省道升级工程施工合同

省道升级工程施工合同甲方（建设单位）：XX省道升级工程建设指挥部乙方（施工单位）：XX建设工程有限公司第一条工程概况1.1工程名称：省道XX线XX段升级改造工程1.2工程地点：XX市XX县境内，起止桩号为K12+000至K25+5001.3工程内容：（1）路基工程：原有路基拓宽至12米，软土地基处理（换填片石+CFG桩），边坡防护（浆砌片石+植草）；（2）路面工程：原有水泥路面铣刨后铺筑4cmSMA-13沥青面层+6cmAC-20沥青下面层+20cm水泥稳定碎石基层；（3）桥梁工程：K18+300中桥加固（粘贴碳纤维布+支座更换），K21+700小桥拓宽；（4）附属工程：完善排水管网（φ300-φ600钢筋混凝土管），设置波形护栏（SB级）、交通标志标线、照明设施；1.4立项批准：XX市发展和改革委员会《关于省道XX线XX段升级改造工程可行性研究报告的批复》（XX发改〔202X〕112号）；1.5资金来源：省级交通专项补助资金+县级财政配套资金。第二条工期2.1总工期：365日历天（含节假日及雨季施工）；2.2开工日期：暂定202X年X月X日，以甲方签发的《开工令》为准；2.3竣工日期：暂定202X年X月X日；2.4工期调整：（1）甲方原因（如设计变更、未按时交付施工场地）导致工期延误，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×窝工天数计算）；（2）不可抗力（地震、暴雨洪涝等）导致工期延误，工期顺延，双方各承担自身损失；（3）乙方原因（如施工组织不当、质量返工）导致工期延误，工期不顺延，按本合同第十条承担违约责任。第三条工程质量3.1质量标准：符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），达到合格等级；3.2质量责任：（1）乙方对施工全过程质量负责，每道工序完成后需报甲方及监理单位验收，合格后方可进入下一道工序；（2）缺陷责任期：2年，自工程竣工验收合格之日起算；缺陷责任期内出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后48小时内到场维修，费用由乙方承担；3.3材料质量：主要材料（沥青、水泥、钢筋等）需提供出厂合格证、检验报告，经甲方及监理单位见证取样检测合格后方可使用，禁止使用不合格材料。第四条合同价款4.1暂定价款：人民币捌仟陆佰万元整（¥86,000,000.00）；4.2计价方式：采用工程量清单计价，执行《XX省交通建设工程工程量清单计价办法》（2020版）及当期XX省交通工程造价信息；4.3价款调整：（1）设计变更：甲方或设计单位出具书面变更通知后，乙方10日内提交变更价款报价单，经甲方及造价咨询单位审核确认后调整；（2）工程量增减：按实际完成工程量乘以清单单价计算；（3）政策性调整：材料价格波动超过±5%（以投标基准价为基数）时，超出部分按实调整，调整公式按XX省相关规定执行；4.4最终结算：以甲方委托的造价咨询单位审核确认的竣工结算价为准。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前30日内提供施工图纸、地质勘察报告、施工场地（红线内无障碍物）；（2）办理施工许可证、临时占道许可等手续，费用由甲方承担；（3）按合同约定支付工程进度款；（4）组织监理单位对施工质量、进度进行监督，协调施工中的外部关系；5.2乙方责任：（1）具备公路工程施工总承包二级及以上资质，项目经理具备二级及以上注册建造师资格（公路工程专业）；（2）编制详细施工组织设计（含安全专项方案），报甲方及监理单位审批后实施；（3）承担施工期间的安全责任，配备专职安全员，办理建筑工程一切险、第三者责任险（费用由乙方承担）；（4）文明施工，控制噪音、扬尘，符合XX市环保要求，施工垃圾及时清运；（5）竣工后15日内提交完整竣工资料（含竣工图纸、检验报告等）一式6份。第六条工程验收6.1预验收：乙方完成全部施工内容后，提交《竣工报告》，甲方组织监理、设计单位进行预验收，提出整改意见，乙方10日内整改完毕；6.2正式验收：预验收合格后，甲方组织交通主管部门、质量监督机构等进行正式验收，验收合格出具《竣工验收报告》；6.3验收不合格：乙方需按验收意见整改直至合格，工期不顺延，整改费用由乙方承担。第七条工程结算与支付7.1进度款支付：（1）乙方每月25日提交进度款申请，甲方15日内审核完毕，支付至已完工程量的70%；（2）工程竣工验收合格后，支付至合同暂定价款的85%；7.2结算款支付：（1）竣工结算审核确认后，支付至结算总价的97%；（2）缺陷责任期满后15日内，支付剩余3%质保金（无质量问题）；7.3支付方式：银行转账，甲方支付前乙方需提供合法有效发票。第八条违约责任8.1甲方违约：（1）未按时支付进度款，每逾期1日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权停工，损失由甲方承担；（2）未按时交付施工场地导致停工，按乙方窝工损失的120%赔偿；8.2乙方违约：（1）质量不合格，无偿返工至合格，承担返工费用及甲方损失，逾期竣工的按本款（2）承担责任；（2）未按时竣工，每逾期1日按合同暂定价款的万分之五支付违约金；逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；（3）发生安全事故，乙方承担全部责任（含伤亡赔偿、事故处理费用），并向甲方支付事故损失的20%作为违约金；（4）使用不合格材料，甲方有权要求更换，乙方承担全部费用，并处以材料价款的2倍罚款。第九条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地XX县人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同自双方签字盖章之日起生效；10.2本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律