建设工程施工合同纠纷要素式起诉状参考模板

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状参考模板【模板说明】本模板为建设工程施工合同纠纷专属要素式起诉状参考版，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》编制，契合法院立案核心要求。本模板以“要素清晰、参考性强、简洁易用”为核心，完整涵盖起诉必备全部要素，同时提供规范参考指引，明确各要素填写要点，无需多余示范内容，适用于承包人、发包人、实际施工人等各类诉讼主体。模板可直接下载填写，填写时需保证信息真实、准确、完整，严格遵循法定格式，无相关内容填“无”，严禁涂改关键信息，避免影响立案效率。一、当事人信息（核心要素，必填，填写要点参考：身份信息需可查，送达地址需精准）（一）原告姓名/名称：________________________身份凭证号：________________________（参考：自然人填居民身份证号，法人/非法人组织填统一社会信用代码）联系电话：________________________（参考：填写有效手机号，可补充1个备用号，便于法院文书送达）有效送达地址：________________________（参考：精确到省、市、区/县、街道、楼栋号及门牌号，作为本案唯一法律文书送达地址）涉案身份：________________________（参考：承包人、发包人、实际施工人，规范填写，与案件事实一致）（二）委托诉讼代理人（无委托则填“无委托诉讼代理人”，不得空缺）姓名：________________________证件号：________________________（参考：律师填执业证号，其他代理人填居民身份证号）联系电话：________________________授权范围：________________________（参考：明确具体权限，如代为庭审、签收文书、变更诉讼请求等，严禁填写“全权代理”）（三）被告（按责任关联度排序，多被告逐一分填，无则填“无”）第一被告（核心责任主体）姓名/名称：________________________身份凭证号：________________________联系电话：________________________（参考：无法获取的注明“公开渠道无法查询”）有效送达地址：________________________涉案身份：________________________（参考：发包人、违法分包人、转包人等）关联细节：________________________（参考：简要列明与本案关联及应承担责任的核心事实）第二被告姓名/名称：________________________身份凭证号：________________________与第一被告责任关系：________________________（参考：连带责任、按份责任等，明确责任承担方式）（四）第三人（仅限与本案有直接利害关系者，无则填“无”）姓名/名称：________________________联系电话：________________________与本案利害关系：________________________（参考：简要列明与本案的直接关联，明确参与诉讼的必要性）二、诉讼请求（要素必备，明确、具体、可执行，无相关请求直接删除，填写要点参考：金额、标准需明确）1.判令________________（明确被告）向原告支付涉案________________工程（填工程全称）价款人民币__________元（小写：￥__________），本判决生效后______日内一次性付清；2.判令________________（明确被告）向原告支付逾期付款利息（或违约金）人民币__________元（截至______年____月____日），自______年____月____日起至款项全部付清之日止，以未付工程款本金为基数，按__________标准计算，利随本清；（参考：标准可填合同约定或法定标准，如一年期LPR倍数）3.判令原告对涉案________________工程（与第1项工程名称一致）折价、拍卖、变卖所得价款，在__________元（未付工程款本金）范围内享有建设工程价款优先受偿权；（无则删除）4.判令________________（明确被告）赔偿原告因本案纠纷产生的经济损失人民币__________元；（参考：明确损失明细，如律师费、停工窝工损失等，无则删除）5.判令本案全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、公告费等）由________________（明确被告）承担。三、事实与理由（要素必备，简洁明了，精准支撑诉讼请求，填写要点参考：围绕合同、履行、违约展开，逻辑清晰）______年____月____日，原告与________________（核心签约被告）签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________，如有），双方约定：原告承建涉案________________工程，工程地点为________________，施工范围为________________，工程价款共计人民币__________元，工期______天，工程款支付方式及节点为________________。上述合同合法有效，双方依法形成建设工程施工合同关系，均应严格履行合同约定的义务。合同生效后，原告按约组织施工，严格遵循设计图纸、施工规范及合同要求，全面履行了施工义务，无任何违约行为。涉案工程于______年____月____日施工完毕，原告按约提交竣工验收申请及竣工资料，工程于______年____月____日验收合格（或被告拖延验收/擅自使用视为合格）。双方于______年____月____日完成工程结算，确认最终工程价款为人民币__________元（或被告拖延结算，视为认可原告提交的结算金额）。后原告按约催告被告履行付款义务，但被告________________（明确被告违约事实，如拖欠工程款、拒不履行付款义务等），其行为已构成严重违约，直接侵害了原告的合法权益，给原告造成了相应的经济损失。综上，为维护自身合法权益，依据相关法律规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法查清案件事实、分清责任，公正裁判，支持原告全部诉讼请求。四、证据清单（要素必备，简要列明，确保证据链完整，填写要点参考：证据与诉求、事实对应，明确证明目的）1.《建设工程施工合同》及补充协议（如有）；（证明目的：原、被告存在合法施工合同关系及双方核心约定）2.工程施工相关材料（如开工报告、施工日志、监理记录等）；（证明目的：原告按约履行施工义务）3.工程验收相关材料（如竣工验收申请、竣工验收报告等）；（证明目的：涉案工程验收合格或视为合格）4.工程结算相关材料（如结算单、结算资料签收记录等）；（证明目的：双方结算情况或被告拖延结算事实）5.工程款支付凭证（如银行转账记录、收款收据等）；（证明目的：被告已支付工程款金额及尚欠金额）6.催告相关材料（如催告函、快递签收凭证、沟通记录等）；（证明目的：原告已履行催告义务）7.当事人主体资格证明材料（如营业执照、身份证、工商信息等）；（证明目的：各方诉讼主体适格）8.经济损失相关证据（如有，如律师费发票、损失证明等）；（证明目的：原告因被告违约产生的经济损失）9.其他证据：________________________（证明目的：________________________）。五、尾部及附项（严格遵循法定格式，填写要点参考：法院、签名、份数需规范）此致________________________人民法院（参考：填写涉案工程所在地人民法院，遵循专属管辖规定）起诉人（签名/盖章）：________________________（参考：自然人亲笔签名按手印；法人/非法人组织加盖公章+法定代表人/主要负责人签名按手印）法定代表人/主要负责人（签名，法人/非法人组织填写，自然人不填）：________________________起诉日期：______年____月____日（参考：填写提交起诉状当日日期，格式规范，不得涂改）附：1.本起诉状副本______份（参考：份数=被告人数+第三人人数+1份）；2.证据副本______份（参考：与起诉状副本份数一致，按证据清单顺序装订）；3.当事人主体资格证明复印件______份；4.委托诉讼代理人相关材料（如有）复印件______份（参考：包括授权委托书、律师执业证复印件等）；5.送达地址确认书1份。【填写参考指引】1.本模板为参考性要素式模板，各空白项需结合实际案件信息如实填写，无相关内容的条款直接删除，不得保留空白；2.当事人身份信息需严格核对原件，身份凭证号、有效送达地址、联系电话不得错填、遗漏，确保法院有效送达法律文书；3.诉讼请求需明确具体，工程款、利息、损失等金额需同时填写大写和小写，避免歧义，利息/违约金计算标准需清晰可执行；4.事实与理由需围绕“合