二建继续教育试题

1下列可以认定开工日期的文件不包括（）。

A.承包人的口头叙述

B.发包人的通知

C.工程监理的记录

D.当事人的会议纪要

下列不能作为开工日期认定原则的是（）。

A.包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期

B.承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期

C.发包人与承包人的口头约定

D.若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准

下列关于竣工日期的表述，不正确的是（）。

A.如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期

B.工程量增加的，以承包人实际完成H期未竣工日期

（:.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期

下列不属于工期延续情形的是（）。

A.工程量增加

B.工程质量有缺陷

C.发包人变更设计

D.发包人未按约支付工程款

开工日期的类型包含（）。

A.合同中约定具体的日期

B.发包人开工通知中写明的日期

C.监理人的开工通知写明日期

D.承包人递交的开工报告或开工申请被批准的口期

E.承包人进入施工现场的日期

竣工日期的类型包含（）。

A.双方确认的日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期

C.承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.承包人撤离施工现场的口期

开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。

A.正确B.错误

施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。

A.正确B.错误

若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延

相应的工期。

A.正确B.错误

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主

张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。

A.正确B.错误

2下列关于工程签证的表述，不正确的是（）。

A.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

B.包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认

实际发生的工程量。

C.经过双方签字认可的会议纪要可以作为直接证据适用

D.建筑定位放线验收单、基础验槽记录等，都能在一定程度上反映出工程量的变化

下列关于确认工程量的其他证据的表述，不正确的是（）。

A.工程洽商记录中记载了工程施工中地下障碍的处理、工程局部尺寸材料的改换、增加或者减少某项工程内容的情

况可以作为其他证据

B.发包人提供的场地范围、水、电接通位置、水准点、施工作业时间限定、施工道路指定等，通过通知书的方式告

诉承包人的资料可以作为其他证据

C.来往电报、函件的书面文件往往可以证明发生变化的时间、原因等情况可以作为其他证据

D.建筑定位放线验收单、基础验槽记录不能作为其他证明工程量的证据

广义的签证不包括（）。

A.费用签证

B.工期签证

C.质量签证

D.工程款签证

签证的类型不包括（）。

A.变更合同约定的签证

B.补充合同约定的签证

C.解除合同约定的签证

D.澄清合同约定的签证

能够作为认定工程量依据的其他证据包括（）。

A.会议纪要

B.工程检验记录

C.来往电报、函件

D.工程洽商记录

E.工程通知资料

签证的法律特征包括（）。

A.是整个建设工程施工合同的组成部分

B.可直接在工程形象进度结算或工程最终造价结算中作为计算工程量及工程价款的依据

C.工程签证一般不依赖于证据，但是对于工程签证如何进行应在合同中加以明确

D.不符合约定条件的工程签证不具备法律效力

E.工程签证是双方协商一致的结果

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认

实际发生的工程量。

A.正确B.错误

工程签证，其实质是工程承发包双方在施工合同履行过程中，按照合同约定就施T.调整、顺延工期、造价调整、赔

偿损失等所达成的双方意思表示一致的书面文件。

A.正确B.错误

工程签证不可直接作为证据，可直接在工程形象进度结算或工程最终造价结算中作为计算工程量及工程价款的依

据。

A.正确B.错误

没有“工程签证”，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

A.正确B.错误

3下列关于情势变更原则的效力，不正确的是（）。

A.包括变更合同和解除合同两种类型

B.变更合同内容，消除显失公平的结果，使合同在公平基础上得到履行

C.情势变更参照不可抗力的法律后果处理

D.解除（或终止）原合同关系，并免除当事人的法律责任

下列关于情势变更中变更合同后果的表述，不正确的是（）。

A.标的物不变

B.增减履行标的的数量

C.变更履行期限

D.拒绝先为履行

下列关于情势变更中解除合同后果的表述，不正确的是（）。

A.免除当事人不履行合同的责任

B.解除合同的后果具有溯及既往的效力

C.相对方不得因情势变更请求损害赔偿

D.只有在终止合同仍不能使双方当事人获得公平结果时,才应使合同关系溯及既往地解除

下列关于情势变更原则适用效力的表述，不正确的是（）。

A.情势变更原则的适用效力，是指适用该原则时出现的法律后果

B.第一次的效力是维持原合同关系，只变更某些内容，以排除情势变更导致的不公平结果

C.第二次效力是指当第一次的效力尚穴足以排除不公平的结果时，则采取消灭原合同关系的方法以恢复公平

D.仅体现在变更合同上

情势变更原则的适用条件包括（）。

A.当事人须事先在合同中约定情势变更

B.须有情势变更之事实

C.情势变更须发生在合同成立以后，履行终止之前

D.情势变更须是当事人所不能预见的，且有不可预见之性质

E.因情势变更而使原合同的履行显失公平

下列属于情势变更的判断标准的是（）

A.是否符合诚实信用原则，公平合理原则

B.显失公平的事实须存在于合同双方当事人或其中一方

C.显失公平的结果，使双方利益关系发生重大变动，危害交易安全

D.主张适用的一方因不适用而遭受的损失，一股要远大于适用时对方所遭受的损失

E.债务人履行困难和债权人受领不足及其履行对债权人无利益

情势变更，是指合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致合同之基础功摇或丧失，若继

续维持合同原有效力显失公平，允许变更合同内容或者解除合同。

A.正确B.错误

在订约时，如发生情势的变更，当事人也可以主张适用情势变更原则。

A.正确B.错误

情势变更是否属于不可预见，应根据当时的客观实际情况及商业习惯等作判断标准。

A.正确B.错误

如情势的变更由可归责于一方当事人或第三人的事由而发生，则有过错的•方当事人或第三人应承担责任，不适用

