广西二建考试原题及答案

广西二建考试原题及答案一、单项选择题（每题1分，共5题）1.某施工项目编制单位工程施工组织设计时，需确定施工方案。下列内容中，不属于施工方案核心要素的是（）。A.施工方法选择B.施工机械配置C.劳动力安排计划D.施工顺序确定答案：C（解析：施工方案的核心是施工方法、机械选择及施工顺序，劳动力安排属于施工进度计划或资源配置计划内容）2.某工程采用动态控制原理进行成本管理，在施工过程中，实际成本为580万元，计划成本为550万元，进度偏差为-30万元（以成本表示）。此时项目成本控制的重点应为（）。A.纠偏成本超支B.调整进度计划C.优化资源配置D.分析成本偏差原因答案：D（解析：成本偏差=实际成本-计划成本=30万元（超支），但需先分析偏差原因，再决定纠偏措施）3.某双代号网络图中，工作A的最早开始时间为第3天，持续时间5天；工作B与A有组织间歇2天，且B的最早开始时间为第10天。则A与B之间的时间间隔为（）天。A.0B.2C.3D.5答案：C（解析：A的最早完成时间=3+5=8天，B的最早开始时间=10天，时间间隔=10-8-2（间歇）=0？需重新计算：组织间歇是额外增加的时间，故B的最早开始时间应为A完成时间+间歇=8+2=10天，因此时间间隔=10-8=2天？可能题目设定不同，正确应为2天？需核实。正确答案应为B（2天））4.下列施工成本分析方法中，可用于分析各成本项目占总成本比重的是（）。A.比较法B.因素分析法C.比率法（构成比率）D.差额计算法答案：C（解析：构成比率分析各成本项目占比）5.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书应在（）签订。A.项目投标前B.项目开工前C.项目可行性研究阶段D.项目竣工验收后答案：B（解析：项目管理目标责任书在项目实施前（开工前）由企业法定代表人与项目经理协商签订）二、多项选择题（每题2分，共3题，每题至少2个正确选项）1.下列施工组织设计内容中，属于单位工程施工组织设计编制范围的有（）。A.工程概况与施工特点分析B.施工总进度计划C.主要施工方案D.资源配置计划E.全场性施工准备工作计划答案：ACD（解析：单位工程施工组织设计内容包括工程概况、施工方案、进度计划、资源配置计划等；施工总进度计划和全场性准备工作属于施工组织总设计）2.关于施工质量事故处理的基本要求，正确的有（）。A.消除造成事故的原因，防止事故再次发生B.注重综合治理，确保处理效果的长期可靠C.处理应达到安全可靠、不留隐患的要求D.仅需对直接责任人员进行处罚E.技术处理方案应经建设单位确认后实施答案：ABC（解析：处理要求包括消除原因、综合治理、安全可靠；需对责任人员处理（包括间接）；技术方案需经监理（或设计）确认）3.下列进度控制措施中，属于管理措施的有（）。A.编制进度控制工作流程B.选用工程网络计划技术C.设立专门的进度管理部门D.分析影响进度的风险E.进行设计变更的技术经济分析答案：BD（解析：管理措施包括管理思想、方法、手段、承发包模式、合同管理、风险管理等；A、C属于组织措施，E属于经济措施）三、案例分析题（20分）背景资料：某住宅工程，建筑面积2.8万㎡，框架结构，合同工期180天。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位编制的施工进度计划（双代号网络图）如图1所示（部分工作逻辑关系：A→B→D；A→C→E；D、E→F；F→G）。经计算，关键线路为A→B→D→F→G，总工期175天。事件2：因设计变更，工作B的持续时间由原计划25天延长至35天，导致总工期延误10天。施工单位向建设单位提出工期索赔10天，建设单位以“设计变更属双方责任”为由拒绝。事件3：为赶工期，施工单位在混凝土浇筑时，将原设计C30混凝土擅自改为C35（强度更高），未通知监理。监理发现后要求停工整改，造成窝工损失8万元，工期延误3天。问题：1.事件1中，若工作C的持续时间为30天（原计划25天），是否影响总工期？说明理由。2.事件2中，施工单位的工期索赔是否成立？说明理由。3.事件3中，施工单位的做法是否正确？监理的处理是否合理？窝工损失和工期延误由谁承担？答案：1.不影响总工期。原关键线路为A→B→D→F→G（总工期175天），工作C位于非关键线路（A→C→E→F→G），原计划C的持续时间25天，假设A=30天，C=25天，E=20天，F=30天，G=20天，则该线路总工期=30+25+20+30+20=125天，与关键线路175天相比，C的总时差=175-125=50天。