2023年建筑工程施工合同锦集

【施工合同】

在工程施工的时候，双方是需要通过签订一个合同来确保之前商量的一些

事情，可以规避很多法律风险。以下是整理的2023年建筑工程施工合同锦集四

篇，大家一起来看看吧。

2023年建筑工程施工合同1

单位（甲方）：

施工单位（乙方）：一

根据市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施

工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：________。

二、施工地点及范围：本工程位于,绿地总面积为平

方米。

三、工程内容

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

2.绿地深翻厘米，加工_______厘米（包括土地平整、造地形

等）；

3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种

植起算）；

4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结

算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

5.种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草

坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一

指宽。

四、工程造价：工程总造价为人民币元整，一次性包干。

五、付款方式

1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%；

2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%；

3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%；

4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限：本工程自________年_________月_________日至

年月日竣工。

七、甲方委托,乙方指派负责施工现场的管理协调

工。

八、其他约定

九、本合同一式份，甲乙双方各执________份，图纸预算各

________份。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：一

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

签订地点：签订地点：

2023年建筑工程施工合同2

甲方：_

法定代表人或委托代理人：

通讯地址：

邮政编码：一

电话—

乙方：姓名性别

居民身份证号码出生日期________年月

H

家庭住址____________________________________邮政编码

户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）

通讯地址

第一条本协议于年月日生效，至年月—

日终止。

第二条乙方承担的劳务内容、要求为：

第三条乙方提供劳务的方法为：。

第四条甲方向乙方支付劳务费1000元人民币（大写：壹仟元整）

第五条乙方依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方法为甲

方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

第六条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密

主要包括：

第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方法：—银行转账或支付宝—O

第八条乙方依法缴纳个人所得税40元人民币（大写：肆拾元整），甲方依法

代为扣缴。

第九条发生下列情形之一，本协议终止：

一、本协议期满的；

二、双方就解除本协议协商一致的；

三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的0

四、由于不可抗力致使合同中止的。

第十条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。

第十一条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完

毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。

第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议，双方互不

支付违约金。

第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京市人民

法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十四条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址，若在

履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若

其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障

碍，由有过错的一方负责。

第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

年月日年月______日

2023年建筑工程施工合同3

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、

《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、

互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容

如下：

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及承包范围：

4、建筑规模：

5、工程造价：

6、质量等级：合格。

7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施

工的承包方式。

第二条施工准备

1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由

乙方负责供应。

2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙

方正常施工创造条件。

（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

（3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。

（4）统一审核工程预决算和竣工结算。

2、乙方的责任

（1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

（2）进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后

实施。

（4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并

接受甲方职能部门的检查指导。

（5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达

到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方

未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损

失。

第四条工程工期

1、开工日期年月日，竣工日期年月日，

本工程有效工期天，法定节假日除外。

2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定

的工程总进度”划，协以签署后乙方应在年月日内进驻现场，并按照约定时间

开工。

3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发

出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完

成施工计划（加班时间不能超出市内作业时间标准）。

第五条工程质量

1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规

范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合

格。

2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准

及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方

有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返

工处理，情节严重的给予每次1000〜20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合

格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施

工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工"

8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

第六条：文明、安全生产

1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执

行。

3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动

用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任,

第七条：工程款的支付与结算

1、双方同意按照进行结算。

2、施工用水电

甲方负责施工现场的三通一平全部到位。

施工产生的水、电费由乙方承担（分包单位生活所用水、电费用由分包单

位承担，产生费用乙方按实收取）。

第八条合同履约保证金

_1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金

万元。

2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，

工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

3、合同履约保证金退还：工程施工至退还履约保证金％,具备竣工验收条

件退还履约保证金％。

第九条付款方式

1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付

已完工程量的%工程款。

2、工程验收合格后，付至工程总造价的％。

3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审

计结算.结算时间为2个月.工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方

验收合格后，付到工程决算款的悔备案完成后付到工程决算款机

4、余留工程款的%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价

款。

第八条材料

1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合

格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于

工程中。

第九条付款违约条款

1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期

延长，工期相应顺延。

2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，用乙双方协商解决办

法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

第十条质量保修

质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方

有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补

足。

第十一条违约责任

1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方

终止协议的，应承担工程总造价%的违约金。

2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元

/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。

3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙

方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。

第十二条其他

1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款

与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付

清后自行作废。

6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在

地人民法院诉讼解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人:

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

2023年建筑工程施工合同4

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包

合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF-19999-0201）,及国家建筑安装工程有

关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。

一、工程名称：

1、工程地点：—小区安居工程（两栋小区安居高层）

2、工程概况：约平方米［以实际建筑面积为准）。

3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。

4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。

二、承包内容：

1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公

共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目

（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用

品）。

2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。

3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰

等。

4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间

等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰

（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。

5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到

交房标准。

三、工程承包标准:

该工程中所有承包范围实行包干制：元/nf（以建筑面积计算，实际完成工

程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产

生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按元/工日，小工按元/工日结

算）。

四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：

1、砌体工程：元/nf

2、内抹灰：元/肝

3、抹灰：元/nf

4、地坪：元/皿

5、公用部分及屋面：元/m?

6、散水：元/nf

五、付款方式：

甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月

15日以内支付工程量的85%,整体工程初验合格支付工程款95%,余款二个月

内付清。

六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。

七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%,余款在内抹灰完工后

全部退还。

八、甲方责任：.

1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20

万元正，并补乙方违约金6万元整。

2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。

3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。

4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指

挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。

九、乙方责任:

1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的

各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严

重者退出工地。

2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要

求和规范施工。

3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整

改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。

4、乙方承担自己现场机具维修。

5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。

6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员

1名、施工放线人员1名。

7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，

保证现场达标，获市安全文明施工工地。

8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故

伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方

80%,乙方负责20%。

9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。

10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药

品。

11、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责.

12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。

十、质量要求及相应处罚：

1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。

2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处我款200元人民币，

支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100-200元，并负责整改达到质量要

求。

3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。

4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两

次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。

十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所

在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。

十二、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生

效，均具有同等法律效力。

由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减

其工程单价。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

【施工合同】

随着社会不断进步，许多公民维权的意识正在不断增强，合同协议书就此

产生。以下是整理的建筑工程施工合同协议书（合集五篇），希望能够帮助到大

家。

甲方：_________________

乙方：_________________

为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲，乙双方共同协

商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程结构：砖混结构，______楼层，______样式。

2、建筑面积：_____平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为：

—屋面处理方式为：层高为：门窗材料：尺寸：o

第二条：承包方式

1、承包形式:工粒，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币元（大写：

），房屋建筑面积计算方法为：<.

3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工

价，待完工后一并纳入结算。

4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理，和相关的保险措施；

甲方不承担一切责任。

第三条：工程工期

1、甲方规定动工时间为年_____月一日到_________年_

月—日，乙方不得提前和推后。

2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺

延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费C

第四条：工程质量及付款方式

1、乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方

负责。

2、工程付款方式：工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性

付清工程余款（质量保证金除外）。

3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问

题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷

砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处

理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。

甲、乙双方必须共同遵守以上约定，如有未尽事宜经双方协商一致后可另

附补充。

甲方（字盖章）：乙方（签字盖章）：

年月_日年______月___日

甲方：［以下简称甲方）

乙方：［以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，乙方承包修建甲方改造—附属工程的有

关事宜，达成以下合同：

一、工作内容

宣传栏、教学楼内墙刮瓷粉,刷乳胶漆，外墙刮腻子粉,刷外墙涂料,挖排水

沟土方,现浇混凝土散水排水沟,花池等各项工作内容，并满足规范和甲方要

求。

二、工程价款与支付方式

1.工程价款：宣传栏单价¥元。办公区域改造单价¥—元。合

计元。

2.该建筑工程为包工包糕承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、工具、

水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

3.工程结算以财政局评审中心评审价，工程款由乙方垫资,竣工验收合格,

甲方一次性付清乙方工程款.

