工程造价管理法规实务考试题

工程造价管理法规实务考试题前言工程造价管理是工程建设领域的核心环节之一，其规范运作离不开法律法规的坚实保障。熟悉并掌握相关法规政策，不仅是造价从业人员职业素养的基本要求，更是确保工程建设合法合规、维护各方权益、控制投资风险的关键。本套试题旨在考察考生对工程造价管理相关法律法规的理解深度与实务应用能力，内容涵盖造价构成、计价依据、合同管理、招投标规范、结算审计及纠纷处理等核心领域。试题注重理论与实践的结合，力求全面检验考生的专业水平。一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法，正确的是（）A.建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将其中的一项或者多项发包给一个工程总承包单位C.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商D.以上均正确2.在工程招投标过程中，关于投标报价的说法，错误的是（）A.投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本价B.投标人必须按照工程量清单填报价格C.投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝D.投标报价可以进行优惠或让利，并在清单中单独列项3.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB____），下列关于工程量清单作用的说法，不正确的是（）A.工程量清单是编制招标控制价的依据B.工程量清单是办理竣工结算的依据C.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据D.工程量清单必须由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制4.某工程施工过程中，因设计变更导致工程量增加，且该变更在合同中未作明确约定。根据相关法律法规及计价规范，该新增工程量的综合单价应（）A.由发包人提出，经承包人确认后执行B.参照类似项目的单价确定C.由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行D.按照原合同单价执行5.关于工程质量保证金的说法，正确的是（）A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金返还期限均为工程竣工验收合格之日起两年C.质量保证金必须以银行保函形式提交D.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后质量保证金可自动转为履约保证金二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得相应分值)1.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循的原则有（）A.独立B.客观C.公正D.高效E.廉洁2.根据《民法典》合同编中关于建设工程合同的规定，发包人应当承担的义务有（）A.按照约定提供原材料、设备B.及时组织工程竣工验收C.支付工程价款D.负责办理施工许可证等审批手续E.对已完工程进行照管3.下列情形中，可能导致建设工程施工合同无效的有（）A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人非法转包建设工程的E.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的4.工程价款结算的主要方式包括（）A.按月结算B.按形象进度分段结算C.竣工后一次结算D.目标结款方式E.双方约定的其他结算方式5.下列关于工程造价鉴定的说法，正确的有（）A.当事人对工程造价发生合同纠纷时，可以申请工程造价鉴定B.工程造价鉴定机构必须是依法设立并取得相应资质的工程造价咨询企业C.鉴定人员应当由具有注册造价工程师执业资格的人员担任D.工程造价鉴定意见作为证据，人民法院应当采信E.鉴定过程中，鉴定机构可以要求当事人补充提交证据三、简答题1.简述我国现行工程造价的构成要素。2.简述建设工程招标的基本程序。3.简述工程变更价款确定的原则和方法。4.简述在建设工程施工合同履行过程中，承包人可以提出索赔的常见情形。四、案例分析题背景：某建设单位（甲方）通过公开招标与某施工单位（乙方）签订了一份建设工程施工合同，合同价款形式为固定单价合同，采用工程量清单计价。工程内容为某办公楼土建及部分安装工程。施工过程中发生如下事件：事件一：施工期间，因甲方提供的地质勘察报告中未标明地下有孤石，乙方在基坑开挖时遇到该孤石，导致挖掘机损坏，并延误工期3天。乙方就此提出索赔，要求甲方赔偿挖掘机维修费用及工期延误损失。事件二：施工至主体结构第二层时，甲方提出设计变更，将原设计的某型号钢筋替换为另一种强度更高的型号钢筋。该变更导致乙方已采购的原型号钢筋部分积压，且新钢筋价格高于原钢筋价格。乙方就材料积压损失、新钢筋与原钢筋的价差以及因变更导致的工期延误2天提出索赔。事件三：工程竣工验收合格后，乙方提交了竣工结算报告及完整的结算资料。甲方在收到结算资料后，未在合同约定的期限内审核完毕，也未提出异议。乙方多次催要结算款未果。问题：1.针对事件一，乙方的索赔能否成立？请说明理由。2.针对事件二，乙方提出的各项索赔是否均能成立？请分别说明理由。3.针对事件三，乙方应如何维护自身权益？甲方逾期未审核竣工结算报告应承担何种责任？---参考答案及解析（部分）一、单项选择题1.D解析：《建筑法》对工程发承包有明确规定，A、B、C选项均为其内容的正确表述。2.D解析：投标报价不得进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。3.D解析：工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。4.C解析：因设计变更导致工程量增加，合同中无约定时，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。5.A解析：B选项，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可约定；C选项，质量保证金可以银行保函、现金等形式提交；D选项，质量保证金与履约保证金性质不同，到期后应返还。二、多项选择题1.A、B、C解析：工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则。2.A、B、C、D解析：E选项为承包人义务。3.A、B、C、D解析：E选项，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持，并不会导致合同无效。4.A、B、C、D、E解析：我国工程价款结算方式多样，以上均为常见方式。5.A、B、C、E解析：D选项，工程造价鉴定意见作为证据，人民法院应结合案件其他证据综合审查判断，并非必然采信。三、简答题（要点）1.我国现行工程造价构成要素：分为建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、固定资产投资方向调节税（目前暂停征收）。其中，建筑安装工程费又由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。2.建设工程招标基本程序：包括履行项目审批手续、委托招标代理机构（如需）、编制招标文件、发布招标公告或发出投标邀请书、资格审查、发售招标文件、踏勘现场、召开投标预备会、投标、开标、评标、中标、签订合同等。3.工程变更价款确定原则和方法：原则包括：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算；合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定；合同中没有适用或类似价格的，由承包人提出合理的变更价格，经发包人确认后执行。方法通常有：工程量清单计价法、预算定额法、协商定价法等。4.承包人可提出索赔的常见情形：发包人违约（如未按时提供场地、图纸、支付工程款等）；工程变更；不可抗力；发包人指定的分包商违约；工程师指令错误或延迟；政策法规变化等。四、案例分析题（要点）1.事件一索赔成立。理由：甲方提供的地质勘察报告有误，属于发包人提供的资料不准确，导致承包人施工困难和损失，承包人有权索赔费用和工期。2.事件二：*材料积压损失：若原型号钢筋确实为该变更部位专用且无法用于其他部位，该部分损失索赔成立，因设计变更由甲方提出。*新钢筋与原钢筋价差：索赔成立，设计变更导致材料规格变化，价格差异应由甲方承担。*工期延误2天：索赔成立，设计变更是甲方原因，导致工期延误，承包人有权索赔工期。3.事件三：*乙方可依据合同约定和《建设工程价款结算暂行办法》等规定，要求甲方支付结算款及逾期付款利息。*甲方未在约定期限内审核且未提出异议，视为认可乙方提交的竣工结算报告，应按乙方提交的结算金额支付工程款，并承担逾期付款的违约责任，通常应支付逾期付款利息。