若C延长至30天，该线路总工期=30+30+20+30+20=130天，仍小于关键线路175天，总时差剩余175-130=45天，未超过总时差，故不影响总工期。2.索赔成立。设计变更属于建设单位责任（或非施工单位原因），且工作B位于关键线路，其延长时间（10天）导致总工期延误，施工单位可提出工期索赔。3.施工单位做法不正确。擅自修改混凝土强度等级，违反施工技术标准和合同约定，需经设计单位确认后方可变更。监理处理合理（有权要求停工整改）。窝工损失和工期延误由施工单位自行承担（因自身过错导致）。建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分，共5题）1.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，应视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人A与B的投标文件由同一单位编制B.投标人C与D约定轮流中标C.投标人E向投标人F泄露标底D.投标人G与H的投标报价呈规律性差异答案：A（解析：视为串通的情形包括文件由同一单位编制、委托同一人、报价规律差异等；B、C属于直接串通）2.某施工合同约定“工程验收合格后30日内支付结算款”，工程于2023年5月10日通过验收，但建设单位迟至8月1日仍未付款。施工单位主张利息的起算日应为（）。A.5月10日B.6月10日C.8月1日D.起诉之日答案：B（解析：利息从应付工程价款之日计付，合同约定验收后30日付款，故起算日为5月10日+30天=6月10日）3.根据《安全生产许可证条例》，施工企业取得安全生产许可证的条件不包括（）。A.主要负责人经考核合格B.特种作业人员取得操作资格证书C.制定完备的安全生产规章制度D.已为全体员工办理工伤保险答案：D（解析：需为从业人员办理工伤保险，非全体员工（可能含劳务派遣），且需办理意外伤害保险（可选））4.下列情形中，属于效力待定合同的是（）。A.施工单位超越资质等级签订的合同（竣工前取得资质）B.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同C.无权代理人以被代理人名义签订的合同（未追认）D.因重大误解订立的合同答案：C（解析：效力待定合同包括无权代理、限制行为能力人订立的非纯获利益合同；A属有效（竣工前取得资质），B有效，D属可撤销）5.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.60答案：B（解析：备案期限为15日）二、多项选择题（每题2分，共3题）1.下列行为中，属于违法分包的有（）。A.施工总承包单位将主体结构的混凝土浇筑分包给劳务公司B.专业分包单位将其承包的部分工程再分包C.施工总承包单位将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.建设单位指定分包商，施工总承包单位拒绝签订分包合同E.劳务分包单位将其承包的劳务作业再分包答案：ABE（解析：违法分包包括主体结构分包（除劳务）、再分包、劳务再分包等；C属合法专业分包，D建设单位不得指定分包）2.根据《劳动合同法》，用人单位可以解除劳动合同且无需支付经济补偿的情形有（）。A.劳动者严重违反用人单位规章制度B.劳动者患病，医疗期满后不能从事原工作C.劳动者被依法追究刑事责任D.劳动者不能胜任工作，经培训后仍不能胜任E.劳动者同时与其他单位建立劳动关系，严重影响本单位工作答案：ACE（解析：无需补偿的情形包括劳动者过错（严重违纪、被追究刑事责任、双重劳动关系）；B、D需支付补偿）3.关于建筑工程一切险的说法，正确的有（）。A.被保险人包括业主、承包商、分包商B.保险责任范围包括自然事件和意外事故C.保险期限至工程竣工验收合格之日止D.施工用机械、设备的保险金额按重置价值确定E.保险人对设计错误造成的损失不予赔偿答案：ABDE（解析：保险期限至验收合格或实际占用之日（以先发生者为准），故C错误）三、案例分析题（20分）背景资料：2022年3月，甲公司（建设单位）与乙公司（施工总承包）签订《建设工程施工合同》，约定：“合同价款5000万元，进度款按月支付（每月25日前支付上月完成产值的80%），竣工结算后支付至97%，剩余3%为质量保证金，缺陷责任期2年”。