情势变更原则。

A.正确B.错误

5因不动产纠纷提起的诉讼，由（）管辖。

A.合同签订地人民法院

B.不动产所在地人民法院

C.合同履行地人民法院

D.被告住所地人民法院

因合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.合同签订地

D.纠纷发生地

下列关于地域管辖的表述，不正确的是（）。

A.一般情况下，管辖确定采用“原告就被告"的原则

B.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管情

C.被告住所地与经常居住地不一致的，由被告住所地人民法院管辖

D.对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖

下列关于专属管辖的表述，不正确的是（）。

A.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

B.原告向两个以上有管辖权的人的人民法院起诉，由最后接到起诉的人民法院管辖

C.因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遢产所在地人民法院管辖

D.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖

地域管辖包括（）。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.级别管辖

D.专属管镭

E.协议管辖

下列关于级别管辖的表述，正确的是（）.

A.重大涉外案件由中级人民法院管辖

B.在本辖区有重大影响的案件由中级人民法院管辖

C.最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件由中级人民法院管辖

D.高级人民法院管辖在本辐区有重大影响的民事案件

E.最高人民法院管辖在全国有重大影响的案件和认为应当由本院审理的案件

级别管辖是指民事案件的第一审审判权在上下级人民法院之间的分工。

A.正确B.错误

当事人不可以按照自己的意愿确定管辖法院。

A.正确B.错误

释明权的性质应与审判权的性质是一致的。

A.正确B.错误

我国法律已经明确规定了释明权制度。

A.正确B.错误

6下列不属于法定保修范围情况的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因第三方造成的质量缺陷

C.不可抗力造成的质量缺陷

D.使用人使用不当

下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。

A.提供原始资料

B.委托监理

C.对建筑材料、构配件和设备进行检验

D.不得擅自改变主体和承重结构进行装修

列关于保修程序的表述，不正确的是（）。

A.般应先由建设单位组织勘察、设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定维修方案

B.由施工单位负责维修

C.当问题较严重更杂时，不管是什么原因造成的，只要是在保修范围内，均先由施工单位履行保修义务

D.保修费用由施工单位承担

下列不属于施工单位的质量责任的是（）。

A.移交建设项目档案

B.对施工质量进行检验

C.见证取样

D.保修的货任

下列关于保修期的表述，正确的是（）。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

E.其他项目的保修期限由发包方与承包方约定

建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工单位签署的工程保修书

施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A.正确B.错误

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，可以提出意见和建议。

A.正确B.错误

工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应

资质等级的质量检测单位进行检测。

A.正确B.错误

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相

应资质等级的质量检测单位进行检测0

A.正确B.错误

7下列关于资质与经营范围的表述，不正确的是（）。

A.建筑业企业资质等级标准是建筑业企业资质的一个分级标准

B.从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动，应当申请建筑业企业

资质

C.经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业业务活动的内容和生产经营方向,

是企业业务活动范围的法律界限

D.经营范围是企业必须从事的生产经营与服务项目

下列关于不安抗辩权的表述，不正确的是（）。

A.先履行义务人无需有充足的证据证明相对人无能力履行债务

B.不安抗辩权是为了切实保护当事人的合法权益，防止借合同进行欺诈，促使对方履行义务

C.行使不安抗辩权，必须双方当事人因同一双务合同而互负债务

D.行使不安抗辩权，须先履行一方的债务己经届满清偿期

下列关于经营范围的表述，不正确的是（）。

A.企业的经营范围由公司章程规定，不能超越章程规定的经营范围申请登记注册

B.企业可以在登记机关核准的经营范国内从事经营活动

C.企业的经营范围中属于法律、行政法规限制的项目，在进行登记之前，必须依法经过批准

D.企业的经营范围以登记注册机关核准的为准

下列不属于企业申请建筑业企业资质条件的是（）。

A.资产

B.主要人员

C.已完成的工程业绩和技术装备

D.个人资产

下列属于不安抗辩权成立的条件的有（）。

A.双方当事人因同一双务合同而互负债务

B.后给付义务人的履行能力明显降低，有不能为对待给付的现实危险

C.有先后的履行顺序，空有不安抗辩权之人为先履行义务的当事人

D.先履行义务人必须有充足的证据证明相对人无能力履行债务

E.先履行一方的债务已经届满清偿期

下列属于不安抗辩权行使依据的是（）。

A.后履行义务未提供担保

B.经营状况严重恶化

C.转移财产、抽逃资金，以逃避债务

D.丧失商业信誉

E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形

不安抗辩权是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，

在对方没有履行或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利。

A.正确B.错误

不安抗辩权行使中，中止履行后，双方在合理期限未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方不可解

除合同,

A.正确B.错误

企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程'业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，

