2026年山东高院施工合同（1篇）

2026年山东高院施工合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，就乙方向甲方提供施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、工程规模：__________________。

5、工程范围：包括但不限于设计、施工、安装、调试、验收等全部或部分环节，具体以双方确认的工程量清单及施工图纸为准。

6、工程造价：本工程采用固定总价方式，合同总价款为人民币_______元（大写：人民币_______元整），含税价格。如因工程量增减、设计变更等原因导致工程造价发生变化，双方应协商调整合同价款。

二、合同文件及解释顺序

1、本合同包括但不限于本合同协议书、中标通知书（如有）、投标书及其附件、工程量清单、施工图纸、技术规范、标准图集、会议纪要、设计变更、工程洽商记录等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2、合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其解释顺序以上述排列为准。

3、对合同文件内容有不同理解的，应以书面形式提请双方确认。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并确保乙方人员及设备的安全。

2、甲方应按时向乙方提供施工图纸、技术规范及其他相关资料，并保证其准确性、完整性。

3、甲方应负责协调施工现场周边关系，为乙方施工提供便利，避免因第三方原因导致乙方窝工、返工。

4、甲方应按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因导致付款延迟，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

5、甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，如发现质量问题或安全隐患，有权要求乙方整改，并有权对乙方处以罚款，罚款金额不超过合同总价的5%。

6、甲方应组织或参与工程竣工验收，并按照合同约定支付工程尾款。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施本工程施工的合法资质，并按照合同约定组建项目管理团队，配备满足施工要求的技术人员、管理人员和施工人员。

2、乙方应严格按照施工图纸、技术规范及标准图集进行施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。

3、乙方应建立健全质量管理体系和安全生产责任制，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方应合理组织施工，确保工程进度，如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，应按照合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的10%。

5、乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料及其他财物，如有遗失或损坏，应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方应积极配合甲方的监督检查，并对甲方提出的合理意见及时进行整改。

四、工程进度及工期

1、本工程总工期为_______天，自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

2、工程进度安排：__________________。

3、如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。

4、乙方应提前____天向甲方提交工程进度计划，并每月向甲方报告工程进展情况。

五、工程质量及验收

1、工程质量标准：达到国家及行业相关标准，并满足设计要求。

2、乙方应建立健全质量管理体系，严格执行质量检查制度，确保工程质量。

3、甲方应组织或参与工程竣工验收，验收合格后，乙方方可申请支付工程尾款。

4、如工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工、修理或更换，并有权要求乙方承担由此产生的费用。

六、工程款支付

1、工程款支付方式：采用按月支付或按形象进度支付方式，具体支付比例及时间安排如下：__________________。

2、甲方应在收到乙方提交的工程量清单及发票后____日内支付相应款项。

3、工程尾款为合同总价的____%，在工程竣工验收合格后____日内支付。

4、如甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付工程款的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

七、变更及索赔

1、如需变更工程设计或施工方案，应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。

2、变更工程的价格，由甲乙双方根据变更内容协商确定。

3、因甲方原因导致乙方窝工、返工或工期延误，乙方有权向甲方索赔，索赔金额由双方协商确定。

4、因不可抗力或甲方原因导致合同解除，乙方有权向甲方索赔，索赔金额包括已完成工程量的人工费、材料费、设备费等，以及乙方的实际损失。

八、保修及保修期

1、本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、保修期内，如因乙方施工质量问题导致损坏，乙方应负责免费维修，并承担由此产生的费用。

3、保修期外，如因使用不当或不可抗力原因导致损坏，乙方应提供有偿维修服务。

九、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总价款的10%。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付工程款的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的20%作为违约金。

3、若乙方因施工质量问题导致甲方或第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

4、如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方应在收到甲方整改通知后____日内完成整改，如逾期未整改，甲方有权委托第三方进行整改，并从乙方工程款中扣除相应费用。

十、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

十一、其他事项

1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

4、本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范、标准图集等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方：