建筑工程补充合同范本

PAGE建筑工程补充合同范本甲方（全称）：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（全称）：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[建筑工程项目名称]签订了编号为[原合同编号]的《建筑工程合同》（以下简称“原合同”），现因[具体补充原因，如工程范围变更、工期调整等]，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程概况1.工程名称：[详细工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容变更原合同约定的工程内容为[简要描述原工程内容]。现经双方协商，增加（或减少）以下工程内容：[详细描述新增或减少的工程内容，包括具体的施工部位、施工工艺、使用材料等]。对于新增工程内容，乙方应按照国家相关标准、规范以及甲方的要求进行施工。施工过程中，乙方需使用符合国家标准和甲方指定品牌、规格的材料，具体材料清单如下：[列出材料名称、品牌、规格、数量等]。（二）工程期限1.原合同约定的工期为[原工期时长，如“自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[X]日历天”]。现因工程内容变更，工期相应调整为自[新开工日期]起至[新竣工日期]止，共计[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）或甲方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]个工作日内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。经双方确认后，工期相应顺延。（三）工程质量1.乙方应严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范、标准以及原合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量达到[具体质量标准，如“合格”“优良”等]。2.对于新增工程内容，乙方应制定专门的施工方案，并在施工前报甲方审核。甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。对乙方选用的材料、设备等进行审核，如发现不符合要求，有权要求乙方更换。在工程竣工后，按照相关规定组织验收。2.义务按照本补充合同的约定及时支付工程款项。为乙方提供施工所需的场地、水、电等必要条件，并协调与其他施工单位的关系。在收到乙方提交的工程变更申请后，应在[X]个工作日内进行审核并给予答复。（二）乙方权利和义务1.权利按照本补充合同的约定收取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术资料等。在施工过程中，如遇到不可预见的情况或甲方提出不合理要求，有权提出书面异议。2.义务严格按照本补充合同约定的工程内容、工期、质量标准进行施工，确保工程顺利完成。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。按照国家相关规定和原合同约定，对工程进行保修。三、工程价款及支付方式（一）工程价款1.原合同约定的工程总价款为[原合同价款金额]元。经双方协商，本次工程内容变更后，工程总价款调整为[新合同价款金额]元，其中新增（或减少）工程价款为[变更金额]元。2.工程价款的计算方式如下：[详细说明工程价款的计算依据，如“按照实际完成的工程量乘以双方约定的单价计算”，并列出各项单价及计算明细]。（二）支付方式1.本补充合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付工程预付款，金额为新合同价款的[预付款比例]%，即[预付款金额]元。2.工程进度款按照每月实际完成的工程量进行支付。乙方应在每月[具体日期]向甲方提交当月的工程量报表和工程款支付申请，甲方应在收到申请后[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后[X]个工作日内支付相应的工程进度款，支付比例为当月完成工程量价款的[进度款支付比例]%。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付至工程总价款的[竣工支付比例]%，即[竣工支付金额]元。4.剩余工程总价款的[质保金比例]%作为质量保证金，在工程质保期满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本补充合同的约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费、材料损失费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本补充合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本补充合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工的工程质量不符合本补充合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因返工造成的工期延误，乙方应承担逾期违约责任。3.如乙方未经甲方同意擅自更换材料、设备或违反施工方案进行施工，甲方有权要求乙方更换或整改，并承担因此造成的损失。五、争议解决1.甲乙双方在履行本补充合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本补充合同约定的其他义务。六、其他条款1.本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同