取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

A.正确B.错误

企业的经营范围由公司章程规定，可以超越章程规定的经营范围申请登记注册。

A.正确B.错误

8某承包商投建筑工程一切险，保险公司提供了保险合同的格式条款。下列关于该格式条款的表述中错误的是（）。

A.该格式条款应公平合理

B.格式条款应被提示注意

C.理解有争议按通常解释

D.通常解释不惟一则修改条款

发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权时，下列说法正确的是（）。

A.损害建筑工人利益时，约定无效

B.任何时候都无效

C.任何时候都有效

D.根据用关利益方的要求处理

承包人行使建设工程价款优先受偿权的起算时间为（）。

A.竣工之日

B.应当给付建设工程价款之日

C.承包人提交竣工结算报告之口

D.发包人进行竣工验收日

承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.2个月

C.4个月

D.6个月

下列（）属于优先受偿权的适用范围。

A.利息

B.工程款

C.违约金

D.损害赔偿金

E.定金

下列关于建设工程优先受偿权的表述上确的是（）。

A.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

B.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，

人民法院应予支持

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

D•饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予

支持

E.装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的，不具有优先受偿权

《合同法》赋予了承包人具有建设工程的优先受偿权。

A.正确B.错误

《担保法》赋予了债权人具有建设工程的优先受偿权。

A.正确B.错误

承包人的优先受偿权任何时候都优于任何第三人。

A.正确B.错误

装饰装修工程的承包人不享有优先受偿权。

A.正确B.错误

9如果代理人以被代理人的名义同自己订立合同，这是（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.滥用代理权

D.有效代理

张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司的名义与其长期负责

的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的

是（）。

A.甲建筑公司

B.建筑设备租赁公司

C.张某

D.张某、王某与建筑设备租赁公司

在货物运输协议中，甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任，承运人甲因酒后驾车车毁人亡，

货物全部损失，则（）。

A.甲不承担责任

B.甲承担责任

C.甲乙各担负一半责任

D.甲不一定承担责任

根据《合同法》的规定，下列各类合同免责条款中有效的是（）。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.过失造成对方财产损失的

D.重大过失造成对方财产损失的

逾期不结算视为认可结算的规定的适用条件是（）。

A.合同中约定“结算答复期限”

B.合同中约定“逾期不答复视为认可结算”

C.发包人在“结算答复期间”没有答复

D.口头有逾期不结算视为认可的约定

E.任何合同默认适用

下列能券适用逾期不结算视为认可的情形有（）。

A.合同中约定逾期不结算视为认可

B.合同中约定适用财政部369号令

C.合同中约定适用部门规章

D.口头约定适用且有录音

E.补充协议中约定逾期不结算视为认可

逾期不结算视为认可能适用于任何建设工程合同中。

A.正确B.错误

法律和行政法规中存在关于逾期不结算视为认可的相关规定。

A.正确B.错误

逾期不结算视为认可的规定须约定与合同中方可适用。

A.正确B.错误

逾期不结算视为认可的规定是对承包人权益的保障。

A.正确B.错误

10合同解除的种类不包括（）。

A.单方解除

B.法定解除

C.告知解除

D.双方解除

下列不属于法定解除合同种类的是（）。

A.迟延履行未催告

B.预期违约

C.不可抗力

D.根本违约

下列不属于建设工程合同承包人解除合同要件的是（）。

A.不履行合同约定的协助义务的

B.未按约定支付工程价款的

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的

D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

下列不属于违约赔偿范围的是（）。

A.实际损失

B.预期利益

C.防止战失扩大而指出的合理费用

D.市场利润

下列选项中符合承包人解除建设工程合同的是（）。

A.未按约定支付工程价款

B.建设工程质量存在缺陷

C.致使承包人无法施工

D.承包人进行了催告

E.发包人经催告后仍不支付工程价款

发包人解除建设工程合同的条件包括（）°

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.将承包的建设工程非法转包的

E.将承包的建设工程违法分包的

不可抗力解除合同后无需承担违约责任。

A.正确

B.错误

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其

他补救措施，并有权要求赔偿损失。

A.正确B.错误

违约金的数额一旦确定则不能更改。

A.正确B.错误

非违约方只能要求违约方赔偿实际损失。

A.正确B.错误

11招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.60

下列关于合同无效的表述中，正确的是（）。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同

B.损害国家、集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.违反地方性法规的强制性规定

某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购俏合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该

建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（）。

A.申请法院或仲裁机构变更该合同

B.申请法院或仲裁机构撤销该合同

C.申请法院确认该合同无效

D.继续认可该合同

如果两个相G订有合同的企业合并，则产生（）的法律效果。

A.混同

B.抵消

C.提存

D.免除

招标人和中标人在中标合同之外（）另行签订合同，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确

认无效的，人民法院应予支持。

A.明显高于市场价格购买承建房产

B.无偿建设住房配套设施

C.让利

D.向建设单位捐赠财物

E.变相降低工程价款

当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的（）不一致，一方当事人请求将招

标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

A.工程范围

B.建设工期

C.违约责任

D.工程质量

E.工程价款

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

A.正确B.错误

招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，马

中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

A.正确B.错误

所谓的阴阳合同问题就是招标人与中标人签订了合同后另行订立了一个背离该合同实质性内容的其他协议而引发

的问题，

A.正确B.错误

发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质

性内容，以中标合同作为结算建设工程价款的依据。

A.正确B.错误

12合同垫资条款在没有特别约定的情况下（）。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更可撤销

人民法院确认合同无效，应当以（）为依据。

A.政府规定

B.法律

C.行政法规

D.法律和行政法规

当事人对垫资没有约定的，按照（）处理。

A.违法

B.违约

C.工程欠款

D.侵权

垫资款的利息计算标准为（）。

A.银行同期同类存款利率

B.约定

C.发包人拟定

D.银行同期同类贷款利率

关于拖欠工程款利息应当支付时间的表述，正确的是（）。

A.约定日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

E.竣工日

下列关于垫资的表述正确的是（）。

A.垫资并不符合国内交易惯例

B.我国法律已禁止垫资

C.垫资易F导致工程质量问题

D.垫资易于引发经济纠纷

E.垫资易r•扰乱国家对建设规模的宏观控制

合同中的垫资条款无效。

A.正确B.错误

垫资款的利息无需支付。

A.正确B.错误

拖欠款的利息必须支付。

A.正确B.错误

建筑市场上鼓励垫资行为。

A.正确B.错误

13发包人在（）取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，不可因未办理规划许可手续为由判定建设工程合同