事件1：2022年5月，乙公司完成产值800万元，甲公司以“资金紧张”为由未支付进度款。乙公司遂暂停施工，导致工期延误15天。事件2：2023年1月，工程竣工验收合格。乙公司提交结算报告，结算价5800万元。甲公司委托丙造价咨询公司审核，核减800万元（主要因乙公司未按图施工减少工程量），双方争议未果。事件3：2024年2月，屋面出现渗漏，甲公司通知乙公司维修，乙公司以“缺陷责任期已过”为由拒绝。经查，渗漏因施工质量问题导致。问题：1.事件1中，乙公司暂停施工是否合法？工期延误损失由谁承担？说明理由。2.事件2中，甲公司核减800万元是否合理？结算争议应如何解决？3.事件3中，乙公司拒绝维修是否合法？质量保证金应如何处理？答案：1.合法。根据《施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付进度款，承包人可催告后暂停施工。工期延误损失由甲公司承担（因发包人违约导致）。2.部分合理。若核减部分确因乙公司未按图施工（属违约行为），甲公司可核减对应工程款；若属咨询公司错误核减，不合理。结算争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。3.不合法。屋面渗漏属施工质量问题，缺陷责任期自竣工验收合格起算（2023年1月至2025年1月），2024年2月仍在责任期内，乙公司应履行维修义务。若乙公司拒绝，甲公司可自行维修，费用从质量保证金中扣除；剩余保证金在责任期满后返还乙公司。专业工程管理与实务（建筑工程）一、单项选择题（每题1分，共5题）1.下列混凝土施工技术中，可有效减少大体积混凝土裂缝的是（）。A.提高水泥用量B.采用低水化热水泥C.增加坍落度D.高温时段浇筑答案：B（解析：减少裂缝措施包括选用低水化热水泥、分层浇筑、控制内外温差等）2.关于脚手架安全管理，下列做法正确的是（）。A.单排脚手架搭设高度28mB.脚手架基础未经验收即开始搭设C.连墙件水平间距6m，垂直间距4mD.拆除时先拆剪刀撑，再拆小横杆答案：C（解析：单排架高度≤24m；基础需验收；连墙件间距≤6m（水平）、≤4m（垂直）；拆除顺序“先搭后拆，后搭先拆”，剪刀撑最后拆）3.下列防水工程验收要求中，属于屋面涂膜防水层主控项目的是（）。A.防水层表面平整B.胎体增强材料搭接宽度≥50mmC.防水层厚度符合设计要求D.檐口排水坡度≥2%答案：C（解析：主控项目包括材料质量、防水厚度、无渗漏；一般项目包括表面平整、搭接宽度、坡度等）4.关于模板支架拆除，正确的顺序是（）。A.先拆非承重部分，后拆承重部分B.先拆梁底模，后拆板底模C.从上至下拆除水平拉杆D.拆除时无需设置警戒区答案：A（解析：拆除顺序“先支后拆，后支先拆；先非承重，后承重”；梁底模应在板底模之后拆；需设置警戒区）5.下列砌体工程施工要点中，错误的是（）。A.多孔砖砌筑前需提前1-2天浇水湿润B.构造柱与墙体连接处留马牙槎，先退后进C.水平灰缝厚度控制在8-12mmD.转角处砌体可留直槎，但需设拉结筋答案：D（解析：转角处和纵横墙交接处不得留直槎，需留斜槎；非抗震设防或6、7度区的临时间断处，可留直槎但设拉结筋）二、多项选择题（每题2分，共3题）1.下列钢结构连接方式中，属于刚性连接的有（）。A.普通螺栓连接B.高强度螺栓摩擦型连接C.焊缝连接D.铆钉连接E.高强度螺栓承压型连接答案：CDE（解析：刚性连接需传递弯矩，焊缝、铆钉、承压型螺栓（可能）可传递弯矩；摩擦型螺栓、普通螺栓属柔性连接）2.关于建筑幕墙防雷构造要求，正确的有（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构防雷体系连接B.连接导体的截面积≥10mm²C.防雷连接每三层与均压环连接D.幕墙顶部接闪器与女儿墙防雷装置连接E.防雷构造需进行隐蔽工程验收答案：ADE（解析：连接导体截面积≥25mm²（铜）或≥50mm²（钢）；防雷连接应每层与均压环连接）3.下列装饰装修工程施工质量控制要点中，正确的有（）。A.吊顶工程主龙骨间距≤1200mmB.地面瓷砖铺贴前需对基层进行防水处理（卫生间）C.墙面涂饰施工时，混凝土基层含水率≤8%D.门窗安装采用边安装边砌口的方法E.裱糊工程基层表面平整度偏差≤3mm答案：ABCE（解析：门窗安装应采用预留洞口法，不得边安装边砌口）三、案例分析题（20分）背景资料：某办公楼工程，地下1层，地上12层，框架-剪力墙结构。施工过程中发生以下事件：事