（4）初验通过日期：开发完成后15个工作日内；

（5）终验完成及项目交付日期：初验通过后10个工作日内；

3.如遇法定节假日或不可抗力因素导致延期，经双方书面协商可顺延履行期限，但最长不超过30日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按本协议第四条约定的付款节点足额支付款项，每逾期一日，应按未付金额的万分之五向乙方支付违约金，且乙方有权暂停项目直至款项付清；逾期超过60日，乙方有权解除协议，甲方需承担已完成工作的70%费用作为补偿，并赔偿乙方因此遭受的直接损失（包括但不限于已投入的人力成本、营销损失等）；

（2）甲方提供的资料错误或未及时配合导致项目延误的，每延误一日，应按总合同金额的万分之五向乙方支付延误补偿金，且乙方不承担延误责任；如延误超过30日，乙方有权解除协议，甲方需支付乙方已投入费用的50%作为违约金；

（3）甲方在验收阶段无正当理由拒绝签收或拖延验收超过30日，视为验收通过，后续提出的异议乙方不予受理。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按本协议第五条约定的进度交付，每延误一日，应按当期应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金，且乙方应采取加速措施赶工；延误超过30日，甲方有权解除协议，乙方需退还甲方已支付款项的80%并赔偿甲方因此遭受的直接损失（包括但不限于替代方案开发费用、市场机会损失等）；

（2）交付的存在严重技术缺陷（如系统崩溃、数据丢失、功能无法运行等）导致甲方业务中断的，乙方应在收到通知后4小时内响应并修复，若同一问题反复出现，甲方有权要求乙方双倍返还该缺陷相关部分的费用，并追究其赔偿责任；

（3）乙方交付的侵犯第三方知识产权（如专利、著作权等）导致甲方被诉的，乙方需承担全部法律责任及经济赔偿，并承担甲方因此支付的律师费、诉讼费等合理费用。

3.不可抗力导致违约的处理：如因地震、战争等不可抗力因素导致任何一方无法履行义务，受影响方应在事件发生后7日内提供有效证明，并根据影响程度协商部分或全部免责，但需尽力减少损失。

4.违约金上限：双方同意，任何一方累计承担的违约金总额不超过本协议总金额的30%，超出部分由违约方直接赔偿对方实际损失。

第七条不可抗力

1.本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、雷击等）、战争、动乱、政府行为（如法律修订、政策调整、行政命令等）、流行病疫情以及网络攻击等无法预见的技术故障。

2.任何一方因不可抗力导致无法完全或部分履行本协议义务的，应在不可抗力事件发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件（如气象局灾害报告、政府公告、法院判决书等）。双方应根据不可抗力的影响程度协商决定：

（1）延期履行：不可抗力影响持续期间，受影响方可暂停履行相关义务，且履行期限相应顺延；

（2）部分免责：如不可抗力仅导致部分义务无法履行，受影响方仅就受影响部分免除责任，已完成的非受影响部分仍需继续履行；

（3）解除协议：如不可抗力导致协议目的无法实现（如政府禁令永久取消运营资质），双方可协商解除协议，各自承担已履行部分的合理成本，无需支付违约金。

3.不可抗力影响消除后，受影响方应在合理期限内恢复履行，并通知对方相关进展。如不可抗力连续影响超过30日，双方可重新协商合同条款或解除协议。任何一方不得利用不可抗力故意拖延履行或规避责任。

4.双方同意，因不可抗力产生的费用（如保险理赔、紧急修复成本等）由各自承担，但若不可抗力导致协议整体目的无法实现，相关损失按本协议第六条约定处理。

第八条争议解决

1.本协议项下一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）或第（二）种方式解决：

（1）向乙方所在地（上海市静安区）有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁语言为中文。

2.选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；选择诉讼的，诉讼费用由法院判决承担。

3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止履行。

4.双方同意，争议解决过程中产生的所有通知、文件等均应送达至本协议首部列明的地址，以书面形式送达视为有效送达；如一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方，否则由此产生的不利后果由该方承担。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、快递服务或双方确认的电子邮箱（甲方邮箱：info@，乙方邮箱：service@）发送至本协议首部列明的地址。以电子方式发送的，发出时视为送达；专人递送的，送达时视为送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前10个工作日书面通知对方，否则原地址发出的通知视为有效送达。

2.协议变更：本协议的任何修改、补充均需经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。口头约定或非书面形式变更均不产生法律效力。

3.知识产权：开发完成并交付后，相关源代码、设计稿、数据库等知识产权归甲方所有，乙方保留为履行本协议目的所必需的合理使用权及署名权（若双方另有约定除外）。甲方不得将用于非法目的，不得侵犯第三方知识产权，如因此产生纠纷，乙方不承担责任。

4.保密义务：双方应对本协议内容及合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、客户资料、财务数据等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及终止后3年。

5.分包：乙方在履行本协议时，可自行招募第三方服务商提供技术服务（如服务器配置、第三方插件开发等），但须事先征得甲方书面同意，并确保分包服务商的服务质量不低于乙方标准。乙方对分包服务商的行为承担连带责任。

6.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。任何一方违反本协议，均应承担相应的法律责任。

7.协议终止：除本协议另有约定外，双方可在履行期限届满前30日书面通知对方终止本协议，甲方需结清所有应付费用，乙方应返还甲方交付的资料及预付款（如有），并按已完成工作量比例结算费用。

第十条附则

1.本协议附件构成本协议不可分割的一部分，包括但不限于：《需求清单》（附件一）、《项目实施方案》（附件二）、《验收标准》（附件三）及《报价明细表》（附件四），所有附件内容与本协议正文具有同等法律效力。

2