无效。

A.竣工前

B.提交竣工报告前

C.起诉前

D.举证期限届满前

建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求（）合同约定支付工程价款。

A.按照

B.依照

C.遵守

D.参照

实际履行的合同难以确定，可以参照（）合同结算建设工程价款。

A.最初签订

B洛案

C.最后签订

D.任意一份

发包人有权请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿（）责任。

A.赔偿

B.连带

C.违约

D.侵权

无效施工合同的要件包括（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.挂靠

C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

D.非法转包

E.违法发包

下列属于中标无效的情形有（）。

A.依法必须进行招标的项FI的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争

的有关招标投标的其他情况影响中标结果的

B.依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，影

响中标结果的

C.投标人相互串通投标或者与招标人吕通投标的

D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

E.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支

持。

A.正确B.错误

当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行

的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。

A.正确B.错误

建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关

系承担举证责任。

A,正确B.错误

具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为

由请求确认无效的，不予支持。

A.正确B.错误

14短期诉讼时效期间为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

普通诉讼时效期间为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.6

逾期支付工程预付款、进度款的，诉讼时效的起算点应为（）。

A.合同约定的竣工日

B.合同约定的最后一笔款项的支付日

C.实际竣工日

D.计算日

诉讼时效的起算，从（）之日起开始计算

A.权利人知道受到侵害之日

B.义务人

C.受到经济损失

D.权利人知道或应当知道其权利受到侵害以及义务人

下列属于诉讼时效中止条件的有（）。

A.不可抗力

B.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代

理权

C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

D.权利人被义务人或者其他人控制

E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍

不适用于诉讼时效的情形包括（）。

A.请求停止侵害、排除妨碍、消除危险

B.不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产

C.请求支付抚养费、赠养费或者扶养费

D.依法不适用诉讼时效的其他请求权

E.权利人提起诉讼或者申请仲裁

诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返

还。

A.正确B.错误

诉讼时效的期问、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定有效。

A.正确B.错误

当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。

A,正确B.错误

诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。

A.正确B.错误

15侵权责任的免责条件不包括（）。

A.物件的所有人或管理人无过错

B.不可抗力

C.第三人过错

D.受害人无过错

下列不属于侵权责任归责原则的是（）。

A.过错原则

B.平等原则

C.无过错原则

D.公平原则

一行为一损害，不知何人所为，适用（）归责原则。

A.公平原则

B.过错原则

C.无过错原则

D.过错推定原则

一行为数损害，不知何人所为，适用（）归责原则。

A.公平原则

B.过错原则

C.无过错原则

D.过错推定原则

侵权责任的构成要件包括（）。

A.行为的违法性

B.损害或损害事实

C.行为与损害之间的因果关系

D.有过错

E.违约行为

物件损害责任的赔偿主体包含（）。

A.所有权人

B.使用人

C.占有人

D.损害人

E.管理人

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权

人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

A.正确B.错误

因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。

A.正确B.错误

因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责•任。

A.正确B.错误

因建设工程或工程设施及其搁置物、悬挂物脱落、坠落致害的侵权诉讼，由所有人、管理人或使用人就自己没有过

错承担举证责任。

A.正确B.错误

16实际施工人行使代位权应当以（）为被告。

A.发包人或转包人

B转包人

C.违法分包人

D.发包人

发包人承担付款责任的范围是（）。

A.分包人欠付工程款范围内

B.发包人欠付工程款范围内

C.全部工程款

D.实际施工人应获得工程款范围内

转包人的诉讼地位是（）。

A.当事人

B.被告

C.原告

D.第三人

下列不属于建设工程代位权意义的是（）。

A.维护建筑市场的利益

B.给予农民工更强的司法保障

C.切实维护实际施工人的合法权益

D.打通保护农民工权益的通道

代位权的行使条件是（）。

A.债权债务关系到期

B.通过法院行使

C.以债权人的债权为限

D.债务人怠于行使代位权的行为对债权人造成损害

E.代位权行使的必要费用由债务人负担

下列关于建设工程代位权行使的表述，正确的是（）。

A.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人

B.在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际

施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违

D.实际施工人根据合同法第七十三条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权，对其造成损害

为由，提起代位权诉讼的，人民法院应予支持

E.目的就是要打通保护农民工等建筑工人权益的通道，对处于弱势地位的广大农民工的权益提供强有力的司法保护

代位权的行使条件为债权债务关系到期。

A.正确B.错误

撤销权为行使无需通过法院。

A.正确B.错误

代位权的行使仅以债权人的债权为限。

A.正确B.错误

行使撤销权的必要费用由债权人负担。

A.正确B.错误

17当事人约定的违约金超过造成损失的（）的，可以认定为“过分高于造成的损失”。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

