工程合同外的增补协议

PAGE工程合同外的增补协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方已签订[工程合同名称]（以下简称“主合同”），现因工程实际情况发生变化，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就主合同外的增补事宜达成如下协议：一、增补协议标的物或服务具体描述（一）工程内容1.新增工程部分在[具体工程地点]，乙方需为甲方进行[新增工程名称]的施工。该新增工程包括但不限于[详细列举新增工程包含的主要项目，如基础建设中的土方开挖、地基处理等具体内容]。新增工程的施工标准应符合国家现行的相关工程质量验收规范以及行业标准，具体为[详细说明适用的规范和标准名称及编号]。2.工程变更部分对主合同中[原工程部分名称]进行变更，具体变更内容如下：[变更一的详细描述，例如原设计的[具体结构或工艺]现变更为[新的结构或工艺]，变更原因是[说明变更原因，如功能需求调整等]]。[变更二的详细描述，依次类推，如有多个变更内容需逐一清晰列出]。工程变更后的质量要求应不低于原主合同约定的质量标准，同时需满足因变更而产生的新的质量要求，具体为[详细阐述变更后的质量要求细节]。（二）服务内容1.技术支持服务乙方在新增工程及工程变更实施过程中，应向甲方提供全程技术支持。包括但不限于协助甲方进行工程图纸会审、技术交底，解答甲方在施工过程中关于技术方面的疑问。对于工程中涉及的新技术、新工艺，乙方应负责对甲方相关人员进行培训，确保甲方人员熟悉并掌握相关技术知识，培训方式为[现场培训、集中授课等具体方式]，培训次数为[X]次，培训时间每次不少于[X]小时。2.工程管理服务乙方负责新增工程及工程变更部分的现场施工管理，包括施工进度安排、施工人员调配、施工安全保障等。乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。施工进度计划应明确各阶段的开始时间、完成时间以及关键节点控制，确保工程按时完工。如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照本增补协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。在施工安全保障方面，乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全管理制度和应急预案，确保施工现场无安全事故发生。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括工程质量、施工进度、安全管理等方面。有权要求乙方按照本增补协议及相关标准规范进行施工，对不符合要求的部分，甲方有权要求乙方整改直至符合要求。2.义务按照本增补协议约定向乙方支付款项。为乙方施工提供必要的协助，包括但不限于提供施工场地、协调周边关系等。及时审核乙方提交的施工进度计划、技术方案等文件，并给予书面反馈意见。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本增补协议约定支付款项。在甲方未按照约定履行协助义务，导致乙方施工无法正常进行时，乙方有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务严格按照本增补协议约定的标的物或服务具体描述进行施工或提供服务，确保工程质量和服务水平达到约定标准。自行承担施工过程中的人员、设备、材料等费用，但本增补协议另有约定除外。定期向甲方汇报工程进展情况，提交工程月报、季报等文件，报告内容应包括工程进度、质量状况、存在问题及解决措施等。三、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本增补协议约定按时支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程部分的款项及相应违约金。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工，如未提供施工场地或协调周边关系不力等，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、设备租赁费等，并顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本增补协议约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求。如因返工导致工程延误，乙方应按照上述工程延误的违约金标准向甲方支付违约金。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本增补协议约定的施工进度计划进行施工，导致工程延误，乙方应按照上述工程延误的违约金标准向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程无法按时交付，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于甲方因工程延误而产生的额外费用、预期利益损失等。3.乙方违反本增补协议约定的其他义务，应向甲方支付违约金[具体金额]，并赔偿甲方因此遭受的损失。四、争议解决本增补协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本增补协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[具体日期]。本增补协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本增补协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本增补协议具有同等法律效力。补充协议内容与本增补协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）