学校室外施工合同范本

PAGE学校室外施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[学校全称]法定代表人：[姓名]地址：[学校地址]联系方式：[联系电话]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟对学校室外工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[学校室外工程具体名称]2.工程地点：[学校具体地址]3.工程内容：室外场地的平整，包括但不限于清除杂草、障碍物，对地面进行挖填、夯实等工作，确保场地平整度符合设计要求。室外道路的铺设，采用[具体材质]进行施工，道路宽度、厚度及坡度应符合设计标准，包括路基处理、基层铺设、面层施工等工序。室外绿化工程，包括种植乔木、灌木、花卉及铺设草坪等，所选植物应符合当地气候和土壤条件，且具备相应的观赏和生态价值。室外照明系统的安装，包括路灯、景观灯等灯具的采购、安装及调试，确保照明效果满足学校使用需求。室外给排水系统的施工，包括雨水管、污水管的铺设，检查井、化粪池的建造，以及室外消防设施的安装等，保证排水畅通、供水安全。二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更等非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、工程质量标准1.本工程应符合国家和地方现行的相关施工质量验收规范、标准以及甲方提供的设计文件要求。2.工程质量应达到合格标准，若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、保险、利润、税金等一切费用。2.支付方式：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程完成[X]%时，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程全部完工并经甲方初步验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程通过相关部门竣工验收并办理结算手续后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。五、双方权利和义务甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检验资料。对工程设计变更、施工方案调整等事项有最终决定权。工程竣工后，有权组织相关部门进行验收。2.义务按合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工现场的地质勘察资料、地下管线资料等相关基础资料，并保证资料的真实、准确、完整。协调学校内部各部门及周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时组织工程验收和结算。乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照设计文件、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量和进度。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审核同意后实施。遵守国家和地方的法律法规，以及学校的规章制度，文明施工，保护环境。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边人员的安全。按照规定提供工程质量保修服务，在质量保修期内承担相应的维修责任。工程竣工后，及时向甲方提交完整的竣工资料和结算报告。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需要对工程设计、施工内容等进行变更，应提前[X]天以书面形式通知乙方。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致合同价款调整的，双方应协商确定变更部分的价款，并签订补充协议。3.若乙方擅自变更工程内容，甲方有权要求乙方恢复原状，由此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。七、工程验收1.中间验收：乙方完成分项工程后，应提前[X]天通知甲方进行中间验收。中间验收合格后，方可进行下一道工序施工。2.竣工验收：工程全部完工后，乙方应在[X]天内向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。甲方应在收到报告和资料后的[X]天内组织相关部门进行竣工验收。3.如工程验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。4.工程通过竣工验收后，双方应办理工程移交手续。八、质量保修1.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.在质量保修期内，乙方应免费提供维修服务。如因乙方施工质量问题导致的维修，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修；如因不可抗力或甲方使用不当等非乙方原因导致的维修，乙方应提供有偿维修服务。3.质量保修期满后，乙方应向甲方提交质量保修终结报告，经甲方确认后，双方办理质量保修金退还手续。九、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、机械闲置费用等。2.乙方违约责任若乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