损失赔偿金的内容不包含（）。

A.实际损失

B.预期利益

C.防止损失扩大而支出的合理费用

D.违约金

承担违约责任的基本形式不包含（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.采取补救措施

D.损失赔偿金

下列关于违约责任的构成要件，表述不正确的是（）。

A.对于继续履行、采取补救措施、违约金、定金，不以损害结果为要件

B.绝大多数合同采用过错原则

C.对于损害赔偿金，损害后果是不可少的

D.违约责任的本质在于补偿性，制裁性是违约责任的次要属性

下列关于违约金、定金、损害赔偿金的适用，表述正确的是（）。

A.定金与违约金不能同时适用

B.违约金与损害赔偿金不得并用

C.违约金、定金和损害赔偿金可同时适用

D.比较违约金与损失（赔偿金）的大小，以确定违约金的适用数额

E.违约金确定后，比较定金数额，从中选出一个有利于非违约方的方案

下列关于违约责任的免除，表述正确的是（）。

A.造成人身伤害的免责条款无效

B.因故意或者重大过失造成对方财产投失的免责条款无效

C.因不可抗力不能履行合同的部分或全部免责，约定除外

D.延迟履行后发生不可抗力的，不免责

E.不可抗力免责情形下须及时履行通知义务

任何一方当事人如果选择适用违约金条款，收受定金的一方应当将定金返还给交付定金的一方。

A.正确B.错误

违约金小于实际损失的，非违约方不可要求增加。

A.正确B.错误

免责条款足指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责仃•的合同条款。

A.正确B.错误

给付定金的一方不履行约定的债务，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务，应当双倍返还定金。

A.正确B.错误

18合同履行的基本原则是（）。

A.诚实信用原则

B.等价有偿原则

C.公平原则

D.全面原则

某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用（）o

A.在履行义务一方所在地履行

B.在收受水泥一方所在地履行

C.在签订合同地点履行

D.补充协商决定交货地点

某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交

易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（）。

A.将钢材送到施工现场

B.将钢材送到发包人的办公所在地

C.将钢材送到发包人的仓库

D.通知发包人自提

甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价

是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（）计算。

A.2800元/吨

B.2650元/吨

C.2500元/吨

D.2200元/吨

A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一扮买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。

但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）。

A.付款地点为A市

B.交货地点为A市

C.付款地点在B市

D.交货地点在B市

E.交货地点和付款地点均在B市

当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行（）义务。

A.全面

B.诚信

C.通知

D.协助

E.保密

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

A.正确B.错误

合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。

A.正确B.错误

不能达成补充协议的，按照《合同法》确定。

A.正确B.错误

履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。

A.正确B.错误

19限制行为能力人的年龄界限为（）。

A.14-18周岁

B.10-18周岁

C.8-18周岁

D.16-18周岁

通过欺诈、胁迫的方式订立的合同，且损害国家利益的，属于（）效力类型。

A.无效合同

B.效力待定合同

C.可变更可撤销合同

D.无法确定

限制行为能力人订立的合同中，权利人追认权的期限为（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

未成年人纯获利益的合同属于（）效力类型。

A.无效

B.效力待定

C.可变更可撤销

D.有效

合同的生效要件有（）。

A.符合地方性法规规定

B.合同主体合格

C.意思表示真实

D.形式要件合法

E.不违反法律行政法规强制性规定

合同效力类型包含（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.附条件附期限合同

E.可撤销可变更合同

表见代理是有效的无权代理。

A.正确B.错误

无权处分合同在成立后效力待定经权利人追认后有效。

A,正确B.错误

可撤销合同中，撤销权消灭的除斥期间为1个月。

A.正确B.错误

合同无效的法律后果不包括收归国库。

A.正确B.错误

20法律是由（）制定。

A.全国人大及其常委会

B.国务院

C.中央人民政府

D.最高人民法院

省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会、设区的市的人民代表大会及其常委会制定的规范名称是（）。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

下列关于法的效力的表述错误的是（）。

A.上位法优于下位法

B.法溯及既往

（:.特别法优于一般法

D.新法优于旧法

法的作用，又称法的功能，泛指法对个人以及社会发生影响的体现，包含（）和法的社会作用两方面内容。

A.法的调节作用

B.法的人文作用

C.法的学术作用

D.法的规范作用

下列关于地方性法规、规章之间冲突时的法律适用，表述止确的是（）。

A.地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决

B.地方性法规与部门规章之间时同一事项的规定不一致的，由国务院裁决

C.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

E.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

下列关于法的效力层级表述正确的是（）。

A.宪法具有最高的法律效力

B.法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章

C.行政法规的效力高于地方性法规、规章

D.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

E.省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的设区的市、自治州的人民政府制定的规章

宪法由全国人大及其常委会制定。

A.正确B.错误

建设法律是独立的法律部门。

A.正确B.错误

部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力。

A.正确B.错误

建设法律体系具有综合性特点。

A.正确B.错误

21预制,混凝土外墙挂板是安装在主体结构上，主要有什么作用？

A.承重作用

B.围护、装饰作用

C.抗火作用

D.抗老化作用

支承预制混凝土外墙挂板的结构构件应具有足够的承载力和刚度，艮用外墙挂板仅限跨越一个层高和一个开间，厚

度不宜小于()mm,混凝土强度等级不低于C25

A.60

B.80

C.100

D.120

预制混凝土外墙挂板安装时与主体结构采()连接，地震时适应结构层间变位性能好，抗震性能满足抗震设防烈度

为8度的地区应用要求。

A.刚性连接

B.柔性连接

C.半刚性连接

D.焊接

挂板与主体结构连接宜设置()个支撑点

A.2

B.3

C.4

D.5

按保温形式可分为哪几种形式？

A.无保温

B.外保温

C.夹心保温

D.内保温

E.侧向保温

关于外墙挂板施工说法正确的是()