三、材料与施工组织

1.砖、砂、水泥等材料由乙方自行采购运至施工地点。

2.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并

保证满足甲方的工程进度要求。

3.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员却与项目部管理人

员的配合。

四、甲乙双方义务与权利

1.甲方负责现场指导、恢调。

2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理。

3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、

规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施

工，并责令其返工，直到符合要求为止。

4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的保养工作。如在质量缺

陷责任内，乙方不进行缺陷修复，甲方从工程款中扣除。

5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙

方自行负责。

6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程

进度。

7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生

纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。

8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

五、其它

1.本合同一式一份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期

工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

_________年—月—日年—月—日

甲方：___________________

乙方：___________________

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到

安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况

1、工程名称：O

2、工程范围：o

3、工程地点：Q

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方

的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操

作规范。

三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保

持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前

教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均

由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、

弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙

方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；

保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊

上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术

的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果

由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，

出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各

种原因引起的安全事故）

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担

全部责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自

负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，

甲方概不负责。

十二、本协议一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包协议附件3

十三、若有新增内容条款，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效

力。

十四、本协议自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

负责人：负责人：

经办人：经办人：

联系电话：联系电话：一

签订日期：________年一月一日

签订地点：_________________________

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（下简称乙方）

甲方将校园内部分一级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。

为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。

一、施工内容及工程量：

1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。

2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

二、工程价款及结算方式：

1、工程价款：

经公开招标，拆除项目总金额为：元（¥元）

2、结算方式：

（1）合同签订时，乙方一次性付清工程款。

（2）乙方报名时的报名费转为押金，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，

平整好施工场地，经甲方组织验收合格后，退还乙方的押金.

三、施工日期：

1、本合同工程定于年______月一日开工，于年

—月一日竣工。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重

新约定开工或竣工日期。

四、双方责任及权力:

甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障

碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定葛杰善为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙

方的施工全过程。

乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。

2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文

明施工、安全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免

不安全因素发生。

5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保

施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安

全责任事故，责任由乙方承担。

6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲

方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任：

1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全

部承担（含经济损失）。

2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地

人民法院起诉。

六、其他:

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经方

协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章

之日起生效。

4、本合同一式四份，甲乙双方、局基建办、监察室各执一份，具有同等法

律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表：

________年_____月一日________年______月一日

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方在—区_____社区______地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：市区地

二、工程地址：市区地

三、建筑面积：全框架结构共层，总建筑面积约平方米（建筑

面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算）.注：括

号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。

四、承包范围及内容

1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施

工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为米，第一

层为米，以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性

支付。

2、配套附属工程，另行按实计算。

3、水、电由甲方负责。

4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。

五、材料材料及工程质量要求

1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、

2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验

收。

3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质

量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规

范标准合格为止，所有费用由乙方负责。

4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

5、外墙为_____.或()的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。

防水屋面由甲方负责。

六、承包方式及合同价款

1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为元平方米，安全保

险由乙方负责。

2、浇灌碎、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉

子由乙方负责。管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方

负责绑扎，外架由乙方负责。

七、工期要求

工期总共为天，自年—月一日开工到年

月日竣工U

八、付款方式

工程总价约为_____万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款万

元，以后每完成一层主体付工程总价的%,内外装饰每完成一层工程总价

的%O留%竣工验收后一笔付清。

九、双方责任

1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到

预期进度由甲方负责。

2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除

工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。

3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包

的名义发包他人，否则，合同自行终止。

4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密

等义务。

5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履

行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终

止。

甲方（公章）：

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

________年一月—E

________年一月—E

【施工合同】

施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合

同呢。以下是整理的工程施工合同协议书（合集六篇），欢迎阅读与收藏U

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共

和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协

商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利

完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围:

4、承包方式：包工包料。

5、承包造价：元（大写：）。

二、工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊

情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）

开工日期为20_年月日至20_年月日，总工期天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

四、工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

五、其它约定

1：甲方承担的安全责任、权利

（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生

产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2：乙方的责任、权利

（-）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全

生产的规定、制度；

（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据

需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中

如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章

作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全

施工需要时，人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法

律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

身份证号：身份证号：

公章公章

年月日年月日

甲方：乙方：

由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人

民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施

工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

一、工程地点及名称

1、工程地点：

2、工程名称:

二、承包内容价款以及工期

1、承包内容污水站全部土建工程

2、工程造价一次性包死。

3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量

1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行

竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

2、工程质量：合格

四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问

题，给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明

施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金。

1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付

清自行失效。

甲方：乙方：

签字：身份证号：

日期：日期

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关

法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作

事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

第二条作业人员

第三条合同工期

开工日期年—月日，完工日期年—月日，工期

为天。

第四条合同价款

4•1合同价款为：元（人民币）？大写：元？

4•2合同价款的确定原则（在确认的方式前划〃J〃）：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

4-2-1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调

整。

4・2・2以0年施工预算或()年施工概算定额为依据：？

4-2-3定额工以外发生的零星用工单价元/工日；(以实际发生，

书面签证资料为准)

第五条合同价款的结算和支付

5・1结算、决算资料：

5-1-1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述

书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5-1-2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排

作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5•1・3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5•2合同价款的结算和决算：

5-2-1发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、确认并

共同履行书面结算手续。

5・2・2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包

人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5・3合同价款的支付：

5-3-1合同价款分期支付：在年月日付款—

元，在______年月日付款元。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6-1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部

门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施

To

6•2重大伤亡及其他安全事故处理：

6-2-1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止

事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设

备，须作出书面记录或拍照。

6・2・2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相

应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处

理。

第七条工程质量、验收与保修

7・1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包

人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应

在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7-2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组

织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手

续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承

包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

7-3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为

依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手

续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要

求，工程交工。

第八条工期延误

8・1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相

应顺延。

8・2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支

出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿

经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;

发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

8•3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工

的，双方约定：

第九条文明施工

9-1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂

行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

9•2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场

食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

第十条材料机具供应

10-1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、

防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。

10・2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机

具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严

格按操作规程使用，加强维修保养。

第十一条发包人的权利及义务

11・1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责

工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

11-2负责于年月日提供施工图纸______套，提

供必要技术资料和办理施工洽商。

11•3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安

全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

11-4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条承包人的权利和义务

12-1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的

政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周

岁。

12・2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、

工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。

12・3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更

备案人员，人员变动率小于—%,服从发包人的统筹安排，统一调动。

12-4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任

务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通

知，并办理变更手续。

第十三条违约责任

13-1发包人违约责任

13-1-1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔

偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因

故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

13-1-2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失

及有关责任由发包人承担。

13-1-3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包

人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付

款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不

按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有

权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

13•2承包人违约责任

13-2-1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求

时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人

应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包

人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工

程量进行签认。

13-2-2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人

进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失

承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

13-2-3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人

承担。

第十四条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门

申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决

争议（在选定的方式前划）：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁.

2、向人民法院起诉。

第十五条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,法定代表人应出

示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一

份，副本一份。

甲方：—公路局

乙方：_公路局机修厂

为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下

协议内容：

1、工程项目：S207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、

路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制

等一切工作。

2、工程总价：元（大写元）。

3、工程工期；自—年1月13日至—年1月29日，工期17天。

4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施

工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经

甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

5、工程安全及法规制度

①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对

全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责

任。

②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工

程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相

关责任.

③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不

善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其

它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面

汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、

存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他

人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法

律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府

的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以

协助，所发生的一切费用由乙方承担。

6、工程结算及支付

①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。

②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

7、其它：