工程泥工包工合同范本

PAGE工程泥工包工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码（若为企业）：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码（若为企业）：[具体代码]鉴于甲方拟将[工程名称]的泥工工程发包给乙方，乙方具备相应的泥工施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：本工程的泥工施工范围包括但不限于以下内容：基础部分：基础垫层的浇筑、砖砌基础的砌筑等。主体部分：墙体的砌筑（包括砖墙、砌块墙等）、墙面的抹灰（包括水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰等）、地面的找平（包括水泥砂浆找平、细石混凝土找平）、楼地面的铺贴（包括地砖、石材等）。装饰部分：卫生间、厨房等防水墙面的瓷砖铺贴、窗台板的安装、踢脚线的安装等。其他部分：散水、坡道的施工，以及甲方指定的其他泥工相关工作。4.工程承包方式：本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责提供泥工施工所需的人工、工具及设备（除甲方提供的主要材料外），甲方负责提供施工所需的主要材料，如水泥、砂石、砖块、瓷砖等。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致无法施工的；因甲方原因造成的停工，如甲方未能按时提供施工所需的材料、场地等；因设计变更导致工程量增加或施工难度增大，需要延长工期的；一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过[X]小时的。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行的相关施工及验收规范、标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。3.工程质量验收应按照以下程序进行：乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方在接到乙方的验收通知后，应在[X]小时内组织验收。如甲方未按时组织验收，视为该工序验收合格。对于隐蔽工程，乙方应在隐蔽前通知甲方进行验收，验收合格后方可进行隐蔽。如甲方未按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但甲方有权要求重新检验，如检验合格，费用由甲方承担；如检验不合格，费用由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的泥工包工费用按照以下方式计算：墙体砌筑：按照每立方米[X]元计算；墙面抹灰：按照每平方米[X]元计算；地面找平：按照每平方米[X]元计算；楼地面铺贴：按照每平方米[X]元计算；其他项目：按照双方协商确定的单价计算。合同总价暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算金额以实际完成的工程量为准。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方应在[X]日内支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交上月完成的工程量报告，甲方在收到报告后的[X]日内进行审核，并支付上月完成工程量价款的[X]%。结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交工程结算报告，甲方在收到报告后的[X]日内进行审核，审核无误后支付至结算金额的[X]%。质保金：剩余的[X]%作为质保金，在工程质保期（自工程竣工验收合格之日起[X]年）满后，如无质量问题，甲方应在[X]日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的地方有权要求乙方整改。有权对乙方的施工人员进行管理，对不服从管理的施工人员有权要求乙方更换。有权根据工程实际情况对施工图纸和施工方案进行变更，但应提前通知乙方。2.义务按照合同约定的时间和方式提供施工所需的主要材料，并保证材料的质量符合要求。提供施工所需的场地、水电等施工条件，并协调与其他施工单位的关系。按照合同约定的时间和方式支付合同价款。及时组织工程验收和结算。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术要求和相关资料。有权对甲方提供的材料进行检验，如发现材料质量不符合要求，有权要求甲方更换。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。服从甲方的管理和指挥，遵守甲方的施工现场管理制度。负责施工人员的管理和安全教育，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。爱护甲方提供的材料和设备，如因乙方原因造成材料和设备损坏，应负责赔偿。做好施工现场的文明施工和环境保护工作，保持施工现场的整洁。六、安全责任1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方。事故的责任和损失应根据事故的原因和责任划分进行承担：如因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任和损失。如因甲方原因造成的安全事故，甲方应承担相应的责任和损失。如因双方共同原因造成的安全事故，双方应根据各自的过错程度承担相应的责任和损失。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工所需的材料、场地等，导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。如甲方因自身原因解除合同，应按照合同总价款的[X]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的经济损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的经济损失。如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如返工后仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的经济损失。如乙方擅自将工程转包或分包给他人，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的经济损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。九、其他条款1.本合同自双方