A.每层楼面轴线垂直控制点不应少于4个，应设置1个高程控制点；

B.墙板在起吊时，绳索与构件夹角不宜小于45°

C.预制外墙挂板连接接缝采用水泥砂浆封堵

D.预制构件吊装到位后应立即进行上部螺栓固定并做好防腐防锈处理

E.外墙挂板底部坐浆材料的强度等级应大于等于被连接的构件强度

外挂墙板的连接方式为平移式和旋转式

A,正确B.错误

旋转式连接足当外墙挂板相对于主体结构可能产生梏动时，长圆孔宜按水平方向设置

A.正确B.错误

平移式连接是当外墙挂板相对于主体结构可能产生平移时，长圆孔宜按垂直方向设置。

A,正确B.错误

外墙挂板吊装采用“起吊一就位一初步校正一精细调整”的作业方式

A.正确B.错误

22钢结构的抗震性能要()混凝土结构。

A.低于

B.优于

C相同

D.无法比较

装配式钢结构的梁柱节点主要采用O连接。

A.机械连接

B.绑扎连接

C.栓焊连接

D.套管灌浆连接

钢管混蕤土按O形式，可以分成圆钢管混凝土、方、矩形钢管混凝土和多边形钢管混凝土等。

A.受力情况

B.截面形式

C.建筑结构

D.使用方法

利用泵送的压力将混凝土由底到顶注入钢管在钢管柱卜部开临时浇灌孔，用混凝土泵自卜.而上灌注混凝土的方法,

是钢管混凝土柱的()施工方法。

A.人工振捣法

B.高抛自密实法

C.顶升法

D.机械振捣法

钢管混凝土柱有()优点。

A.承载力高

B.延性好

C.抗震性能好

D.耐腐蚀性优于钢结构

E.施工方便

装配式钢结构是()的和谐统一。

A.钢结构

B.维护结构

C.设备与管线系统

D.内装系统

E.排水系统

装配式结构与钢结构是一种结构。

A.正确B.错误

相对于混凝土结构，钢结构自重更轻，基础造价更低。

A.正确B.错误

围护系统系由屋面、外墙、门、窗等组成.

A.正确B.错误

钢管混凝土结构中只有核心混凝土承受荷载作用。

A.正确B.错误

23装配整体式框架结构连接节点设计时，并应考虑构件钢筋的碰撞问题以及构件的安装顺序，确保装配式结构的()。

A.安全性

B.经济性

C.易施工性

D.可靠性

装配式混凝土框架结构宜采用()。

A.高强混凝土、高强钢筋

B.高强混凝土、低强钢筋

C.低强混凝土、高强钢筋

D.低强混凝土、低强钢筋

装配整体式框架结构房屋的最大适用高度与现浇混凝土框架结构()。

A.完全相同

B.基本相同

C.无关

D.视情况而定

采用装纪整体式框架结构的房屋，高度大于12m或层数超过3层时，预制柱宜采用()连接。

A.套筒灌浆

B.螺旋箍筋约束浆锚搭接

C.焊接

D.底部预留后浇区搭接

装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋可采用()等连接方式。

A.焊接

B.套筒灌浆

C.机械冷挤压

D.浆锚连接

E.底部预留后浇区搭接

当叠合框架梁采用对接连接时，梁下部纵向钢筋在后浇带宜采用()等连接形式。

A.机械连接

B.套筒灌浆

C.焊接

D.浆锚连接

E.绑扎连接

装配式多层混凝土结构的形式为装配式框架结构，多用在商场等地。

A.正确B.错误

装配整体式混凝土框架结构可用于9度抗震设防地区的公共建筑、居住建筑以及工业建筑。

A.正确B.错误

当采用叠合框架梁时，后浇混凝土叠合层厚度不宜小于100mm。

A.正确B.错误

采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架中，柱底接缝宜设置在楼面标高处，且后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙

面。

A.正确B.错误

24FRP拉结件材料是纤维增强塑料，有时候会加入高性能树脂，经过金属模具高温固化拉挤成型。下列有关其叙述

正确的是（）?

A.导热系数低

B.不需要保护层

C.抗火性能高

D.刚度较大

夹心保温墙板的设计应该与建筑结构同寿命，墙板中的保温拉接件应具Oo

A.锚固能力

B.足够的承载力和刚度

C.足够的承载力和变形性能

D.预应力

组合夹心保温外墙受力特点说法正确的是（）

A.内外叶混凝土共同受力

B.内叶混凝土受力

C.外叶混凝土受力

D.拉结件只起连接作用

拉结件作为连接件是连接预制混凝土夹心保温墙体的内、外叶混凝土墙板与中间夹心保温层的关键构件，下列说法

错误的是（）

A.抵抗两片混凝土墙板之间的作用

B.抵抗层间剪切作用

C.抵抗拉拔作用

D.抵抗弯矩作用

夹心保温墙板一般由（）组成，形成类似于三明治的构造形式。

A.内叶墙

B.保温板

C.拉结件

D.外叶墙

E.传力杆

现阶段常用的不锈钢拉结件包括下列哪些（）?

