室内挂网喷浆合同协议

PAGE室内挂网喷浆合同协议合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人（如有）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码（如有）：[代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人（如有）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码（如有）：[代码]鉴于甲方有室内挂网喷浆工程的需求，乙方具备从事该工程的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]室内挂网喷浆工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容1.挂网工程乙方负责对室内指定区域的墙面、天花板等部位进行挂网作业。挂网材料采用[具体材质]的钢丝网，规格为[详细规格]，网孔尺寸为[具体尺寸]。挂网前需对基层进行清理，确保基层表面平整、无油污、无松动颗粒等杂质。挂网时应保证钢丝网与基层紧密贴合，采用[具体固定方式]进行固定，固定间距不得大于[具体间距]，以确保钢丝网的牢固性。2.喷浆工程在挂网完成并经甲方验收合格后，乙方进行喷浆作业。喷浆材料选用[具体品牌和型号]的水泥砂浆，配合比应符合设计要求和相关标准规范。喷浆厚度应均匀一致，平均厚度为[具体厚度]，误差不得超过±[允许误差范围]。喷浆表面应平整、光滑，无裂缝、空鼓、漏喷等缺陷。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。2.进度款乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，甲方应在[X]天内向乙方支付已完工程价款的[X%]。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到结算报告及资料后[X]天内进行审核，审核无误后，甲方应在[X]天内向乙方支付至合同总价款的[X%]。4.质量保证金剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的部分有权要求乙方限期整改。（2）有权要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和文件。（3）有权在工程竣工后组织验收，对验收不合格的工程有权要求乙方返工直至合格。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程价款。（2）在开工前向乙方提供施工场地及相关施工条件，如水电接口、施工图纸等。（3）协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权按照合同约定的时间和方式收取工程价款。（2）有权要求甲方提供施工所需的相关资料和文件。（3）在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务（1）按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成本工程的施工任务。（2）遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。（3）对施工过程中产生的垃圾和废弃物及时进行清理，保持施工现场的整洁。（4）在工程竣工后，向甲方提供完整的工程竣工资料和质量保修书。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准规范以及设计文件的要求，达到[具体质量等级]标准。（二）质量保证乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量负责。在工程质量保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题而产生的维修、返工等责任。（三）验收程序1.乙方完成分项工程施工后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。2.工程竣工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。甲方应在收到报告和资料后[X]天内组织有关单位进行竣工验收。3.工程验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内返工直至合格，返工费用由乙方承担。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，为施工人员配备必要的安全防护用品。2.乙方应制定详细的安全施工方案，采取有效的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和财产安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方和有关部门报告。3.因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任和由此产生的一切费用。（二）文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关文明施工的规定，保持施工现场的整洁和卫生，做到工完场清。2.乙方应采取有效的降噪、防尘等措施，减少施工对周边环境的影响。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付价款及违约金。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至合格，并承担由此产生的一切费用。如因乙方返工导致工期延误的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。3.如乙方违反安全生产、文明施工等相关规定，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权对乙方进行罚款，罚款金额为[具体金额]元/次。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披