A.平板锚固件

B.支撑锚固件

C.桁架式拉结件

D.斜式锚固件

E.筒式锚固件

考虑到拉结件的使用会引起冷热桥，选取FRP拉结件可降低冷热桥

A.正确B.错误

预制混凝土夹心保温墙板应该进行混凝上封边。

A.正确B.错误

夹心保温墙板进行混凝土封边不会导致冷热桥加重，增大墙板刚度

A.正确B.错误

预制夹心保温墙板中，保温层外贴外叶墙的一面不宜过于粗糙

A.正确B.错误

25施工阶段是否设置()决定了叠合板的设计计算方法。

A.可靠支撑

B.连接构件

C.锚固构件

D.预应力

O是叠合板整体受力的薄弱部位，实际工程往往采用多种构造措施组合的方式来提高叠合面的抗剪强度

A.叠合板上部

B.叠合板下部

C.叠合板叠合面

D.叠合板侧面

预制底板厚度不宜小于Omm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于()mm。

A.60,80

B.60,60

C.80,60

D.60,50

凝土浇筑应从墙板开始，分层浇筑，每层浇筑高度()，间隔时间一般不小于1小时

A.先浇筑50cm,后以每次100cm浇筑

B.不超过100cm

C.不大于80cm

D.至少80cm

叠合楼板技术广泛应用到建筑工程上，已经形成了较为完善的施工体系，与原有施工技术相比具有哪些优势？

A.有效提高整体刚度

B.制作速度快，效率提高

C.节省工程开支、减少工程施工成本

D.有效降低钢筋的使用率

E.施工工期比较长

下列哪些有关预制混凝土叠合楼板的描述是正确的()

A.预制混凝土底板的混凝土强度等级不宜低于C30

B.预制预应力混凝土底板的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C3O

C.后浇混凝土叠合层的混凝土强度等级不宜低于C30

D.预制底板厚度不宜小于60mm

E.后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm

预制底板按照受力钢筋种类可以分为预应力混凝土平板和预应力混凝土带肋板、预应力混凝土空心板。

A.正确B.错误

保证叠合面上下两侧混凝土共同承载、协调受力是预制混凝土叠合楼板设计的关键，一般通过叠合面的粗糙度以及

界面抗剪构造钢筋实现。

A.正确B.错误

基础底板施工完毕，楼板吊装前应对基础预制的墙体竖向钢筋进行检查和调整。

A.正确B.错误

叠合板拼缝处理时，对一些缝隙过大的部位进行支模封堵处理

A.正确B.错误

26预埋件锚板的平整度用（）测量

A.钢尺

B皮尺

C.直尺

D.直尺和塞尺

工厂化科学管理、自动化智能生产带来质量品质得到保证和提高；构件外观尺寸加工精度可达±2mm,混凝土强度

标准差不大于（）MPa

A.4

B.5

C.6

D.8

预制构件模具翘曲的允许偏差为（）mm

A.L/1503

B.5

C.3

D.L/1500和5的最小值

当预埋件为混凝土表面平埋的钢板，且其短边的长度大于（）mm时，应在中部加开排气孔；当预埋件带有螺丝牙时,

其外露螺牙部分应先用（）满涂，再用韧性纸或薄膜包裹保护，构件安装时方可剥除。

A.100；黄油

B.100：汽油

C.200；黄油

D.200；汽油

模具应具有足够的（），保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。

A.刚度

B.强度

C.稳定性

D.承载力

E.塑性能力

预埋件安装位置应准确，并满足（）要求

A.方向性

B.密封性

C.绝缘性

D.牢固性

E.粘结性

自制模具应根据预制构件特点确定工艺方案并出具加工图纸，结构造型复杂、外型有特殊要求或批量大的定型模具

应制作样板，经检验合格后方可批量制作。

A.正确B.错误

模具应保持清洁，定期检查侧模、预埋件和预留孔洞定位措施的有效性，应制定防止模具变形和锈蚀的措施，重新

启用的模具无需检验即可使用。

A.正确B.错误

采用与钢筋焊接方式固定预埋件时，不得损伤被焊钢筋断面，且不得与预应力钢筋焊接。

A.正确B.错误

预制构件模具侧向弯曲检验方法是“拉线，用钢尺量测侧向弯曲最大处〃

A.正确B.错误

27装配式建筑装配率为76%~90%时，评价为()级装配式建筑。

A.A

B.AA

C.AAA

D.AAAA

在项目竣工验收后进行，并应按竣工验收资料计算装配率和确定评价等级的评价称为Oo

A.预评价

B.项目评价

C.认定评价

D.等级评价

当采用干式工法应用比例大于()时，应认定为采用了集成卫生间。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

装配式建筑评分表中，围护墙和内隔墙部分占比Oo

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

自2016年5月1日起实施的国家标准《工业化建筑评价标准》对()等专有名词进行了明确定义。

A.工业化建筑

B.装配率

C.预制率

D.预制构件

E.集成厨房

在进行装配式建筑评价时，以下说法王确的是()O

A.主体结构的评价分值不低于20分

B.围护墙和内隔墙的评价分值不低于10分

C.主体结构的评价分值不低于30分

D.围护墙和内隔墙的评价分值不低于15分

E.采用全装修装配率不低于50%

同一截面或各杆件由两种或两种以上财料制作的结构称混合结构。

A.正确B.错误

干式工法是指采川干作业施工的建造方法，使用水泥砂浆为建筑材料粘合剂。

A.正确B.错误

装配率是单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修与设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

A.正确B.错误

当评价项目满足标准规定，且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时，可进行装配式建筑认定

评价。

A.正确B.错误

28楼梯采用装配式钢结构，施工安装比楼层结构（），便于施工人员上下通行，既节省了临时通道费用，又安全

A.快两层

B.慢两层

C.同时进行

D.先搭建完全

装配式建筑中，下列哪项不是在工厂里完成（）

A.预制梁

B预制柱

C.用于机电穿线的洞口

D.梁柱构件节点

下列关于“挂机电管线的挂钩”说法正确的是（）

A.需要套管

B.需要桥架

C.直接粘在预制楼板上

D.颜色需要统一为蓝色

美国停车场常采用（）的预制剪力墙.梁柱体系，由预制剪力墙承担全部的水平力，梁柱较接形成的排架部分只承担竖

向力。

A.干法连接

B.湿法连接

C.机械连接

D.浆锚链接

干法连接的预制剪力墙-梁柱体系的停车场，常利用（）的位置，布置抗侧力的预制剪力墙

A.楼梯间交通核

B.分区隔墙

C.坡道例墙

D.平面形状变化及恒载较小

E.以上全部

装配式构件大多在工厂预制，现场安装，下列必须现场施工的是（）

A.浇筑梁柱构件节点

B.外墙面砖

C.预制构件的连接搭建

D.浇筑楼板

E.打施工需要的孔洞和孔道

装配式建筑以轻质隔墙为主，使住宅内部更加灵活。

A.正确B.错误

美国大城市住宅的结构类型以混凝土装配式和钢结构装配式为主

A.正确B.错误

美国大城市住宅的结构类型多以轻钢结构、木结构住宅体系为主

A.正确B.错误

装配式建筑施工中，外墙面砖是在现场施工

A.正确B.错误

29装配式建筑结构的（）问题成为装配式结构可靠与否的关键。

A.结构安全

B.使用功能

C.防水

D.节点连接

下列不是轻钢结构建筑体系优点的是（）

A.环保

B.施工速度快

C.抗震性能好

D.规范齐全

BIM技术又叫做（）

A.结构信息模型

B.建筑信息模型

C.建筑模型

D.建筑一体化模型

装配式建筑的核心是（）,BIM技术是（）的手段

A.设计

B.生产

C.集成

D.装配

与传统建筑结构体系相比，装配式建狙具有O鲜明的特点。

A.设计多样化

B.功能科技化

（:.生产工厂化

D.施工装配化

E.住宅普及化

与传统建筑相比，装配式建筑具备（）优势，而且外观简单。

A.节能

B.隔声

C.防火

D.抗震

E.施工进度快

装配式建筑等同于装配式结构

A.正确B.错误

装配式建筑对房屋的分割灵活，能够满足住户要求，使内部空间更加多样

A.正确B.错误

装配式建筑外观复杂，有变形、裂缝等问题。

A.正确B.错误

装配式建筑按建筑结构体系分类分为：砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑、升板和升层建筑

A.正确B.错误

30以抽样样本的检测数据计算总体均值、特征值或推定值，并以此判断或评估总体质量的数据是（）

A.计量数据

B.计数数据

C.实测数据

D.计算数据

混凝土强度检验评定当试件组数大于10组时应采用O方法评定。

A.统计评定

B.非统i|•评定

C.鉴定评定

D.回弹评定

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300,主控项目生产方（错判）和用户方（漏判）风险均应控制在（）

以内。

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

混凝土强度评定时•，不宜将施工持续时间超过（）个月的混凝土划分为一个检验批。

A.4

B.3

C.2

D.1

立方体抗压强度标准值系指O的边长为O立方体试件，在O龄期以标准试验方法测得的具有O保证率的抗

压强度值。

A.按标准方法制作养护

B.150mm

C.28d或设计规定

D.95%

E.90%

样木数据的特征值包括O»

A.子样平均值

B.中位数

C.子样标准差

D.变异系数

E.代表值

通过确定抽样样本中不合格的个体数量，对样本总体质量做出判定的质量数据是计数数据

A.正确B.错误

在正常的情况下，产品质量数据的分布一般不符合正态分布规律。

A.正确B.错误

混凝土强度等级符合设计要求，即每一组混凝土强度抗压试验报告都要满足设计强度等级要求

A,正确B.错误

同条件养护试块强度如何评定，对同一强度等级的同条件试件，其强度等级应乘1.1系数后按现行国家标准的有关

规定进行评定

A.正确B.错误

31合同工期的作用是（）。

A.承包人进行工期索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标注

承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）天。

A.7'

B.14'

C.28'

D.30'

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人有权提出工期、费用和利润三项索赔的情形（）。

A.不可预见的物质条件

B.发包人原因导致工期延误

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料延误

E.异常恶劣的气候条件

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同

意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

A.正确B.错误

索赔权利过期作废。

A,正确B.错误

32通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管货

任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的

工人工资由发包人承担。

A.正确B.错误

证明建设工程实际工期拖延了多少天是建设单位的举证贡任。

A.正确B.错误

33根据2017版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（）。

A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

B.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付

承包人合理的利润。

C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须

支付承包人合理的利润。

D.2017版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。

承包人应在